【精华】安装合同4篇
随着人们法律观念的日益增强，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能够较为有效的约束违约行为。你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编帮大家整理的安装合同4篇，仅供参考，欢迎大家阅读。
安装合同 篇1
建设单位：（以下简称发包方）：
法定代表人：
地址：
开户银行：
帐号：
施工单位：（以下简称承包方）：
法定代表人：
地址：
开户银行：
帐号：
双方经充分协商，达成如下协议：
第一条 工程名称：
第二条 工程地点：
第三条 建筑面积：
第四条 工程价款及付款方法：
第五条 工程期限（开工、竣工时间）
第六条 工程质量标准
第七条 承包形式及材料设备供应
第八条 发包方义务：
1、开工前______天，发包方给承包方施工图一式______份，并做到“三通一平”；
办好施工许可证。（发包方可委托承包方做“三通一平”工作，另行签订协议执行）
2、按协议分工，开工前______天发包方办好材料供应并交承包方签认。
3、负责组织设计、施工单位，共同审查施工组织设计，负责组织验收工作，
负责监督工程质量。
4、按协议负责按期拨款。
第九条 承包方义务：
1、按协议分工负责材料供应。
2、编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前_____天交发包方一式_____份。
3、按施工图负责组织施工，按期竣工。
4、竣工后，_______天内按规定将竣工资料整理好交发包方。
5、保证施工质量，严格按照国家施工验收规范进行。
第十条 其它约定：
1、本合同为继续性合同，适用于承包方按照发包方的要求完成安装任务；不适用于承包方按照发包方客户的要求完成安装任务。
2、承包方在完成安装工作过程中对第三人造成损害或者自身损害的'，发包方不承担赔偿责任。双方确认：发包方对承包方的定作、指示或者选任均无过失。
3、承包方应当以自己的设备、技术和劳力，完成安装任务，未经发包方同意，不得将安装安装任务交由第三人完成。
4、承包方得以发包方未支付报酬为由，对发包方的器械进行留置。
5、合同在履行过程中发生争议时，双方应协商解决，协商不成时，任何一方均可向成都市成华区人民法院诉讼解决。
6、本合同一式两份，发包方、承包方各一份，自双方签字（盖章）后生效。
第十一条 附表及其他具有合同效力的文件。
发包方：（盖章）
签约日期：______年_____月_____日
承包方：（盖章）
签约日期：______年_____月_____日
安装合同 篇2
编号:在ZH/ NM/LW 20xxNO
内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装
工程施工合同
发 包 方：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部
承 包 方：施工地址：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧
20xx年月日
发包方（全称）：淮安市镇淮建筑工程有限公司内蒙古邮苑小区项目部（简称：甲
方）
承包方（全称）： （简称：乙方）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》、《中华人民共和国建设工程安全管理条例》及其他有关法律法规，遵循自愿和诚实信用的原则，结合本工程的具体情况和呼和浩特市建筑相关管理制度的有关规定，就内蒙古邮政生产指挥调度中心水、暖、电气结构预留、预埋及安装工程等有关事宜，签订本合同，并严肃履行，具体内容如下：
第一条 工程项目
一、工程名称：内蒙古邮苑小区（北区）工程机电安装工程。
二、工程地点：呼和浩特市兴安路西侧，康复街北侧
三、分包工程范围：包括但不限于工程图纸及图中所隐含（含竣工前所发生的全部设计变更、工程洽商等）的地上、地下部分等范围的全部给排水工程、采暖工程、电气、弱电工程也包含了现场临水临电等的维护（即：除开发商单独分包工程之外的所有安装工程）。
四、承包方式：包工、包料、包机械、包工期、包质量、包验收、包安全文明施工。
五、工程范围及内容：
5.1给排水、采暖安装工程
给排水及采暖工程中，各系统安装、强度严密性试验、系统通水试验、系统吹（冲）洗（脱脂）试验、系统消毒、通球试验、系统试运转调试均在本合同工程范围内。
1〉 给水系统
本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更所示范围内的全部给水工程，工程内容包括但不限于：
A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
B：建筑物外墙面1.5米至各用水点包括地下、消防水箱间、住宅室内供水等市政供水管道的干管、立管、支管管道等安装；及附属阀门、水表等的安装。包括干管、支管及公共部分卫生间至水龙头、卫生器具及给排水配件（附件）安装。
C：所安装管道范围之内的所有管道安装、阀门、水表安装的套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、防腐、刷漆；
D：所属安装范围之内的所有阀门、仪表等配件安装；
E：图纸范围内所有给水系统管道、阀门等的保温、防结露处理，设备、水表、管道色环标识、水流方向标识及文字标识及水表间内的水表文字标识等。管道、支架的刷漆，管道防腐等；
F：所施工管道穿一、二次结构预留预埋套管之内的封堵、穿二次结构套管外封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵，结构预留以外的预留预埋工作；
G：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的所有内容；
H：所属安装范围之内的所有管道安装、设备、阀门、仪表等安装；
I：住宅部分户内卫生器具安装；
J：所施工范围之内所有系统（含阀门）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、消毒、通水、最终管道吹洗、系统试运行、运行调试工作及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。
2〉排水系统
本系统施工范围包括整个工程图纸范围内的全部排水工程，工程内容包括但不限于：
A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
B：自室内各用户厨房、卫生间洁具（含地漏）开始至管井内所有排水管干、立、支管（含透气管及透气帽）出户管道（至距外墙皮1.5米）安装；
C：屋面各机房排水管道、地漏安装；
D：管道附属清扫口、检查口、伸缩节、阻火圈等的安装；
F：所属管道套管（墙体、顶板按规范要求）制作安装，套管内管道封堵及结构预留洞以外的管洞封堵；
G：管道支、吊、托架的制作安装；管道及支架的防腐、刷漆；管道设计、规范要求的管道防腐、保温、防结露；
H：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的所有技术要求；
I：管道安装、设备阀门、仪表安装；
J：公共部分卫生间、各功能房间排水系统管道安装、卫生器具（含地漏）及给排水配件安装；
K：所有排水系统设备、管道色环及文字标识；
L：所有施工系统（含阀门）的强度严密性试验、冲洗、通水、通球等全部工作。系统运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作。 3〉雨水、空调冷凝水系统：
本系统施工范围内包括工程图纸（含土建部分图纸）范围内全部雨水、空调冷凝水工程，工程内容包括但不限于：
A：从雨水斗开始，各种雨水、冷凝水立管、支管、水平管（建筑物外墙皮1.5米以内）等管道（含屋顶机房外排雨水）及配件的检查、清扫、安装及灌水等试验；
B：各种管道检查口及伸缩节、阻火圈等配件的安装、检查及试验；
C：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
D：各种吊架与支架的制作安装及刷漆等；
E：除一次结构预留预埋以外的其余部分的预留预埋；
F：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其他内容；设计家底及甲方工程技术部门提出的技术要求；
G：混凝土预留洞内加套管及二次结构内加套管（含预留洞）以及套管内加填料、堵洞、套管与管之间缝隙的封堵；
H：所有施工系统的强度严密性试验、灌水、通水、通球、运行调试等全部工作。
J：所施工范围之内的系统的灌水试验、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；
5〉热水系统：
本系统施工范围包括图纸范围内的`全部热水工程，工程内容包括但不限于： A：各住宅用户的热水器至厨房间、卫生间各用水点之间的管道及管道附属阀门安装、配件（附件）安装等；
B：所安装管道范围之内的所有套管及支、吊、托架、管卡等的制作安装、刷漆、防腐；
C：所属施工范围之内的管道、阀门、仪表等配件安装；
D：所有施工系统（含阀门）的强度严密试验、水压试验、消毒冲洗、通水、
最终管道吹洗、系统运行调试及资料的收集、配合资料员编制整理归档的全部工作；
E：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出的施工、技术要求之内的内容；
F：所施工范围之内的系统得强度严密性试验、冲洗、通水试验、最终管道吹洗、运行调试及配合资料员做好相关资料的整理归档等全部工作；
6〉采暖系统：
本系统施工范围包括全部工程图纸范围内的全部采暖工程，工程内容包括但不限于：
A：一、二次结构部分预留、预埋等工作及预埋洞口的疏通工作。
B：建筑物外墙面1.5米至至各用户采暖终端处的管道干、立、支管的安装，所属管道阀门安装、仪表安装、分集水器的制作安装、散热器安装及其配件（附件）安装；
C：所有管道、阀门及设备的刷漆、防腐、保温、文字标识、色环标识及水流方向标识等；
D：所属管道穿一、二次结构（墙体、顶板）套管制作安装，套管内封堵及除结构预留洞以外的管洞封堵；
E：所属采暖管道、阀门及设备的支、吊、托架的制作安装、刷漆、防腐； F：设计图纸、规范、规程、标准、图集及设计变更、洽商等要求的其它内容；设计交底及甲方工程技术部门提出技术要求之内的内容；
I：所有施工系统（含阀门等）的强度严密性试验、水压试验、冲洗、灌水、通水试验及配合整体系统运行调试及相关资料的整理归档等全部工作；
5.2电气安装工程
1〉动力配电及照明系统和弱电系统等：
本系统施工范围包括整个工程图纸及设计变更范围内所示住宅、配电室、电气竖井、电梯井道及楼内其他公共部分的全部电气工程，工程内容包括但不限于：
1. 照明系统：
A：配电系统：从低基配电室π接柜出线至配电间至各层配电表箱至户箱至各
安装合同 篇3
总包方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
总包方将在扬州市广陵区城市建设投资有限责任公司中标的石塔南小区监控系统工程分包给乙方施工，依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、城乡建设部《建筑安装工程总分包实施办法》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条工程项目
一、工程名称：石塔南小区监控系统工程
二、工程地点：石塔南小区
三、工程编号：____施工许可证号：____营业执照号：____
四、分包工程范围及工程量：
五、分包工程期限年月日开工、年月日竣工。具体开、竣工时间以大合同为准。
第二条工程结算
工程付款采用“三、三、二、二”方式:暂定价：叁拾捌万肆仟伍佰元整(38.45万元)即为合同价，最终工程量按实并经审计后审定，工程总价款最终以审计结果为准，工程竣工验收合格后，第一年年内付工程决算价(如竣工当年审计未结束，按合同价暂付)的30%；第二年年内付工程决算价的30%；第三年年内付工程决算价20%；第四年年内付清余款(工程决算价20%)。即随建设方付款方式，建设方付工程款，总包方扣除管理费等部分除外(即按总包方与建设方签订大合同的付款方式)。
第三条工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量。如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；职工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。验收标准，以建设方为准，建设方认为合格总包方也认为合格。
第四条安全生产
一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负全责，与总包方无关。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具如绝缘手套、胶靴等，由乙方自行解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条生活管理
一、乙方工人进场后，食宿问题、住宿条件及主要炊事用具(大锅、笼屉、吹风机、大面板)由乙方负责。
二、生活需用之粮食、油类，由乙方自理；乙方工人如有疾病，医疗费用由乙方负责。
第六条分包工程人工费用
一、乙方雇佣工人的所有人员工资由乙方负责，如发生拖欠工人工资的行为，由乙方解决，与总包方无关。
第七条材料供应管理
本工程所需各种主要材料、设备、辅助材料均由乙方负责采购、管理、使用，乙方在施工中应按计划使用材料，做到日见日清，活完料净，保持现场整洁，一直到工程竣工结束。
第八条施工机具
一、施工需用的`中、小型机械及小型工具皆由乙方负责，保证工人正常施工。
第九条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在现场甲方负责指导组织施工，具体有关计划进度、材料供应等工作由乙方具体实施，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产，爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，。
三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
第十条违约责任
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工视损失情况，乙方应予赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划安排造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求按期完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程总额10%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给双方逾期付款违约金。
第十一条附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门进行调解。解决不了的，可向建筑物所在地的区、县经济合同仲裁委员会申请仲裁，或直接向人民法院起诉。
二、本合同一式份。甲乙双方各执正本一份。
三、双方商定的其他条款：
1.施工过程中如发生总包方与建设方所产生的一切事情皆由乙方负责协调、解决及履行；
2.工程中所有材料、设备等乙方应按建设方要求的标准、清单使用；
3.合同如有涉及本工程中未体现部分，双方参照总包方与建设方签订的大合同执行；
第十二条合同附件及有效期
一、合同附件：
1.工程预算书；公司厂区部分投标报价文件、材料设备清单；
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
总包方：
乙方：
年月日：
安装合同 篇4
甲方：_____邮箱地址：____________________________________
聘用乙方：姓名__________________身份证号码：____________________________________
甲方分配乙方从事工作，甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上订立本协议。
一、合同期限
本合同有效期限自______年___月___日起至______年___月____日止；
二、用工约定：
1、1、乙方签订劳务用工协议起，10天为适应期.在适应期内乙方辞职甲方不予支付工资。
2、签合同日起甲方向乙方收取1000元做为质量保证金.在每月工资中以20%扣除，扣满为止。
3、劳务用工协议期满后。如一方不愿留用.劳务用工合同即时终止；乙方在辞职离开当日起六个月后退还质量保证金。在此期间如有返修甲方应通知到乙方.返修费用在乙方质量保证金中扣除。(在此期间遇其它原因通知不到甲方应做好返修记录在退还保证金时结算）
4、劳务协议期内乙方要求辞职，应提前三十日通知甲方。在旺季5月至8月不得辞职.否则甲方不退还乙方的质量保证金。
5、合同期间乙方不得私自与用户联系，不得留私人联系方式。一经发现终止本合同。且不发放当月工资及质量保证金。
6、在工作时间不得做自己的私人业务.如有特殊情况需征得甲方同意淡季按70%结算.旺季按正常工资标准结算。否则按上一条处理。
7、乙方在用户处操作时不得做出有损用户权益及人身安全事项。情节严重者交公安部门处理。并终止此合同不退还任何费用及当月工资。
三、工作职责：
1、要服从甲方的工作安排，服从分配，按甲方确定的岗位职责按时、按质、按量完成工作；
2、要自觉遵守甲方的各项规章制度和政府法律、法规规定。做到遵章守纪保证出勤；在工作内外期间乙方做出任何违反国家相关管理规定与甲方无关。
最新空调维修安装师合同范本最新空调维修安装师合同范本
3、不得以任何形式向外界泄露甲方的'信息、资料等，乙方在聘用期间不得损害甲方利益，出于个人行为而给甲方带来经济损失的，乙方必须承担全部责任。否则由当地执法部门仲裁。
四、工作时间（乙方在甲方工作期间）
1、上班时间：淡季：9：00-17：00 旺季：8：00-18：00（具体以店内工作量为准）
2、乙方必须规定的劳动日数出满勤，缺勤者必须提前一天以电话或者书面的形式向甲方请假，否则按旷工处理。在5-8月乙方不得以任何理由请假。特殊情况酌情商议。
五、保修卡管理
1、乙方所维修、安装等有涉及收费必需对用户开保修卡。
2、必需有用户亲笔签字（名）.无用户签字保修卡，以每张10元扣除。
3、保修卡为连号设制.所领都要如数交回（含作废）。不得自行丢弃销毁.缺一张以每张10元扣除。
4、未经甲方同意乙方不得对自己私人业务开此保修卡.否则按第二条第5点处理。
5、需保存好保修卡每月5日前交回做为工资核算凭证.未交、丢失则不予以核算。
六、工资待遇
1、甲方的工资分配应遵循按劳分配的原则。执行定时工作制的乙方为甲方工作，甲方每月以货币的形式支付乙方工资。甲方每月___日发放乙方工资.拖欠不得超过___日
2、工资核算方法：_____________________________________________________________
________________________________________________________________________
七、甲方按照国家和劳动部门有关规定为乙方买《人身意外伤害保险》.保险费在乙方的工资中扣除.乙方做满一年后甲方退还乙方保险费。
八、工作服：
1、由甲方提供工作服务.并在当月工资中扣除工作服务押金。
2、乙方离职后.应交还工作服.以能穿着为标准.并退还乙方工作服押金.反之则不退还。
九、有下列情形之一，甲方可解除本协议：
1、乙方违反甲方劳动纪律、规章制度的；
2、因乙方失职，给甲方利造成损失的；
3、不服从分配，有违法、违纪行为者；
4、不执行《岗位责任制度》、《安全操作规程》、《安全防火制度》，造成质量和安全防火责任事故者；
5、隐瞒身体健康情况并影响工作者；
6、乙方被依法追究刑事责任或劳动教养养的；
7、甲方宣告解散的。
最新空调维修安装师合同范本合同范本
十、其它：
1、双方必须严格遵守履行本协议，任何一方不履行协议，根据情况给予经济补偿；
2、本协议经甲、乙双方签字后生效；
3、本协议未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后，进行修订和补充；
4、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方： 乙方：（印）
身份证：
公章：
【安装合同】相关文章：
安装的合同08-19
安装合同08-18
【经典】安装合同09-18
(精选)安装合同09-20
[精选]安装合同09-23
安装合同（经典）09-07
(经典)安装合同09-11
安装的合同04-15
（精选）安装合同09-06
[经典]安装合同09-14