检测合同15篇【通用】
随着时间的推移，合同出现在我们生活中的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避免不必要的争端。那么一份详细的合同要怎么写呢？下面是小编为大家整理的检测合同，欢迎大家分享。
检测合同1
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条 委托检测内容及价格
结算方式：
如非因甲方设计变更，则本工程总价按上述总价一次性包干，不作任何调整；如因甲方设计变更造成建筑面积变更的，则按上述对应综合单价进行调整结算（即最终施工图纸如与上述面积不一致，则最终结算价=最终施工图纸标准的建筑面积*本合同综合单价）
第二条 委托检测时间
1、委托开始时间： 年 日（具体以甲方项目实际开工时间为准）；
2、委托结束时间： 年 月 日（具体以本项目整体竣工验收通过并取得本项目整体工程竣工验收备案表为准）；
3、委托期限： 日历天（具体以实际工期为准）。
第三条 质量要求
1、乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求要求完成本项目现场及实验室内的各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。
2、乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目建筑工程材料检测、保温节能监测、门窗六性检测、环境检测等通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门（包括但不限于质监站）的验收。
3、乙方须确保杭州市城建档案馆接受本项目提交的工程相关资料、验收整改回单等所有文件。
第四条 付款方式
1、乙方完成本项目整体0。00以下相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成本项目0。00以下结构验收并确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准）后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的
2、乙方完成本项目主体工程中间结构验收相关试验及实体检测，提交完整试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成中间结构验收并确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准）后 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的
3、乙方完成本项目整体工程竣工验收所需试验及实体检测，提交完整试验报告， 经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲方、监理单位及相关政府部门完成整体工程验收并确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准），且甲乙双方完本委托检测费用结算后30个工作日内，甲方向乙方支付至结算总价的90%；
4、乙方完成本项目房屋交付验收之前的所有相关检测工作，提交完整的试验报告，经甲方验收确认合格（以甲方加盖公章确认的合格证明文件为准）后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项（如有剩余）。
5、特别说明：上述每笔款项支付期限届满时，乙方须向甲方提供等额、合法、有效的行业发票，否则甲方有权拒付，因此造成逾期付款的责任由乙方自行承担。
6、乙方收款账户信息如下：
账户名称：
开户银行：
银行账号：
第五条 双方职责
（一）甲方责任
1、负责按国家或行业的相关标准及时、真实地进行取样、制样工作，填写检测委托单并加盖委托单位公章，指定专人接收乙方提交的检测报告并与乙方联系，如中途换人，需及时通知乙方。
2、所有送检样品必须由监理单位见证，由监理单位盖章交由见证人签名，并在现场抽取。
3、送检样品数量及规格必须符合规范要求。
4、现场检测项目必须充分做好自检。
5、对乙方负有管理、监督的责任。
6、甲方负责检测所需的电源。
7、甲方不得干涉乙方规范、公正的检测工作。
（二）乙方责任
1、乙方负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作，并向甲方提供企业的资质证书、计量认证证书、对外承担业务许可证、检测委托单。
2、检测人员必须严格按照规范、标准进行操作，并及时进行检测。
3、检测人员必须遵守职业道德，保证检测数据的真实性。
4、检测单位应及时出具公正、准确、可靠的检测报告并负责对甲方的检测数据保密。
5、乙方应严格按国家相关法律、技术规范、标准及实验室检测工作程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。
6、对甲方提出的有关检测结果的疑问，乙方及时进行解释、复核。
7、乙方须按国家建设工程安全管理条例及杭州市安全生产、文明施工有关规定执行，本工程检测期间发生的所有安全事故及相关行政处罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并承担。
第六条 违约责任
1、乙方未及时按委托方要求完成现场及实验室内的检测工作并提交检测报告，每逾期一天，乙方须按照合同总价的.1%标准向甲方支付违约金；逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价20%的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的，乙方应负责继续赔偿。逾期超过15天，而甲方未行使合同解除权的，每逾期一天，乙方应按照合同总价的2%标准向甲方支付违约金。合同提前解除，并不解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。
2、若由乙方检测不到位或者乙方未按照相关规范标准要求进行检测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方须向甲方支付合同总价20%的违约金，并在甲方要求的时间为采取相应的补救措施，保证对应检测内容符合验收工作，承担由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时按照本条第1款约定承担违约责任。
3、乙方未按合同要求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未改善的，视情节严重程度每次应向甲方支付 元至 元的违约金，情节严重的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方对已完成工程的产品及施工应负的质量保证责任。
4、本合同约定乙方承担的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。
5、非因甲方原因，乙方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需按照对应应付款1%标准支付违约金。
第七条 解决纠纷的方式
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，则依法向合同签订地人民法院起诉。
第八条 权利保证
乙方须保障其用于本工程的产品、技术及其任何部分不会使甲方、及本工程的相关单位受到第三方关于侵犯专利权、商标权或专有技术等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。
第九条 禁止商业贿赂
1、在双方业务往来过程中，包括但不限于在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予甲方工作人员好处或利益。
2、若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿。
第十条 合同生效
1、本合同于 年 月 日在 签订，本合同壹式肆份，双方各执贰份，自双方盖章之日起生效。
2、 本合同中如有未尽事宜，须经合同双方共同协商，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
检测合同2
甲方：_________
地址：_________
电话：_________
联系人：_________
乙方：_________
地址：_________
电话：_________
联系人：_________
兹甲乙双方经过友好协商，本着平等互利的原则，就乙方承接_________保养工程，达成以下协议：
一、保养单位名称：
二、保养合同内容：
三、保养周期及内容：每月巡检一次.测试自动门各项功能.检测雷达灵敏度。.检查门体及止摆器紧固情况。
四、随机事件：(接到电话48小时内到达现场)
电器故障：12小时内排除。
机械故障：24小时内排除。
对于玻璃破损更换：3天内完成。
五、保养程序：
甲方协调和安排合适的维护时间，可安排在周六、日。
乙方根据工作情况安排工作时间，上午或下午。
每次保养完后由乙方工作人员填写维修记录，甲方工作人员对记录逐项核查完后签字认可，维修工作方可结束。
六、换件费用：
甲方承揽全部换件费用。
甲方有权自购零件。
甲方有权要求乙方代购零件。
七、保养费用：
全年保养费用为_________(_________元)。
八、付款方式：
自本合同签字之日起一周内甲方向乙方支付：_________元整(_________元)。半年到期后一周内，支付佘款。计：_________元整(_________元)
九、合同执行期间遇特殊情况不能按以上条款执行时，甲、乙双方共同协商解决。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)：_________乙方(盖章)：_________
代表(签字)：_________代表(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
检测合同3
甲方：
乙方：
根据甲方开展科研工作需要，委托乙方对烟叶中烟草化学常规六项(总氮、总糖、还原糖、总植物碱、氯、钾)进行分析检测，经甲乙双方友好协商达成以下协议：
一、 合作内容
1、甲方提供单个烟叶样品重量不少于100克，共计64个样品。
2、乙方根据甲方要求的检测方法进行检测并提供检测报告;若甲方没有明确检测方法，乙方将按照行业标准进行检测。
3、检测行业标准：
总氮：《烟草及烟草制品 总氮的测定 连续流动法》YC/T 161-20x
总糖、还原糖：《烟草及烟草制品 水溶性糖的测定 连续流动法》YC/T 159-20x
总植物碱：《烟草及烟草制品 总植物碱的测定连续流动法》YC/T 160-20x
氯：《烟草及烟草制品 氯的测定 连续流动法》YC/T 162-20x 钾：《烟草及烟草制品 钾的测定 连续流动法》YC/T 217-20x
二、 检测费用
烟草化学常规六项(总氮、总糖、还原糖、总植物碱、氯、钾)测定收费为690.00元/样品;xx委托检测64个样品的费用共计xx元(人民币：)，鉴于双方多年的友好合作关系和项目拨付经费的'实际情况，检测费用实际收取xx元(人民币：)。
三、 责任
乙方对该协议中的测定数据负有保密责任，未经甲方同意，不得对外发表论文或相关资料，产生的知识产权归甲方所有。遇政策性调整或不可抗拒因素影响，双方均不受本条款的约束。
四、 时限
此协议有效期为20x年09月28日至20x年12月01日，乙方在收到甲方检测样品后，在规定检测期限内完成全部样品的测定，并及时向甲方提供盖有检测专用章及检测单位CMA资质章的检测报告一份。
五、 付款方式
1、本协议检测费用由甲方承担，共计xx元(人民币：xx)。
2、甲方一次性支付乙方检测费用，检测费用在甲方收到乙方的发票后于十五个工作日内支付。
六、 未尽事宜双方协商解决。
七、 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方(公章)：xxxxxxxxx 乙方(公章)：xxxxxxxxx
法定代表人(签字)：xxxxxxxxx 法定代表人(签字)：xxxxxxxxx
xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日 xxxxxxxxx年xxxx月xxxx日
检测合同4
甲方：_____
乙方：_____
根据甲方开展科研工作需要，委托乙方对烟叶中烟草化学常规六项（总氮、总糖、还原糖、总植物碱、氯、钾）进行分析检测，经甲乙双方友好协商达成以下协议：
一、合作内容
1、甲方提供单个烟叶样品重量不少于100克，共计64个样品。
2、乙方根据甲方要求的检测方法进行检测并提供检测报告；若甲方没有明确检测方法，乙方将按照行业标准进行检测。
3、检测行业标准：
总氮：《烟草及烟草制品总氮的测定连续流动法》YC/T161—20。
总糖、还原糖：《烟草及烟草制品水溶性糖的测定连续流动法》YC/T159—20。
总植物碱：《烟草及烟草制品总植物碱的测定连续流动法》YC/T160—20。
氯：《烟草及烟草制品氯的测定连续流动法》YC/T162—20钾：《烟草及烟草制品钾的测定连续流动法》YC/T217—20。
二、检测费用
烟草化学常规六项（总氮、总糖、还原糖、总植物碱、氯、钾）测定收费为690。00元/样品；_______委托检测64个样品的费用共计_元________（人民币：_____），鉴于双方多年的友好合作关系和项目拨付经费的实际情况，检测费用实际收取________元（人民币：______）。
三、责任
乙方对该协议中的测定数据负有保密责任，未经甲方同意，不得对外发表论文或相关资料，产生的知识产权归甲方所有。遇政策性调整或不可抗拒因素影响，双方均不受本条款的.约束。
四、时限
此协议有效期为______年____月_____日至_____年_____月_______日，乙方在收到甲方检测样品后，在规定检测期限内完成全部样品的测定，并及时向甲方提供盖有检测专用章及检测单位CMA资质章的检测报告一份。
五、付款方式
1、本协议检测费用由甲方承担，共计_____元（人民币：_____）。
2、甲方一次性支付乙方检测费用，检测费用在甲方收到乙方的发票后于十五个工作日内支付。
六、未尽事宜双方协商解决。
七、本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。
甲方（公章）__________
法定代表人（签字）：__________
乙方（公章）：__________
法定代表人（签字）：__________
签订时间：__________
检测合同5
单选题及答案
1.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和( )三类。
A.建设工程监理合同
B.建设工程采购合同
C.建设工程分包合同
D.建设工程施工合同
2.按照《合同法》，( )属于委托合同。
A.某房地产开发公司与工程咨询公司订立的监理合同
B.某建设单位与建筑工程承包公司订立的工程施工合同
C.某建设单位与设计院订立的工程设计合同
D.某承包商与水泥公司订立的水泥采购合同
3.下列关于代理的叙述中，不正确的是( )。
A.代理的民事责任由被代理人承担
B.代理人以自己的名义实施代理行为
C.被代理人应承担代理人不当代理行为的民事责任
D.代理人有权自行解决他如何向第三人做出意思表示
4.担保是指当事人根据法律规定或者双方约定，为促使债务人履行债务实现债权人专利的法律制度。担保活动应当遵循( )的原则。
A.平等、自愿、公平、公正
B.平等、公开、公平、公正
C.平等、公开、公平、诚实信用
D.平等、自愿、公平、诚实信用
5.连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人( )。
A.只能要求债务人履行债务
B.只能要求保证人履行债务
C.不得要求债务人履行债务，但可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
D.可以要求债务人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任
6.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下( )。
A.没有代理权而为的代理行为
B.超越代理权而为的代理行为
C.在代理人授权范围内的`代理
D.代理权终止后的代理行为
7.某小型勘察项目，甲乙双方只订立了口头合同，工程完工后，因甲方拖欠乙方工程款而发生纠纷，应当认定该合同( )。
A.无效
B.甲方同意有效
C.成立
D.备案登记后成立
8.下列关于当事人在施工合同中约定的仲裁条款的说法中，正确的是( )。
A.仲裁条款是独立存在的
B.合同若发生变更，则仲裁条款无效
C.合同出现争议时，当事人可向人民法院起诉
D.合同解除后，仲裁条款也随之失去效力
9.依据《合同法》，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错误的是( )。
A.应当先履行的合同当事人没有履行债务或没有正确履行债务
B.合同中未约定履行顺序
C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务
D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务
10.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为6000万元。该施工企业从A银行贷款4000万元，从B银行贷款20xx万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款5000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为( ).
A.A银行4000万元，B银行1000万元
B.A银行3300万元，B银行1700万元
C.A、B银行各项工作2500万元
D.A银行3000万元，B银行20xx万元
检测合同6
甲方：_______________
乙方：_______________
甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行产品检验事宜达成如下协议：
一、甲方将下列样品委托乙方，由乙方根据甲方要求或国家、地方、行业、企业标准对样品进行检验检测，并及时出具检验报告书交与甲方，乙方仅对甲方送样样品负责。
二、样品名称、数量及检验项目。
样品：副产盐酸；
送样量：1000ml/批；
检测项目：重金属含量。
三、收费标准
检验费：200元/件。
四、协议期限：本协议自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日内有效。
五、收费方式：甲方送检前付委托检验费，乙方待甲方费用付清后再作检验。
六、违约责任：乙方必须向甲方提供优质的服务，检验报告书及时通知并交给乙方签收。
七、本协议一式二份，双方签字盖章后生效，甲，乙双方各执一份。
八、未尽事宜，双方协商解决。
甲方（盖章）：
经办人（签字）：
签订日期：_____年_____月_____日
乙方（盖章）：
经办人（签字）：
签订日期：_____年_____月_____日
检测合同7
出租方：
承租方：
根据《中华人民共和国民法典》之规定，甲乙双方本着平等、互利、共同发展的原则，就乙方租用甲方设备事宜，经双方友好协商，达成如下协议：
一、设备配置：
甲方将三菱。五十铃搅拌运输车设备，数量台，租赁给乙方工程使用，并配备操作工人名负责操作。
二、租赁期限：
租赁时间自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，暂订个月，如超出个月则按实际天数每台每天 元计收租金。若因乙方原因，租用时间不足一个月，甲方将按一个月收取租金，并补偿出场费 元。
三、租金计算及付款方式：
1、此设备按月计算租金，每台每月租金为 元整
2、从设备到达乙方工地，并经乙方验收合格之日起计收租赁租金，至次月当日为上月租金结算日，到乙方电话通知设备退场并全额付清租金及相关费用之当日为合同租金结算截止日。
3、租金每月结算一次，乙方必须在每月结算日后三日之内支付当月全额租金，不得拖欠。如乙方逾期未付清全额租金，甲方每天将按所欠租金总额的3%收取滞纳金。并有权停止设备的使用，设备停止期间乙方照付租金，直至乙方付清全额租金后方能使用该设备。
4、乙方每月以转帐方式付款给甲方。甲方开户银行账号： 。
四、甲方职责和权利：
1、砼搅拌运输车一台车配备一名操作工人为乙方服务至合同期满，并承担其工资和奖金。
2、负责设备的维修、保养、辅油及其相应费用。保证对砼罐进行清洗，确保8方容积足量。
3、甲方操作人员必须服从乙方工程合理的调度，随叫随到，与乙方搞好团结，认真完成合同所约定的运输任务。若无故不服从乙方调度，乙方则有权要求更换该操作人员。
4、甲方操作人员有权拒绝没有安全保障和不符合设备运行要求的道路与场地进行作业。
5、租赁期间，甲方的服务仅限于租赁设备的运输操作，不对乙方的工程质量，工程进度，工程材料承担任何连带责任。
6、租赁期间，乙方无论因任何原因造成工期停顿，无论时间长短，甲方仍将按时向乙方计收租金。
五、乙方职责和权利：
1、负责设备运行道路及场地的维护，确保设备运行区间的安全。
2、负责提供设备所需的燃油，足够的清洗水源，并承担其费用。负责甲方设备的保管，提供安全的停车场所。
3、保障设备及操作人员的安全，负责操作人员的食宿及食宿相应费用。如工程需要一台车配备两名操作工人的，乙方可向甲方提出申请，甲方提供操作人员，乙方承担操作人员的工资及奖金。
4、甲方在乙方施工间隙安排检修及保养，除突发事件外，维修，保养不得影响乙方施工。若因甲方设备自身原因，月累计超出四天保养时间，乙方有权扣除超出时间的`相应租金。甲方设备若需出场维修，需征得乙方同意方能出场。
六、其他约定：
1、设备的进场费用由乙方全部承担，即 元整。此款在设备到达乙方工地当日进行验收，验收合格后现金付讫。退场时由乙方为甲方设备油箱加满燃油。
2、未经甲方同意，乙方不得以任何方式将甲方设备作为抵押转租或转运其他工地使用，由此造成的损失由乙方全部承担。
3、若因乙方所提供的安全设施及防护力不强，或违章指挥造成的设备及操作人员的安全事故，则由乙方付全责。若因甲方操作人员自身违章作业造成设备及人员的安全事故，则由甲方操作人员自行负责。
4、在合同终止前，乙方必须提前15天告知甲方，以便双方作好设备退场和租金结算工作，若因为乙方原因使甲方设备在合同终止当日未能及时退场，则视为乙方续租，甲方将每台每天 元计收租金直至设备离场之日为止。
5、本合同未尽事宜，双方协商解决，并附协议。如有纠纷或协商未果，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼。
本合同一式2份，甲方执1份，乙方执1份。每份均具同等法律效力，双方签字盖章之日生效。
出租人（盖章）： 承租人（盖章）：
地址： 地址：
法人代表（签字）： 法人代表（签字）：
承办人： 承办人：
开户银行： 开户银行：
帐号： 帐号：
电话： 电话：
担保人（盖章）：
签订日期： 年 月 日
签订地点：
检测合同8
甲方：
乙方：
依据中华人民共和国合同法、招投标法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，（甲方）委托常德鼎信土木工程质量检测中心（乙方）采用静载法和动测法对本工程的桩基进行检测。经双方协商一致，拟定本合同，以示共同遵守。
一、工程概况
1.1工程名称：
二、检测范围、内容及工作安排
2.1根据《建筑桩基检测技术规范》和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》及相关技术规范的要求，检测本工程抽测各桩的砼完整性和承载能力，并评定其是否满足设计要求。
2.2本工程的检测桩点的`数量和位置由建设方、设计方、勘察方、监理方确定。
2.2.1根据本工程的桩基检测方案进行桩基承载力、完整性检测。
2.3进场检测日期由甲方确定，需提前天通知乙方。
2.4若有补桩的检测，检测时间双方协商确定，桩基检测费用按抗压静载费用单价人民币 元/吨、动测费用单价 元/根结算。
三、双方权利与义务
3.1甲方的权利与义务
3.1.1在现场检测开始前及时向乙方提供桩位图、工程地质勘察报告、桩的施工记录及桩身设计参数等资料。
3. 1.2负责做好静压桩桩帽和小应变桩头清理,修筑好吊车运输通道,提供三相电源,为整个工作提供必要保障。
3.1.3在乙方进行现场检测时,甲方应委派人员在现场辨别确认拟检测的桩位。
3. 1.4协调有关各方的关系，提供便利和一般性协作，确保测试工作顺利完成。
3.2乙方权利和义务
3.2.1严格遵照设计及有关技术规程和行业规范开展检测，对测试数据及提交报告的真实性、准确性和公正性负责。
3.2.2接受监理方及有关行业主管部门的监督,对检测的桩基负责。
3.2.3在接到甲方通知后需在三天内进入现场进行检测。正式报告待工程全部桩基检测完毕后提供。
甲方：
乙方：
检测合同9
委托方(甲方)：
检测方(乙方)：
签订地点：
签订时间：年月日
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规、部门规章、行业规范之规定，本着双方自愿、平等协商，就甲方委托乙方检测事宜，达成以下协议，以兹共同遵守。
第一条工程项目基本信息
1、工程名称：
2、工程地址：
3、设计单位：
4、建设单位：
5、施工单位：
6、建筑内容：
第二条检测事项
检测内容：该工程所涉及的检测项目为：原材料、中间产品及工程实体质量检测。
第三条检测数量
水利检测数量根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》(SL176-20xx年)、《水利水电建设工程验收规程》(SL223-20xx年)、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——堤防工程》(SL634-20xx年)等有关规范、规程和国家法律、法规、质量条例进行取样。
第四条检测时间
检测时间从开工日期到完工日期。
第五条检测费用及付款方式
1、检测费：按工程实际造价%(大写：)作为该工程的检测费用(当前合同中标价分别为：二标段万元，一标段万元，检测最终结算按照设计变更后实际金额为准)。
2、付款方式：合同签订之日起5个工程日内支付乙方预付款：人民币：￥整(大写：整)剩余款项根据工程进度，分两次支付，每次支付人民币：￥万元整(大写：整)，乙方检测工程完成提交最后一次检验报告之前，甲方须结清乙方全部检测费用。
第六条甲、乙双方的义务
1、甲方的义务：
(1)甲方应指派专人(姓名，联系电话：)协助配合乙方的检测工作，为乙方的检测工作提供必要的支持。
(2)甲方应如实填写委托登记单，提供委托单位全称、与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型等委托信息;依据各种材料相应规范、标准，提供送检试件或样品代表的批量及数量、样品代表的母体部位、施工时间，见证人等相关信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应的检测报告。
(3)甲方委托检测的试件或样品应符合标准规范规定的检测要求，送检数量应符合标准规范规定的批量要求;应保证送检试件或样品的时限性，对样品的代表性、真实性和有效性负责。实际有见证这样的，见证人对样品的代表性、真实性和有效性负责。
(4)办理委托登记时甲方应提出明确的检测依据和检测项目。
(5)因甲方委托信息错误而导致乙方出具错误的报告，甲方应承担乙方因重复检测发生检测费用。
(6)非因乙方原因产生的二次检测费用由甲方另行支付(除下雨天外)，质量不合格工程所发生的.二次检测费用，参照四川省物价局、财政厅文件(川价费[20xx年]28号文)规定的收费标准按照四.1条单项累加计取，由甲方承担。
(7)保证按合同约定及时支付检测费用。
(8)甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。
(9)甲方送检的项目，只能由乙方出具检测报告，甲方不得另行向其他检测机构送检。
2、乙方的义务：
(1)根据甲方提供的工程名称、委托信息等，在检测资质许可范围内，对送检的不同材料或委托的检测项目，按相应标准规范，出具相关的检测报告。
(2)规范、标准中规定有检测时限的，乙方本着以规范、标准规定的时限为原则，安排检测。
(3)乙方独立地实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。
(4)乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。
(5)乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告。
(6)乙方对甲方委托的事项负责有保密义务。
(7)对甲方委托乙方所作的所有项目的检测报告，乙方在履行完本合同义务时，向甲方签订所有检测项目确认表。
第七条检测报告数量
检测报告一式份。
第八条违约责任
1、甲方逾期支付检测费用的，应按日向乙方支付未付检测费用百分之的违约金。
2、乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的检测费用。
第九条其他约定：
第十条
1、本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决;协商解决不成，任何一方可向成都市温江区仲裁委员会提起仲裁。
2、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
3、本合同书一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效
力。
4、本合同经双方共同签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
甲方(委托单位)：
法定代表人或委托代理人：
联系电话：
开户银行：
账号：
乙方(检测机构)：
法定代表人或委托代理人：
联系电话：
开户银行：
账号：
检测合同10
甲方:
乙方:
甲、乙双方通过友好协商，就有关乙方对甲方的产品的质量检验事宜达成如下协议：
一.检验情况
抽样/送样方式：抽样0送样0
检验类别：
二.检验项目及方法
按照“检验委托书”中的'项目进行。甲方同意乙方选定的检测方法，甲方必须在检验前向乙方递交检验委托书。
三.检验时间及地点
检测时间由双方另定，检验地点在乙方所在地。
四.检验费用
检测费用共计：(大写：______)。甲方在检验之前将检测
费用汇至乙方账号。若因工作需要，乙方人员到甲方所在地的出差费用由甲方承担。
乙方账号：税号：开户行：
五.其它事项
在检验过程中，若甲方的被检设备出现指标不符合项而造成检验时间拖延，乙方可考虑酌情另外收费。
检验过程中，甲方要派专门技术人员配合乙方共同完成试验项目。
在检验过程中，若甲方对乙方检验人员或工作程序等有意见，可向乙方提出申诉。
申诉电话：
附件：“检验委托书”作为本合同的参考文件。未尽事宜由甲乙双方协商解决。
本合同甲乙双方代表签字盖章后立即生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：______乙方：______
代表(签字)：______代表(签字)：______
单位盖章单位盖章______
日期：______年______月______日日期：______年______月______日
检测合同11
合同编号：
甲方(委托人)：_______
风电场道路工程项目部
乙方(检测机构)：_______
检测机构编号：_______
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程
1.2工程地点：丘北县舍得乡
1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期：20xx年X月X日
1.6其它：
第二条：检测项目
甲方委托乙方的检测项目：
原材料检测□压实度检测□弯沉检测
砼、砂浆强度检测□砂浆配比试验□砼配比试验其它：
第三条：争议的`解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第四条附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)法定代表人：法定代表人：联系人：联系人：
联系人手机：联系人手机：合同订立时间：年月日
合同订立地点：丘北县城常青路71号丘北县建设工程质量检测中心
检测合同12
甲 方：
联系地址：
电话/传真：
甲方负责人：
甲方联系人：
联系方式：
电子邮箱：
乙 方：浙江容大川检测技术服务有限公司
联系地址：上海市浦东新区川沙镇绣川路58号A座1206室
电话/传真：021-60513130
乙方负责人：李瑞
乙方联系人：李瑞
联系方式：18616522379
为了更好的给甲方提供准确、快速、优质的服务，便于双方合作的顺利进行，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，本着平等互利的原则，通过友好协商，经双方同意签订如下技术服务合同：
第一条：合作宗旨
充分利用乙方的检测能力与技术优势，对甲方送检产品进行相关标准的检测，为甲方出具检测报告。
第二条：合作方式 合同编号：
1、乙方提供以下测试服务：
3、本次检测报告乙方保证数据准确及报告权威有效性。
4、乙方为甲方提供双方上述约定项目的检测服务，按照甲方指定的方法对样品进行检测。
5、双方成立对口的窗口人员进行交接，确保测试和报告按期顺利完成。
第三条：支付方式
1、 检测费用采用一次性付清的方式付款.甲方付款后乙方安排检测，收款后10个工作日出具检测报告。
2、 乙方帐户：
户 名： 浙江容大川检测技术服务有限公司
账 号: 39102001040012788
开户行: 中国农业银行宁波市江北支行
第四条：甲方责任
1、提前通知乙方与样品有关的、实际上或潜在的危害或危险，包括但不限于辐射、有毒或易爆成分或材料的存在和风险。
2按照乙方要求，提供一切检测所必需的样品、资料和技术文件(若甲方对检测项目有特别要求，应一并提出)，并保证提供的一切资料应当是真实、完整、合法、有效的，以便乙方有效地提供要求的检测服务。
3、按本协议约定及时向乙方支付检测费用。
4、如对检测结果有异议，应于检测报告收到后完成之日起15日内向乙方书面提出。逾期未提出异议，则视为同意检测报告。
第五条：乙方责任
1、按照本技术服务合同约定提供检测服务，为甲方出具检测报告。
2、承诺采用合理谨慎态度及科学准确的方法提供检测服务，以保证检测结果的准确性和有效性。
3、为甲方设立检测专用服务通道，以便甲方的供应商可享受快速通道服务，指定专人作为甲方服务窗口，并为甲方及其供应商提供相关的技术支持。
4、就检测报告的有关内容，接受甲方的咨询；
5、乙方对样品进行检测后出具的报告仅对被测样品负责。在任何情况下，乙方的责任不能超出乙方对样品作出的.检测报告的范围。乙方有责任向甲方提供试验后样品,若甲方无要求,乙方有责任保存30天,在此期间,若样品丢失所造成的一切损失由乙方承担
6、免费向甲方提供相关咨询业务的技术支持和培训工作。
第六条：违约责任
1、任何一方违反本合同保密条款的约定，应承担由此引起的一切经济损失及法律责任（包括但不限于守约方的经济损失、律师费、诉讼费等）。
2、甲方基于乙方提供的咨询所采取的技术措施为甲方的技术秘密，乙方不得向第三方泄漏，否则应承担违约责任。
第七条：免责条款
检测服务的顺利进行，依靠甲乙双方的共同努力和彼此配合。
（一）因发生乙方无法控制的情形造成乙方无法履行协议时，乙方不承担相关责任，该等情况包括但不限于以下情形：
1、发生不可抗力时。
2、甲方人员不按照本合同条款履行责任时，如资料或样品不能按照乙方要求提供时。
3、由于甲方原因致使乙方未能按协议规定完成检测服务而造成甲方蒙受任何 损失或损害时。
4、相关法律和法规及标准的变更。
（二）由于甲方的下列行为引起的相关问题，乙方不承担相应责任：
1、甲方单方面更改乙方出具的检测报告，或对乙方出具的检测报告进行取舍，由此造成损失或纠纷时。
2、甲方违反其在本合同第六条第2项下规定的义务，由此造成的损失或纠纷时。
第八条：争议解决及其他
1、凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商。若协商不成，应向所在地人民法院提起诉讼。
2、本技术服务合同一式2份，甲乙双方各1份，自双方签字盖章之日起生效。
甲 方（签章）： 乙 方（签章）：
代 表（签字）： 代 表（签字）：
日 期：20xx年 月 日 日 期： 20xx年 月日
检测合同13
甲方：
乙方：
关于甲方气瓶无损检测项目合作事宜，双方本着互惠互利的原则，经甲乙双方协商决定，签署此协议，制定如下条款。对双方的'行为进行约束。
1、乙方负责对甲方在气瓶检验过程中，需要对气瓶进行无损检测，出具检测报告。
2、甲方如果有需要检测的气瓶提前一天通知乙方，乙方得到检测通知如无特殊情况不得延期。探伤工作结束后3日内向甲方 提交检测报告。
3、乙方按冀价费(1998)第297号文件收费标准向甲方收费。
4、在无损检测完成后，甲方在提取检测报告时需要向乙方结算全部探伤费用。
5、未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
检测合同14
合 同 编 号：
甲方(委 托 人)：四川星星建设集团有限公司大唐丘北赶马路
风电场道路工程项目部
乙方(检测机构)：丘北县建设工程质量检测中心
检测机构编号：20_250098R
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑工程资料管理规程》、《云南省建设工程质量检测管理规定》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的.原则，甲乙双方就本建设工程检测事宜协商一致，签订本合同。
第一条：工程概况
1.1工程名称：大唐丘北赶马路风电场道路工程
1.2工程地点：丘北县舍得乡
1.3结构类型：级配碎石基层、泥结碎石路面
1.4监督单位：中国水利水电建设工程咨询中南公司云南丘北赶马路风电工程监理部
1.5开工日期：20_-4-1
1.6其它：
第二条：检测项目
甲方委托乙方的检测项目：
原材料检测 □压实度检测 □弯沉检测
砼、砂浆强度检测 □砂浆配比试验 □砼配比试验
其它：
第九条 争议的解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解;也可向当地法院进行起诉。
第十条 附则
本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式二份，甲方执一份，已方执一份。
甲 方：(盖章)
乙 方：(盖章)
法定代表人：
法定代表人：
联 系 人： 联系人手机：
联 系 人： 联系人手机：
合同订立时间： 年 月 日
检测合同15
合同编号：____________
甲方：________________________
乙方：________________________
根据《中华人民共和国民法典》的规定，甲方委托乙方对____________人工挖孔桩进行抽芯检测，经协商一致，签订本合同。
一、甲方委托乙方对________________人工挖孔桩进行抽芯检测，检验内容为桩身质量情况、混凝土抗压强度、桩底沉渣和桩端持力层是否满足设计要求。
二、包干单价：混凝土抽芯检测为_______________元/米，岩石层抽芯检测为______________元/米，完工后，按甲方最终确认的实际完成工程量进行结算。
三、乙方必须按国家有关文件、标准和规定进行操作和检验，对其检验质量负责，并在现场检测结束后_______________日内提交检测正式报告一式_______________份。
四、提交检测正式报告后_______________天内，甲方一次性支付完工程款。
五、甲方的责任：
严格按照国家建设部技术规范、标准、要求进行施工;
为乙方现场鉴定提供条件，便于乙方顺利开展工作;
按合同规定支付技术鉴定费。
六、乙方的责任：
乙方应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书及技术要求进行工程测试，按本合同规定的时间提交正式的鉴定报告，并对鉴定报告内容的.真实性和准确性负责。
因检测结果无效造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外，并应根据损失程度向发包人支付赔偿金，该赔偿金为实际损失的_____%。
在施工期间乙方必须教育好工人，搞好防火安全、文明施工及卫生工作。
在施工期间做好安全措施，一切施工安全及人员安全责任由乙方负责。
在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其对有关资料的保密义务。
七、技术情报和资料的保密：
乙方有责任对承担该工程相关资料的保密义务。
如乙方不切实履行保密义务，须赔偿甲方因此所受一切损失(本条款不因合同变更、解除、终止而失效)。
八、违约责任：
由于乙方原因造成鉴定结果无效，不能满足技术要求时，其返工鉴定费由乙方承担。
由于乙方原因未按照合同规定时间(日期)提交检验报告，每逾期一日，应减收鉴定费的_______________%。
逾期超过_______________日，甲方有权解除合同，并有权要求乙方支付本合同总价款_______________%的赔偿金。
九、争议解决办法：
在本合同执行的过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。
经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第_______________种方式解决：
向武汉仲裁委员会提请仲裁;
依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
十、其他
本合同自双方签字盖章之日起生效，一式_______________份，双方各执_______________份，具同等法律效力，有未详事宜，双方协商解决。
甲方：________________乙方：________________
甲方代表：____________乙方代表：____________
签约日期：___________年__________月__________日
【检测合同】相关文章：
检测合同05-29
检测合同08-31
检测合同【精华】07-26
关于检测的合同08-15
委托检测合同10-01
消防检测合同06-29
工程检测合同07-18
检测合同(荐)05-29
防雷检测合同07-10
委托检测合同10-09