设计委托书精选15篇
被委托人如果没有做出违背国家法律的任何权益，被委托人在行使权力时委托人不得以任何理由反悔。在快速变化和不断变革的新时代，委托书在处理事务上的使用频率越来越高，在写之前，可以先参考范文，下面是小编收集整理的设计委托书，欢迎大家分享。
设计委托书1
甲方：
乙方：河南千业律师事务所
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就周口市淮阳县招商引资所用电子名片制作设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
一、委托项目：淮阳县招商引资领导电子名片
二、项目设计时间
自乙方收到甲方支付的设计预付款之日起协议生效，协议生效后
三、费用结算
1．此项目设计费，共计人民币元整；设计预付款为人民币5000.00元整，大写人民伍仟元整。
2．当甲方确认最终设计稿件后，乙方向甲方提交设计的矢量电子文件时，甲方向乙方支付剩余费用为人民币5000.00元整，大写人民伍仟元整。
四、作品提交形式
甲方定稿并付清所有设计费后，乙方向甲方提交设计电子文档五份份，制作的电子名片五份供500.00张。
五、甲、乙双方的权利和义务
1．甲方承诺，本协议中甲方所要求制作的信息内容符合国家法律规定和社会公共利益。
2．甲、乙双方指派专人代表负责此电子名片设计的联络协调工作。甲方在此合同生效后向乙方提供与此电子名片设计相关的.背景资料。
3．乙方在规定时间内向甲方提交标志设计初稿。
4．甲方收到乙方设计的初稿后，及时向乙方反馈修改建议，乙方收到建议后及时调整修改。
5．甲方确认设计稿件后，乙方向甲方提交矢量电子文件一份；同时甲方向乙方支付剩余设计费。
六、知识产权约定
1．乙方对设计完成的作品享有著作权。甲方将委托设计的所有费用结算完毕后，乙方将作品著作权转让给甲方 （需另外签订著作权转让协议） ；但乙方享有署名权并保留用于参展，评选，展示的权利。
2．甲方在未付清所有委托设计费用之前，作品著作权归乙方，甲方对该作品不享有任何权利。甲方付清所有设计费后，乙方不得把此设计方案交给任何第三方使用。
3．甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。
七、违约责任
协议在下述情形下可以解除：
（1）自协议签订之日起，乙方已经展开设计工作，如甲方提出终止协议，甲方支付给乙方的设计定金，乙方不退还；如乙方提出终
止合同，甲方支付给乙方的设计定金，乙方退还给甲方。
（2）在乙方提交给甲方的设计初稿得到甲方认可后的时间里，乙方已经全面展开印刷应用的设计制作工作，甲方如提出终止协议，甲方需要支付乙方全额的设计费用。
八、争议解决
凡因订立，解释，履行本协议时所发生的与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决；当事人不愿协商解决或者协商不成，可由一方提交该方住所地法院处理。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，由双方签字盖章有效。（合同未尽事宜，双方本着友好原则进行协商）。
甲方： 乙方：
时间： 时间：
设计委托书2
兹授权我单位xxxxxx（职务：xxxxxx）为我单位的'正式和合法代理人，身份证号码：xxxxxx（身份证复印件附后）。以我单位的名义参加《某某建设项目园林设计》的投标活动。代理人在制作标书、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和与之相关的一切事物，我方均予以承认。
代理人无权再次委托他人。特此委托。
投标人（签名）：xxx
投标代理人：xxx
投标单位：xxx
法定代表人（签名）：xxx
地址：xxxx
电话：xxxxxxx
20xx年xx月xx日
设计委托书3
XX公司：
XX市XXXXX开发有限责任公司委托贵公司进行XX区“XXXX”住宅项目施工图设计。
一、项目简介
1．项目概况：
XX住宅区位于XX市XX区北部。该址北临南堡制碱厂，环境污染较为严重，需通过规划的手段改善或回避此弊端。由于该址地处城市边缘，水、电、路、气等配套设施均就近解决，为该区的开发建设提供了必要的方便条件。
住宅小区由XX市XXXXXX开发有限责任公司开发。工程占地面积109575m2。小区拟建有品质高雅的中高档花园住宅：拟建有幼儿园、商铺、体育健身等基础设施，小区绿化率达到国家规定的要求，让人感到是生活在绿色的大自然中，使人们拥有一个四季如春的家。
2．开发意向：
住宅小区的方案设计理念：适应现代生活的需要，突出文化内涵。设计风格和谐统一。面向中层消费群体(碱厂职工与村民)。
住宅小区的方案设计宗旨：人无我有、人有我优。随着人们生活水平和文化修养的提高，对住宅的要求，尤其是对环境质量的`要求也越来越高，对住宅的通风、采光、安静、绿色、美化等舒适度的要求相当迫切。
住宅小区的设计主题：在设计时充分考虑周围环境特点，建筑风格整体高雅大方，能在周围环境中脱颖而出。户型以舒适经济为设计前提。
二、规划设计依据
1、利用XX空地规划；
2、国家有关居住规划设计和住宅设计规范；
3、XX市国土资源管理局冀唐国用[20xx]00511号文；
4、本项目方案设计任务委托书。
三、规划设计要求
1、本项目一次规划设计，分两期实施。每期均具备独立完整的实施方案，以利用于分期投入及灵活的滚动销售。
2、根据开发意向，须重点体现小区住宅特点，使人一见即想入住，激发人们购房的欲望。
2．1根据所取得地块的背景，地形地貌等制定有排他的整个社区的规划设计方案，以形成独特的风格和形象。
2．2在平面布置方面注意避开市场的常规思维，在实用和充分利用的前提下出奇、出新。
2．3户型设计在顺应市场的同时还要能够导引市场需求，指导人们的新生活、新思维。
2．4充分利用地形，适度改造，适当开挖土、石方后，加以利用。楼体可联体、可双拼、可独栋，根据实际需要设计。
2．5在小区智能化或综合配套方面采纳最好的或最有特色的规划，增加模仿难度，突出唯一性。
3、道路系统
3．1小区主大门布置注意与主干道的冲突，小区内场地水流流向布置，要求雨、污分流；
3．2小区内道路应考虑消防的要求和适应人车分流，停车场形式可以多样化；
3．3小区内的房屋布置应注意南北向略偏东18°为宜。
4、建筑布局及构造
4．1住宅楼以5+1式的多层住宅为主，一梯2-3户，错落有致。底层为停车库或商业网点，最高层为复式结构，屋顶设私家屋顶花园，以提高绿化面积，增加卖点；中间点缀11层的小高层住宅建筑作为标志性建筑。
4．2宜采用现代建筑风格为主流的形式，线条流畅，富有诗意和个性；
4．3建筑布局及结构应合理规范，充分考虑住户需求，同时要考虑降低造价的问题，真正体现房美价廉。
（1）多层住宅。层数拟为5+1，标准层层高2.8M。2-5层为标准层。首层做商业用途时为3.6M，6层设露台。住宅进深不超过13M。全部为明厅。
（2）小高层。以11层为主，搭配电梯。住宅进深不超过13M。全部为明厅。
4．4户型要求：设计单位应根据市场对户型的需求情况，安排好大、中、小户型和复式结构的比例数量。
4．5阳台采用异形内、外结合式(分观赏和休闲用)，外阳台大于内阳台，外观造型别致美观，以增加卖点；
4．6采用凸窗、拐角窗、阳台内的连窗门可考虑大玻璃连门窗、外观造形活跃，可考虑有色塑钢窗，并带有隐形纱窗；
4．7设置排烟道及管道井，卫生间可考虑下沉式结构并设置排气管；
4．8楼宇的入口应特别注意设计醒目，以增强第一印象；
4．9水、电要求：供水按不设自来水变频供水加压泵户和屋顶水箱考虑。小区配电房应放置在公共地方，隐蔽、外观造型好；
4．10供暖采用市政集中供热；设计时需考虑（每户一台）太阳能的安装。
4．11外墙色调要求：与小区环境相协调，突出质感和文化底蕴。
5、小区环境：
5．1多层次的立体绿化；
5．2儿童娱乐设施和戏闹空间；
5．3园林小品、雕塑、设立小区标志性雕塑；
5．4重点体现水景，水景要使之活水防臭。
6、配套设施：
6．1拟建有大众活动场所、体育健身等基础设施；拟建有营业面积约1万平方米左右的商铺、幼儿园等服务设施：
7、指标要求：
7．1建筑容积率小于1.67，建筑面积不小于16万平方米；
7．2绿化率要满足国家规定要求；应达到30%。
7．3建筑间距符合消防、日照、通风、卫生要求；
7．4外观异同，小高层每单元一部电梯。
四、成果要求
1、方案设计综合说明书。
2、总平面图；
3、平、立、剖面图；
4、各户型平面布置图；
5、公共空间和街景环境分析图；
6、景观透视图；
7、彩色效果图（包括彩色总平面、单体透视图等）；
8、小区鸟瞰图；
9、功能分区图（分别用不同颜色色块表示出绿地、多层建筑用地、小高层建筑用地、商业建筑用地、水系、道路、公共活动场所以及煤气、供热、自来水加压、配电、公共卫生等配套设施用地。）
10、小区道路布置图；（表达主、次干道分布，调车场位置等。）
11、投资估算及经济指标分析。
设计委托书4
今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位：xxx
2、项目名称： 总建筑面积约为xxx。
3、建设地点：xxxxx
二、总图规划：
1、规划建设用地为 xx。
2、本厂区建筑密度为 、建筑容积率 、绿化率 。
3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。
三、单体工程名称及结构类型：
1、单体类型及结构类型：
1)、1厂房，采用 xx结构;
2)、2厂房，采用 xx结构;
3)、3厂房，采用 xx结构;
4)、宿舍楼，采用xx 结构。
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准。
四、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1;
2、各专业的`具体设计要求详见附表2~8(表中打“√”者为设计首选内容)。
3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。
五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
委托单位： (盖章)
日 期：20xx 年xx 月xx 日
设计委托书5
新疆四方建筑设计院有限公司：
新和县S211线岔口―火车站―新和县轻工业园区公路，本路段全长15Km，根据公路基本建设程序，为尽早完成工程前期工作，现将该路勘察设计任务委托你院承担，按一阶段施工图设计，并具要求如下：
一、公路测设等级及设计依据
1、公路等级：按平原微丘区三级公路设计；
2、设计行车速度为40Km/h；
3、路基宽度8.5m，路面宽度8m，两侧安装路牙石；
4、桥涵设计荷载标准：公路―Ⅱ级标准；
5、路面计算轴载：BZZ―100；
6、桥梁宽度、涵洞长度与路基同宽；
二、其它指标：
平、纵曲线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等指标有关技术标准和技术规定执行。因投资有限，在保证工程安全的前提下，尽可能多的做设计比选，以降低工程造价。尽量利用老路基，技术指标不能满足时做局部改善和处理。认真做好地质和筑路材料调查，尽可能就地取材。因考虑是农村公路，界桩不做，其它的`公里桩、百米桩、桥涵位置桩必须做。同时要设计公路的标志、标线。
需要注意一下几点：
1）改建路线沿线农田林网密集，地下水位有可能普遍偏高（特别是在春融期），应控制好路基最小填土高度，做好特殊路基处理调查。
2）若用风积沙填筑路基较高时，应考虑边坡稳定问题，以做好路基包边处理。
3）尽量少占耕地，少拆迁房屋，路线经过小城镇或农村集市区时，个别地方可按平面交叉处理。
4）农村公路成直角急转弯如拐点处，如占地拆迁量较大确无法满足设计要求时，可视具体情况做平面交叉处理，但应设计交通标志，进行限速。
5）做好筑路材料料场及外购材料的调查，与当地政府签订对筑路材料料场取料的意向书。
6）做好征地拆迁调查，占地、拆迁建筑物、砍树、电力、电讯等设施的数量调查，调查必须符合规范要求，并与当地政府签订对征地拆迁的意向书。
关于勘察设计费，另在勘察设计合同中明确。
请抓紧时间做好外业和内业工作，务必于20xx年12月31日前提交设计文件（包括施工图设计预算）和工程可行性研究报告。
xxx交通局
20xx年10月8日
设计委托书6
本委托书声明：我________(姓名)系__________________(建设单位名称)的法定代表人现授权委托我公司的_________(姓名)为我公司申报消防相关事宜的'法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。
代理人无转委托权特此委托。
代理人：________ _____
性别 ：
年龄 ：
身份证号码：
法定代表人：
建设单位：
委托日期：
日期：年 月 日
设计委托书7
工程名称：______________________________
工程地点：_______________________________
合同编号：______________________________
（由设计人编填）
设计证书等级：__________________________
发包人：________________________________
设计人：________________________________
签订日期：______________________________
中华人民共和国建设部监制
国家工商行政管理局
发包人：____________________________________________________________________________________
设计人：____________________________________________________________________________________
发包人委托设计人承担_______________________________________________________工程设计，工程地点为____________________________________________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。
第一条本合同签订论据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
第二条设计依据
2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件
2.2发包人提交的基础资料
2.3设计人采用的主要技术标准是：_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
第三条合同文件的优先次序
构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：
3.1合同书
3.2中标函（文件）
3.3发包人要求及委托书
3.4投标书
第四条本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
第五条发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间
第六条设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间
第七条费用
7.1双方商定，本合同的设计费为__________________万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。
7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费（#url#）。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。
第八条支付方式
8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______________万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。
8.2设计人提交_______________设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计________________万元；之后，发包人应按设计人所完成的施工图工作量比例，分期分批向设计人支付总设计费的50％，计_______________万元，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。
8.3双方委托银行代付代收有关费用。
第九条双方责任
9.1发包人责任
9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的`时间。
9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。
9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时问，且交付文件的时间顺延。
9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。
9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护
装备。
9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。
9.2设计人责任
9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。
9.2.2设计合理使用年限为_______________年。
9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项日的设计联络工作。
9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为买际损失的％。
9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。
9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
第十条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第十一条仲裁
本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_________________________________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
第十二条合同生效及其他
12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。
12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。
12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料。设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。
12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。
12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。
12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___________份，发包人__________份，设计人___________份。
12.8本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：___________设计人名称：___________
（盖章）（盖章）
法定代表人：___________（签字）法定代表人：___________（签字）
委托代理人：___________（签字）委托代理人：___________（签字）
项目经理：___________（签字）项目经理：___________（签字）
住所：___________住所：___________
邮政编码：___________邮政编码：___________
电话：___________电话：___________
传真：___________传真：___________
开户银行：___________开户银行：___________
银行帐号：___________银行帐号：___________
建设行政主管部门备案：___________鉴证意见：___________
（盖章）（盖章）
备案号：___________经办人：___________
备案日期：____年____月____日鉴证日期：____年____月____日
设计委托书8
今委托武夷山建筑设计研究院有限公司进行我公司 项目的总图规划及单体工程施工图设计。
一、工程概况：
1、建设单位：
2、项目名称：㎡。 3、建设地点：。
二、总图规划：
1、规划建设用地为 ㎡。
2、本厂区建筑密度为 3、总图规划以我方认可并经上级批准的方案为准。 三、单体工程名称及结构类型： 1、单体类型及结构类型：
1）、1#厂房，采用结构； 2）、2#厂房，采用 结构； 3）、3#厂房，采用结构； 4）、宿舍楼，采用 结构。 2、单体平面以双方最终认可的.平面图为准。 四、设计条件：
1、提供的有关设计资料清单见附表1；
2、各专业的具体设计要求详见附表2~8（表中打“√”者为设计首选内容）。 3、各专业设计应符合国家及地方有关部门规范、标准的要求。 五、附表1~8作为设计合同的一部分，不详之处双方协商解决。
设计委托书9
新疆天地源矿业工程技术有限公司：
为了加强矿山的安全生产管理，合理开发利用矿产资源，使矿山生产正规化、合法化，根据国家安监总局20xx年第18号令，按照建设项目“三同时”及相关法规要求，现委托贵公司对新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）进行初步设计，并编制安全专篇，委托要求与内容如下，请遵照执行。
一、设计原则
以20xx年xx月乌鲁木齐天地源矿山技术咨询有限公司所编制的.《新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿普查报告》的地质资料为依据及新疆天地源矿业工程技术有限公司编制的《阿图什市辉煌多孔砖厂矿产资源开发利用方案》为依据，本着“科学、合理、投资省、见效快、因地制宜”的原则进行初步设计。
二、设计规模及工作制度：
（1）设计规模：开采规模为生产砖瓦用粘土矿2万m3/a。
（2）矿山工作制度：工作制度为180天/年、每天1班、每班8小时。
三、设计范围：
1）采 矿
（1）矿产资源储量认定为（333）6.6万m3，
（2）设计回采率为95％，可采出矿石总量为6.27万m3。
（3）开拓方式与采矿方法的确定；生产工艺的选择；
（4）生产设备能力的核定及选型（不包括外部运输设备、设施）。
2）辅助系统
矿区总图运输；
3）投资和企业经济效益概算
四、外部建设条件：
（1）供水：矿区自建井，生产及生活用水均取自井水。
（2）供电：矿区由高压电网供电。
（3）外部运输：外部运输全部依托社会车辆，设计不考虑运输设备与设施，矿山只配备交通车辆。
矿山所需材料、运输价格及矿石价格、人员工资等，请按当地实际情况计取。
产品方案： 240（mm）×115(mm)×90(mm)的烧结多孔空心砖。
五、建设标准：
（1）采矿及配套设备采用成熟、经济的国产或地产设备。
（2）矿山厂房结构按照有关规范建造，设计火炉采暖。
（3）公用及民用设施就地取材，因陋就简，火炉采暖，对已有设施维护后全部利用。
六、资金筹措
项目投资以生产建设为主，辅助生产从简，外部工程依托社会，资金自筹。
委托方（盖章）：新疆阿图什市阿扎克乡库木萨克砖瓦用粘土矿（多孔空心砖）
委托方法人代表（签字）：
20xx年12月26日
设计委托书10
工程名称：_______
地点：_______
签订日期：_______
发包人：_______
设计人：_______
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件以及幕墙、门窗行业的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
1、项目名称：
2、项目地点：
3、设计范围：外立面石材幕墙工程。
4、设计要求：各阶段的设计应符合国家和行业的相关规范、标准。
第二条发包人应向设计人提交的有关资料、文件。
第三条工程时间：_____年_____月_____日
第四条本工程设计收费标准
1、设计费单价30元/m2。
2、设计工程量3400平方米。
3、本合同暂定总价壹拾万贰仟元整(￥102000.00元)。
4、本合同设计单价包干(包干单价包括：设计图纸所需的材料费、人工费、利润、税金及其他费用等)，工程量按实计算。单价不包括审图费用，图纸审核费用由发包人负责。
5、施工图晒图超过8份时，发包人应按实支付超出部分的晒图费用。
6、效果图费用另行结算。
第五条设计费支付方式幕墙施工招标结束后，在定标之日起15个工作日内发包人一次性付清。
5.1如发包人交付设计文件、确认时间和设计费超过规定期限，设计人交付设计文件时间顺延。
5.2此图纸在未来施工中标单位确定后，对设计人未中标的部分，则设计人免费参加设计交底、竣工验收等其他现场服务共3人次，超过部分，差旅费、服务费(1000元/天.人)等其他所有费用由发包人承担。
第六条双方责任
6.1发包人责任
6.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。
6.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，若设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金;若设计人已开始进行工作，发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付设计费。工作量不足一半时，按该阶段设计费的一半支付;工作量超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。
6.1.4发包人必须按合同规定支付定金，设计人收到定金的时间作为设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。
6.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费。
6.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。
6.1.7发包人应为设计人派驻现场的`工作人员提供住宿和办公场地的便利条件及必要的劳动保护装备。
6.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。
6.2设计人责任
6.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第三条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件(出现6.1.1、6.1.2、6.1.4、6.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外)。并对提交的设计文件的质量负责。
6.2.2结构设计合理使用年限为二十五年。
6.2.3负责该合同项目的设计联络工作。
6.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改和补充。
6.2.5设计人交付设计文件后，按规定参加有关部门的设计审查工作，并根据审查结论负责不超出本合同有关条款的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，并按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6在上述工作完成后，合同履行完毕。
第七条保密
双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。
第八条争议
本建设工程设计合同执行过程中如双方发生争执，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，可向设计人住所地人民法院起诉。
第九条合同生效及其他
9.1由于不可抗力或其他因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。
9.2本合同双方签字盖章即生效，一式肆份，双方各执贰份。
9.3本合同生效后，双方认为必要时,按规定应到项目所在地县级以上建设行政主管部门规定的审查部门备案,到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
9.4双方的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
9.5未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
发包人名称：_______
法定代表人：_______
委托代理人：_______
开户行：_______
账号：_______
电话：_______
传真：_______
日期：_______
设计人名称：_______
法定代表人：_______
委托代理人：_______
开户行：_______
账号：_______
电话：_______
传真：_______
日期：_______
设计委托书11
今委托XXX建筑设计研究院有限公司进行我公司XXX项目的总图规划及单体工程施工图设计、
一、工程概况：
1、建设单位：_________
双方就本协议未尽事宜另行协商所产生之合约，为本协议不可分割之组成部分，因履行本协议而发生争议，双方协商解决、协商不成时，由深圳市仲裁委员会裁决
2、项目名称：_________总建筑面积约为_________
3、建设地点：_________
二、总图规划：
1、规划建设用地为_________，委托方因与_________离婚纠纷一案，现根据法律规定，委托_________为委托方的代理人、代理期限为双方签订授权委托书之日起至执行结束
2、本厂区建筑密度为_________、建筑容积率_________、绿化率_________
甲方签完工程合同时，应约束承包商服从乙方监督指导工程之进行，若承包商与乙方有所争议，应由甲方出面协调，若因而导致工程停顿时，视为可归责任甲方之事由，与乙方无关，若因施工发生困难而变更设计时，乙方应预先征得甲方同意，但甲方不得刁难
3、总图规划以我方认可并经上级批准的`方案为准
三、单体工程名称及结构类型：
1、单体类型及结构类型：
依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就______等事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：
1）1#厂房，采用_________结构；
2）2#厂房，采用_________结构；
3）3#厂房，采用_________结构；
4）宿舍楼，采用_________结构。
2、单体平面以双方最终认可的平面图为准、
乙方接受甲方委托，代理甲方向中国国家商标局在第_________类（商品/服务）上申请注册_________件商标，该注册商标详细内容见本协议附件《商标注册申请书》及《商标代理委托书》
委托单位：（盖章）_______________
法定代表人：（签字或盖章）_________
受委托公司：（签字或盖章）_________
法定代表人：（签字或盖章）________________
设计委托书12
xxx有限公司：
由贵司负责设计和工程总承包的xxxxxx有限公司超白光伏玻璃生产线已进入设备安装阶段，即将投产。我司根据光伏玻璃市场情况决定在原片成品库地段建设两条光伏玻璃深加工生产线。为了实施项目建设，现特委托贵司进行深加工项目设计，同时，因布置两条深加工线所引起的厂区功能分区变化和设计调整也在委托之内。具体情况如下：
一、项目名称：
xxxxxx有限公司光伏玻璃深加工生产线项目。
二、厂址选定：
利用原片成品库和碎玻璃堆场地段，请另外规划碎玻璃堆场。
三、项目性质：
新建。
四、生产线规模：
生产线
两条深加工生产线
规模
2×14000O/天
总产能
一千万平米/年
产品品种
超白压延玻璃
产品厚度
2.5~ 4mm
五、相关基本建设条件：
1、玻璃原片：原片从冷端经叉车转运至深加工车间;
2、供水：采用城市自来水或厂区自备深井水，并根据深加工工序要求设计超纯水制备系统;
3、供电：厂区开闭所10KV供电，需设计深加工车间变电所;
4、排污：设计磨边污水处理系统;
5、运输:深加工成品均按汽车运输考虑，装车同时考虑行车和叉车两种方式。
六、生产线配置要求：
1、磨边：如无更合适的建议采用佛山保特罗磨边机;
2、镀膜：如无更合适的建议采用意大利赛福徕进口滚涂机;
3、钢化机组：如无更合适的建议采用北玻或兰迪产品;
4、上下片机：如无更合适的建议采用国产机械手;
5、其它设备：选用国产主流厂家产品;
七、项目需重点突出的`三个方面：
1、绿色环保：污水排放必须达标;
2、产品品质：高档多晶硅太阳能电池用光伏玻璃。深加工总成品率大于90%;
3、工艺流程尽量合理，减少运行费用。
八、工程进度：
1、厂区功能分区变化调整设计7月底完成;
2、深加工车间建筑结构施工图8月15日前提交;
3、深加工系统主要设备表7月20日前提交;
4、各专业施工图8月底前分批提交。
九、请贵司根据以上要求，于20xx年7月18日前派出相关专业工程师到厂进行设计联络，以便设计工作顺利开展。
感谢贵司对我司工作的大力支持!顺颂商祺!
委托人：
20xx年xx月xx日
设计委托书13
委托单位（公章）：___________200___年_____月____日
浇圈梁、上楼板或大浇房顶时，甲方不支付乙方大小工人的劳务报酬、饭菜钱、烟酒等费用。必要的招待与其他人家盖房招待相同。
工程名称：__________________________
工程基本情况：______________________________________________________________________________________
总建筑面积：_________平方米结构：总长乘宽长宽_________（米）层数：__________
工程总造价：_____________________________
工程位置：__________________________________________________________________________________________
一、建筑专业：
乙方入学后，服从学校的统一管理，严格遵守校纪校规，按照学校规定，按时足额向学校交纳学费、书费、住宿费等费用，服从学校对教室、寝室等统一管理和调动。
1。总平面图
2。相邻建筑物关系
3。建筑物市内外自然高差
4。建筑物自然地面确定
第二十五条甲方在收到乙方解除委托代理协议通知后，应到乙方办理销户手续。在此期间，乙方不接受甲方的买入委托指令。
二、各层功能要求：____________________________________
三、各层层高及檐地高：________________________________
四、屋面形式：________________________________________
五、建筑物内外装修要求：
1。外墙面：____________2。内墙面：__________卫生间：_____________厨房：______
其他间：_____________
3。顶棚：________4。地面：____________
乙方需在双方约定的时间内完成设计方案。因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时，可延期执行，延期时间由双方协商确定。
5。门窗：________6。其他：____________
结构专业：一、工程地质勘察资料：
二、相邻建筑物基础形式，埋置深度，基础宽度：
本人工作繁忙，不能亲自办理的相关手续，特委托____________作为我的合法代理人，全权代表我办理相关事项，对委托人在办理上述事项过程中所签署的.有关文件，我均予以认可，并承担相应的法律责任。
三、建筑场地内是否有隐蔽物如：旧建筑基础、坑、井、地道、墓等，并提供位置和走向：
四、场地其他情况：______________________
五、基础上部结构要求：
1。各层是否有特殊设备；设置位置，型号，荷载：_________________
【题干】根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（）。
2。各层是否有特殊荷载，位置及大小：___________________________
3。各层楼板、墙面是否有特殊开洞，其位置及尺寸：_______________________
4。结构设计其他要求：_________________________________________________
给排水专业：
一、建筑物给水、排水，人口、出口方向：
二、是否要求供应热水及其他要求：
三、消防供水情况：
账名：—账号：—开户行：—以上情况属实，若由此引起纠纷，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
四、建筑物处给水管网管径、压力情况：
就中关村证券股份有限公司行政清理工作组（以下简称“中关村证券清理组”）个人债权人申报登记债权的事宜，委托人对受托人授权如下：
五、给水调节间位置：
六、给排水专业其他要求：
采暖专业：
一、采暖方式，周围采暖条件，采暖人口方向：
二、市政统一供热时，建筑物处给回水管道压力差值：
三、是否有特殊通风要求：
四、其他要求：
电气专业：
一、建筑物供电人口方向：_________________________________
二、电气照明设计要求：___________________________________
三、建筑物处的市网线径及电压情况：
四、电话系统设计要求：___________________________________
五、电视系统设计要求：___________________________________
六、其他要求：___________________________________________
补充说明：_______________________________________________
受委托单位（章）：________
_______年_______月______日
设计委托书14
本委托书声明：我xx(姓名)系xxxxx(建设单位名称)的法定代表人现授权委托我公司的.xx_(姓名)为我公司申报消防相关事宜的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我前往贵大队办理消防申报与之有关的事宜。
代理人无转委托权特此委托。
代理人：xx xx
性别：
年龄：
身份证号码：
法定代表人：
建设单位：
委托日期：
日期：x年x月x日
设计委托书15
XXXXXXXXXX：
本授权书声明：我XXX系XXXX的法定代表人，现授权委托xxx为我公司代理人，办理xx手续事宜，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
委托人：xxx
20xx年xx月xx日
【设计委托书】相关文章：
设计委托书07-12
项目设计委托书07-21
工程设计委托书08-02
设计委托书15篇07-13
初步设计委托书07-03
设计委托书(15篇)09-21
设计委托书合集15篇12-18
设计委托书集合15篇12-16
项目设计委托书12篇01-06