[热]安全合同
随着法律知识的普及，合同对我们的约束力越来越不可忽视，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的安全合同，仅供参考，希望能够帮助到大家。
![[热]安全合同](https://p.9136.com/00/l/bacfcdac3_2.jpg)
安全合同1
委托单位(以下简称甲方)：___________________________
承接单位(以下简称乙方)：___________________________
工程名称：___________________________ 综合布展项目
为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务，确保施工现场的安全生产和施工现场临时用电的安全。
一、甲方的权利、责任和义务：
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、对乙方施工区域进行安全生产和文明施工检查;及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。
3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。
6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。
8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。
9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
二、乙方的权利、责任和义务：
1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。
2、服从甲方安全生产管理。
3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。
5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。
防火措施
1、现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，使用明火要远离易燃物，并备有消防器材。使用无齿锯，须开具用火许可证。
2、冬季装修施工采用明火或电热法的，均须制定专门防火措施，专和看管，人走火灭。
3、冬季炉火取暖要专人管理，注意燃料存放、渣土清理及空气流通，防止煤气中毒。
4、工地设吸烟室，施工现场严禁吸烟。
5、电、气焊工作人员均应受专门培训、持证上岗，作业前办理用火手续，并配备适当的看火人员，随身应带灭火器具。吊顶内安装管道，应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业，如因工程特殊需要必须在顶棚内进行电、气焊作业，应先与消防部门商定妥善防火措施后方可施工。
6、及时清理施工现场，做到工完场清。
7、油漆施工注意通风，严禁烟火，防止静电起火和工具碰撞打火。
现场明火管理
1、现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，使用明火要远离易燃物，并备有消防器材。使用无齿锯，须开具用火许可证。
2、冬季装修施工采用明火或电热法的，均须制定专门防火措施，专和看管，人走火灭。
3、冬季炉火取暖要专人管理，注意燃料存放、渣土清理及空气流通，防止煤气中毒。
4、工地设吸烟室，施工现场严禁吸烟。
5、电、气焊工作人员均应受专门培训、持证上岗，作业前办理用火手续，并配备适当的看火人员，随身应带灭火器具。吊顶内安装管道，应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业，如因工程特殊需要必须在顶棚内进行电、气焊作业，应先与消防部门商定妥善防火措施后方可施工。
6、及时清理施工现场，做到工完场清。
7、油漆施工注意通风，严禁烟火，防止静电起火和工具碰撞打火。
安全用电
1、向甲方提供书面的临时用电申请。设备设施需要增容时，必须重新办理用电申请手续。
2、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必须使用正规厂家的合格产品，严禁使用假冒伪劣等不合格产品，加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关安全用电标准。
3、执行临时用电安全技术交底制度，对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电安全技术交底，避免违章指挥、违章操作和误操作，确保安全用电。
4、在使用甲方提供临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改意见。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在安全检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患，必须按要求认真落实整改。
5、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、安全生产等方面的培训，未经安全生产教育培训及培训不合格和无证人员，不得上岗作业。特种作业人员必须依照有关规定持上岗。向甲方提供特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。
6、手持电动工具均要在配电箱装设额定动作电流不大于30mA、额定动作时间不大于0.1s的漏电保护装置。电动机具定期检验、保养。
7、每台电动机械应有独立的开关和熔断保险，严禁一闸多机。
8、使用电焊机时对一次线和二次线均须防护，二次线侧的焊把线不准露铜，保证绝缘良好。
机电设备使用
1、乙方应向甲方提供机械设备相关的技术文件和出厂说明书，还必须提供具有专业资质的检测、检验单位出具的安全技术检测证明，否则，不得投入使用。
2、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行，并应有专人定期进行维修和保养，对达不到安全要求又不能修复的机械设备，必须即停用，撤离施工现场。
防止机械伤害事故
1、施工电梯的'基础、安装和使用须符合生产厂商的规定，使用前应经检验合格，使用中定期检测。
2、卷扬机须搭防砸、防雨的操作棚，固定机身须设牢固地锚，传动部分须装防护罩，导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。
3、圆锯的传动部分应装防护罩。长度小于50cm、厚度大于锯片半径的木料，严禁上锯，破料锯与横截锯不得混用。
4、砂轮机应使用单向开关，砂轮须装不小于180度的防护罩和牢固的工件托架，严禁使用不圆、有裂纹和剩余部分不足25mm的砂轮。
5、各种施工机械的安全防护装置必须齐全有效。
6、经常保养机具，按规定润滑滑或换配件，所用刀具必须匹配，换夹具、刀具时一定要拔下插头。
7、注意着装，不穿宽松服装操作电动工具，留长发者应带工人帽，不能戴手套操作。
8、打开机械的开关之前，检查调整刀具的扳手等工具是否取下，插头插入插座前先检查工具的开关是否关着。
9、手持电动工具仍在转动时不可随便放置。
10、操作施工机具必须注意力集中，严禁疲劳操作。
11、保持工作面整洁，以防因现场杂乱发生意外。
防止高空坠落物
1、洞口、临边保护
(1)1.5m*1.5m以下的孔洞，应预埋通长钢筋网中加固定盖板;1.5m*1.5m以上的孔洞，四周须设两道护身栏杆(高度大于1m)，中间挂水平安全网。
(2)电梯井口须设高度不低于1.2m的金属防护门，井道内首层和以上每隔四层设一道水平安全网封严。
(3)在安装正式楼梯栏杆、扶手前，须设两道防护栏杆或立挂安全网;回转式楼梯间中央的首层和以上每隔四层设一道水平安全网。
(4)阳台栏板应随层安装;若不能随层安装，须设两道防护栏杆或立挂安全网封闭。
(5)建筑物楼层临边，无围护结构时，须设两道防护栏杆，或立挂安全网加一道防护栏杆。
2、外沿施工防护
(1)外沿装饰采用单排外脚手架和工具式脚手架时，凡高度在4m以上的建筑物，首层四周必须支3m宽的水平安全网(高层建筑支6m宽双层网)，网底距下方物体不小于3m(高层建筑不小于5m)。
(2)外沿装饰脚手架须按规范搭设，特殊脚手架和高度超过20m的高大脚手架必须有设计方案;装饰用外脚手架使用荷载不得超过1960N/ m2。
(3)插口、吊篮、桥式脚手架及挂架应按规程支搭，设有必要的安全装置;工具式脚手架升降时，必须用保险绳，操作人员须系安全带，吊钩须有防脱钩装置;使用荷载不超过1177N/m2。
3、室内装饰高处作业防护
(1)移动式操作平台应按相应规范进行设计，台面满铺木板，四周按临边作业要求设防护栏杆，并安登高爬梯。
(2)凳上操作时，单凳只准站一人，双凳搭跳板，两凳间距不超过2m，准站二人，脚手板上不准放灰桶。
(3)梯子不得缺档，不得垫高，横档间距以30cm为宜，梯子底部绑防滑垫;人字梯两梯夹角60度为宜，两梯间要拉牢。
(4)从事无法架设防护设施的高处作业时，操作人员必须戴安全带。
人员安全
1、参加施工作业的一切人员，必须遵守安全生产纪律，必须佩带工作证(卡)并戴好安全帽进入施工现场，在作业中严格遵守本安全技术操作规程的有关规定，安全上岗，不违章作业，不擅离工作岗位，不乱串工作岗位，严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确使用、保管个人安全防护用品。
2、必须按规定使用安全带，安全带必须高挂低用，挂设点必须安全、可靠。
3、交叉作业通道搭护头棚。
4、高处作业的工人应备工具袋，零件、螺栓、螺母随手放入工具袋，严禁向下抛掷物品。
5、高处码入的板材要加压重物，以防被大风掀翻吹落，高处作业的余料、废物须及时清理，以防无意碰落或被风吹落。
6、高处作业的操作平台应密实，周围栏杆底部应设高度不低于18cm的挡脚板，以防物料从平台缝隙或栏杆底部漏下。
三、违反安全管理规定处罚办法
1、对严重违规操作及存在重大安全隐患未能造成损失和影响的，处予罚款500元，造成损失或影响的，除承担所造成的全部经济损失及责任外，处予罚款1000元～5000元。
2、进入施工现场乙方人员必须佩带安全帽 未佩带安全帽进入现场罚款10元。
3、不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款100元。
4、高空作业不系安全带罚款500元。
5、非专业操作人员严禁使用各种机械设备，违反罚款100元～1000元。
6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博，违反罚款100元。
7、罚款发生后，在下一次拨付工程款时，全额扣除。
本协议书一式四份，甲方执三份，乙方执一份。
本协议自签订之日起生效，至项目竣工验收合格时终止。
甲方单位(章) ___________________________乙方单位(章)___________________________
代表人：___________________________ 项目负责人：___________________________
安全合同2
甲方:
乙方:
甲方为“佛山(商会企业)名优产品采购博览会(以下简称:展会)”指定主承建商;甲方委托乙方承包搭建经双方协商同意的指定施工项目。本着友好合作、共信共利，和保证展会顺利进行的原则，甲乙双方就展会个人施工安全责任，达成以下协议:
一、甲方积极与展场(馆)和展会主办方配合，将展场和展会布展施工的各类规章要求等，以有效方式及时和有效的传达给乙方;
二、乙方在展会布展施工中，必须严格遵守展场和展会布展施工的各类规章;如是乙方单方面原因，造成的展场物件损失、布展材料损坏，施工人员操作不当造成自身或他人伤害的，或施工时间以外乙方施工人员造成的`自身或他人伤害，责任完全由乙方全部承担;
三、甲方为乙方没有购保的施工人员购买“个人意外伤害”(展期，50万最大保额)，其购保费用由双方商议后，通过合适方式解决;在甲方告知乙方需要购买“个人意外伤害保险”的情况下，乙方代表单方面未向甲方提供全面的购保人员准确身份证信息，或决定不为施工人员购买“个人意外伤害保险”的，施工人员造成的自身或他人伤害，乙方承担所有因此造成的责任，甲方不负任何法律责任。
四、如乙方在展会布展施工中，单方面原因，造成施工人员意外伤害的，双方应积极配合保险公司，其医疗和救治费用由保险公司按投保范围来支付;
五、如产生医疗和救治费用和后续未尽事宜，可由双方友好协商解决;也可通过法律等程序，解决问题;
六、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方：
乙方：
安全合同3
总包方（甲方）：_________
分包方（乙方）：_________
依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。
第一条件工程项目
一、工程名称：_________工程地点：_________
二、分包工程范围及工程量（附预算书）
三、分包工程期限_________年_________月_________日开工，_________年_________月_________日竣工
四、分包工程款_________元。
第二条件工程结算
按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人预算，下月结算时扣回，在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已完成量的80%）工程竣工后经甲乙双方共同验收合格，予以结算。
第三条工程质量
甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按照施工图纸和说明书要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，由乙方承担；如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。
第四条安全生产
一、甲方对乙方承担的工程切做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经检查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。
二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶鞋等由甲方自行解决，如乙方确有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。
三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。
第五条现场管理
一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。
二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。
三、分包人员要保持相对稳定，出入施工现场要佩戴工作标志，不准合同外人员出入现场和住宿。
第六条违约责任
一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予以赔偿。
二、合同签订后，不经双方协商同意，任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失；如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。
三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_________%的逾期违约金。
四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期贷款利率，偿付给对方逾期付款违约金。
第七条附则
一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时。解决不了的，可按以下第（）项解决：
（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。
（2）向人民法院起诉。
二、本合同一式_________份，甲乙双方各执正本一份。其余副本，报送_________备案。
三、要求鉴证（公证）的，可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。
四、双方商定的其他条款：
第八条合同附件及有效期
一、合同附件：工程预算书；
二、本合同自双方盖章之日起生效，至工程全部竣工并结算完毕后失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程分包安全协议3
发包人：______（以下简称甲方）
承包人：______（以下简称乙方）
为了进一步明确甲、乙双方的`责任、利、务，在建筑施工合同基础上，按《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况在甲、乙双方完全自愿的情况下，签定本工程施工分包合同。
第一条：工程概况
1、工程名称："长航蓝晶绿洲"一期工程楼及地下室装修。
2、工程地址：武汉市洪山区杨园路。
3、建筑规模：以单栋建筑面积为准。
4、承包方式：包工管料、包质量、包安全、包进度、文明施工、包工完场清、包斗车、拖砌块砖车和小型工具。验收和质量保修、包一次性验收竣工。
第二条：承包范围及单价
1、 #楼主体结构封顶，场地清理干净后接手施工。
2、以单栋楼拆散全包。
3、砖砌体含二次结构砼浇捣______/m，内墙抹灰______ /㎡，地坪含清钻（收光或正糙）6元/㎡，外墙收光30元/㎡，外墙贴面砖______/㎡，外墙保温______元/㎡，梯间踏步水泥收光______元/层，梯间踏步贴面砖______元/层，公共部分贴面砖______/㎡，屋面六次成活______元/㎡。
第三条：合同工期
1、开工时间11+18层______年5月31日完成所有工作量达到验收标准，16+22层______年7月31日完成所有工作量达到竣工验收标准。
2、如乙方在承包栋号内因劳力技术达不到竣工时间要求，甲方有权指派其他队伍进入其栋号分割单项工作量进行突击施工，单价按第二条中的单价扣除乙方承包款，另外加扣5%的抢工费给抢工队伍。
第四条：工程质量
1、乙方所承担的栋号确保优质争创黄鹤杯。
2、乙方承担的栋号必须派施工员、安全员各一名，抓质量、管安全。
3、严格控制施工过程，发现问题及时处理。
4、如工程竣工验收一次性达不到优质工程，扣除总价5%作罚款处理。
第五条：工程付款
1、乙方人员进场壹周后开始借生活费，每人每天按15元饭票支出。
2、每月按所完成工作量的60%支付（含饭票在内）承包内容全部完工，并基本达到合同要求付至总金额80%。工程竣工经甲方及质检站验收达到合同要求后支付至总金额95%，剩余5%六个月后付清。
第六条：甲、乙双方责任
1、甲方负责乙方人员住食，工程中只提供垂直运输及砂浆拌和机。
2、乙方负责工程中所有工具及通线铁丝、线、水管。进场施工人员不要有老弱、病、残、幼及神志不清人员，如发现类似人员立即退场，若属于类似人员在进场后出现问题，一切后果由乙方自付。
3、本协议未尽事宜，双方另行协商。
4、本协议壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。双方签字生效，完工款清后自动失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安全合同4
甲方（通道运维单位）：____________________
乙方（施工作业单位）：____________________
由于乙方需要在甲方运维管理的电缆通道地下有限空间区域内进行施工作业，为进一步明确双方安全职责，依据《地下有限空间作业安全技术规范第1部分：通则》（DB11/852.1-20xx年）、《地下有限空间作业安全技术规范第2部分：气体检测与通风》（DB11/852.2-20xx年）、《____市电力公司有限空间作业防气体伤害安全工作规定》（____电安____号）等法律、法规要求，经协商，双方达成一致，特签订本协议。
第一条施工作业基本情况
工程项目、名称：____________________________
地下有限空间名称、范围：____________________
地下有限空间作业内容：______________________
现场负责人及联系电话：______________________
第二条协议期限
自____年____月____日____时____分
至____年____月____日____时____分
第三条甲方责任
1.甲方应向乙方如实提供地下有限空间类型、内部设施及外部环境等基本信息。
2.甲方接到地下有限空间作业申请后，应核查乙方企业资质和有限空间作业条件材料，对乙方地下有限空间作业内容、范围、计划起止时间、作业单位及作业负责人等信息审查、登记备案。
第四条乙方责任
1.乙方须严格遵守《地下有限空间作业安全技术规范第1部分：通则》（DB11/852.1-20xx年）、《地下有限空间作业安全技术规范第2部分：气体检测与通风》（DB11/852.2-20xx年）、《____市电力公司有限空间作业防气体伤害安全工作规定》（____电安____号）及国家相关法律、法规要求。
2.乙方应按照甲方关于地下有限空间作业审批制度的要求提供审批文件，办理审批备案登记制度。未经甲方审批合格，不得擅自进入甲方管理的地下有限空间进行作业。
3.乙方应设置安全管理机构并配备专职安全管理人员，负责地下有限空间作业安全管理工作；并在作业现场明确符合条件的作业负责人和监护人。乙方作业负责人、监护人和作业人应经过地下有限空间作业安全生产教育和培训并考试合格。其中监护人应持有效的地下有限空间特种作业操作证。
4.乙方应制定地下有限空间作业安全生产事故应急救援预案。一旦发生事故，作业负责人应立即启动应急救援预案。
5.乙方进入地下有限空间作业应配备气体检测、通风、照明、通信等安全防护设备、个体防护装备及应急救援设备等，设置专人进行维护，按相关规定定期检验，并建档管理。
6.乙方作业负责人应在作业前对实施作业的全体人员进行安全交底，告知作业内容、作业方案、主要危险有害因素、作业安全要求及应急处置方案等内容，并履行签字确认手续。
7.乙方应当使用经甲方现场审核合格的作业设备和救援设备进行地下有限空间作业，未经甲方现场书面审核许可，不得擅自更换使用其他劣于经审核的'设备或不适宜在作业范围内作业的设备，情况紧急使用替代设备不致发生安全事故的，可以酌情使用替代设备；如果使用替代设备存在安全隐患，乙方应当立即停止作业，更换适宜设备。
8.乙方在作业过程中，应遵守本协议规定和作业审批要求，并接受甲方的监督。如存在违章现象，甲方有权依据违章严重程度暂停或终止其工作。
9.乙方工作人员必须在甲方指定的设备上或区域内工作，不经许可严禁扩大工作范围和转移工作地点。
10.乙方由于未执行本协议或违反有关安全法律、法规及相关规程制度的规定而发生的一切人身事故，责任自负；造成设备损坏的，应承担赔偿责任。
第五条其他事项
本协议有效期限以现场作业实际开、竣工时间为准。如施工工作内容、范围有变动时，乙方应当停止作业，及时通知甲方，双方根据变更的工作内容和范围办理及时签订补充协议。
本协议书一式两份，甲、乙双方各持一份。本协议书自甲乙双方签字盖章之日起生效。
甲方（章）：___________乙方（章）：___________
负责人：_______________负责人：_______________
联系电话：_____________联系电话：_____________
日期：_________________日期：_________________
安全合同5
协议双方：
甲方： （盖章）
乙方：（盖章）
一、主旨
为进一步贯彻国家《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规的主体政策、方针；强化安全生产责任制；加强对安全施工、文明施工的管理；保障工程安全顺利的开展；保护作业人员的人身安全设备财产安全，项目部制定本协议。
二、主题内容
凡承包本工程的分包商，必须服从本协议的相关规定，必须遵守项目部为安全施工而制定的强制性标准、规章制定和操作规程，若是由于分包商不服从项目部的安全管理或是由于不遵守项目部为安全施工所制定的标准、规章制度和操作规程而导致的安全事故，一律有分包商承担全部责任。具体内容如下：
1、分包商作业人员在进场开工前必须向项目部进行申报，不申报或者是先进厂后申报的.，一律不允许开工。
2、分包商必须向作业人员提供必要的安全防护用具和安全防护服装。
3、分包商自行采购或是租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证，产品合格证。
4、分包商作业人员进入施工现场必须正确使用安全帽、安全带及工作服。
5、工作中必须严格执行各项操作规程。
6、分包商应积极认真的组织作业人员接受项目部对其相关工作的施工技术交底和施工安全交底。
7、电工、焊工、起重工司机、架子工和场内机动车辆司机属特种作业人员，必须经过评审考核取证后，方准上岗工作。
8、对于火、电及易燃易爆、有毒有害材料的使用，必须严格按照相关规定及项目部管理规定、操作规程使用和处理。
9、严禁使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的设备、材料。
10、分包商必须为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，意外伤害保险期限自开工之日起至工程结束止。
11、分包商必须对本单位从事高空作业人员按照国家的是相关规定，组织进行身体检查，不符合高空作业的人员，严禁进行高空作业。
12、分包单位应加强内部管理，若违反以上任意一条要求条款，将自行承担全部责任。
三、说明
1、本协议为工程分包合同的附加协议。
2、本协议共二页。
3、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方合法代表签章后生效。
4、本协议生效日期为 年 月 日，截止分包工程结束。
项 目 部 经 理：
年 月 日
承包单位责任人：
年 月 日
安全合同6
监督备案号：
常州市建设工程安全监督备案
申报表
工程名称：
建设单位(申报单位)：(盖章)申报日期：
常州建筑业安全监督站制
申报说明
一、哪些工程需要办理建设工程安全监督手续凡新建、改建、扩建的建设工程，均应办理建设工程安全监督备案手续。
其中房屋建筑(含桩基、土建、安装、装饰等项目)实行网上申报;市政工程在建设行政主管部门办理申报。
二、网上申报的程序
1、建设单位在领取工程直接发包备案书或中标通知书时应向市建设工程招投标办公室领取登录申报系统的.用户名及密码。
2、网上办理相关手续时，请访问“常州建筑市场信息网”
联系人：
建设单位(盖章)：
联系电话：
年月日
安全合同7
为进一步加强学校管理，明确学生安全行为规范，强化学生的安全意识、法纪观念和自律意识，明确学校（甲方）与学生（乙方）各自的权利、义务和责任，保证学生的在校安全，促进学生健康成长。根据《中华人民共和国高等教育法》、教育部《普通高等学校学生安全教育及管理暂行规定》、《普通高等学校学生管理规定》和《学生伤害事故处理办法》的精神，结合学校实际，学校（甲方）与学生（乙方）签订本协议。
一、学校责任：
（一）学校应当提供符合安全标准的校舍、场地、其他教育教学设施和生活设施,做好学生的后勤保障和服务工作。
（二）学校应当对在校学生进行必要的安全教育和自护自救教育;应当按照规定，建立健全各种安全制度，采取相应的管理措施，预防和消除教育教学环境和校内学生生活环境中存在的安全隐患。
（三）学校必须定期对学生安全教育和管理的情况进行分析，辅导员必须经常深入学生中了解学生的情况。
（四）学生发生意外事故以及学生要求保护人身或财物安全等情况时，学校应迅速采取有效措施救助受伤害学生。
（五）学生人身和财产发生一般伤害后，学校要及时调查处理，根据当事人和他人的过错，责令其赔偿损失，并给予批评教育或相应的行政、纪律处分。因下列情形之一造成的学生伤害事故，学校应当依法承担相应的责任：
1、学校的校舍、场地、其他公共设施，以及学校提供给学生使用的学习用具、教育教学和生活设施、设备不符合国家规定的标准，或者有明显不安全因素的。
2、学校的安全保卫、消防、设施设备管理等安全管理制度有明显疏漏，或者管理混乱，存在重大安全隐患，而未及时采取措施的。
3、学校向学生提供的药品、食品、饮用水等不符合国家或者行业的.有关标准、要求的。
4、学校组织学生参加教育教学活动或者校外活动，未对学生进行相应的安全教育，并未在可预见的范围内采取必要的安全措施的。
5、学校知道教师或者其他工作人员患有不适宜担任教育教学工作的疾病，但未采取必要措施的。
6、学生有特异体质或者特定疾病，不宜参加某种教育教学活动，学校知道或者应当知道，但未予以必要的注意的。
7、学生在校期间突发疾病或者受到伤害，学校发现，但未根据实际情况及时采取相应措施，导致不良后果加重的。
8、学校教师或者其他工作人员在负有组织、管理学生的职责期间，发现学生行为具有危险性，但未进行必要的管理、告诫或者制止的。
9、学校有未依法履行职责的其他情形的。
二、学生责任：
（一）学生必须严格遵守国家法律、法规和学校的各项规章制度，服从学校有关部门的管理，注意自身的人身和财物安全，防止各种事故的发生。学生应向家长告知学校的各项规章制度。
（二）学生遇到困难及发现安全隐患，应向有关部门或老师报告。学生由于过错，有下列情形之一，造成学生伤害事故，应当依法承担相应的责任：
1、学生违反法律法规的规定，违反社会公共行为准则、学校的规章制度或者纪律，实施按其年龄和认知能力应当知道具有危险或者可能危及他人的行为的。
2、学生的以下行为具有危险性，学校、教师已经告诫、纠正，但学生不听劝阻、拒不改正的。
3、收藏使用管制刀具和危险物品的。
4、到卫生状况不良的私人饭馆就餐，造成食物中毒的。
5、因酗酒、吸毒、贩毒、参与打架斗殴、敲诈勒索、聚众闹事、非法_____等活动，造成人身财产损害的。
6、到社会营业性娱乐场所（舞厅、茶座、酒吧、夜总会等）陪吃、陪跳、陪唱，造成人身财产损害的。
7、违反规定到江、河、湖、海、池塘、水库中去洗澡、游泳的。
8、违反教室、宿舍和其他场所管理中消防、用电的规定，使用蜡烛、酒精炉等明火工具;使用“热得快”等不安全电器或私接乱拉电线;在寝室吸烟，无人寝室电源没关等引发火灾或触电，造成人身财产损害的。
9、在无人野外或夜间单独出行，盲目听信他人等，造成人身财产损害的。
10、外出活动租用私营_____或乘坐无牌无证、资质不合格和超载的车船，不遵守当地交通法规的。
12、学生参与_____、_____等活动的。
（三）学生有特异体质，或者患有特定疾病，但未告知学校的。
（四）学生的身体状况、行为、情绪等有异常情况，学生及家长已被学校告知，但学生本人或家长未采取相应措施的。
（五）违反学校严禁学生在校外租房居住的规定，造成自身的人身和财物安全受到损害的。
（六）在日常教学及各项活动中，学生因不遵守纪律和有关规定或不按要求活动而发生意外事故，造成本人、他人或集体人身、财产损害损失的。
（七）学生个人及学生团体擅自组织集体外出活动，未按程序进行审批，未按学校规定进行的。
（八）学生私自到校外找工作的。
（九）学生攀爬校内建筑、围墙、树木或安全设施，造成人身伤害的。
（十）学生在校外参加实习、实训，违反操作或安全规定，发生安全事故的。
三、其它责任：
（一）其他责任学校安排学生参加活动，因提供场地、设备、交通工具、食品及其他消费与服务的经营者，或者学校以外的活动组织者的过错造成的学生伤害事故，有过错的当事人应当依法承担相应的责任。因下列情形之一造成的学生伤害事故，学校已履行了相应职责，行为并无不当的，无法律责任：
1、地震、雷击、台风、洪水等不可抗的自然因素造成的。
2、来自学校外部的突发性、偶发性侵害造成的。
3、学生有特异体质、特定疾病或者异常心理状态，学校不知道或者难于知道的。
4、学生自杀、自伤的。
5、在对抗性或者具有风险性的体育竞赛活动中发生意外伤害的。
6、其他意外因素造成的。
（二）下列情形下发生的造成学生人身损害后果的事故，学校行为并无不当的，不承担事故责任;事故责任应当按有关法律法规或者其他有关规定认定：
1、在学生自行上学、放学、返校、离校途中发生的。
2、在学生自行外出或者擅自离校期间发生的。
3、学生在放学后、节假日或者假期等学校工作时间以外，学生自行滞留学校或者自行到校发生人身、财产和安全事故的。
4、其他在学校管理职责范围外发生的。
（三）因学校教师或者其他工作人员与其职务无关的个人行为，或者因学生、教师及其他个人故意实施的违法犯罪行为，造成学生人身损害的，由致害人依法承担相应的责任。
（四）学生因自己的过错，遭受损害和损失的，由本人承担责任。学生因自己的过错行为，造成他人或集体的人身、财产遭受损害损失的，由过错学生承担责任。
（五）根据本协议应由学生承担赔偿责任的，由学生及家长负责赔偿。
（六）凡是事故责任由学校以外的其他单位、个人承担的，学校不再给予学生经济补偿。
四、其它：
（一）本协议适用于我校普通高等教育全日制本、专科学生。
（二）本协议自签订之日起生效。
（三）本协议一式______份，学生本人及所在系各______份。
（四）甲乙双方履行本协议时如发生争议，可通过协商、调解的方式解决。
（五）本协议如与有关法律法规相违背，以国家法律法规为准。
甲方（签字盖章）：_____学校____院系
系负责人：__________
签订时间：_____年_____月_____日
乙方（学生或家长签字）：__________
签订时间：_____年_____月_____日
安全合同8
甲方：____
乙方：____
为了加强安全生产文明施工工作，增强责任，明确各自的职责，加大管理力度，提高经济效益。坚持"安全第一，预舫为主"的方针，避免各类事故的发生，确保国家财产和职工的生命安全，根据国家有关法律法规，特签订安全文明施工责任承包合同。
一、工程地址联系电话
工程地址：____
联系电话：____
二，工程项目期限：
____天，自____年____月____日起开工至____年____月____日完工。
三、承包内容
l、项目部经理、专职安全员及管理机构落实安全生产文明施工规章制度与措施。
2、施工现场，安全设施，原材料堆码及库房，施工用电，机械设备，劳动保护措施。
3、生产安全事故处理及经济损失责任。
四、公司责任
1。公司总经理为安全生产文明施工的全面领导，宣传教育，督促检查的第一责任人。
2、安全质量科科长组织学习和宣传贯彻执行安全生产文明施工法律法规，传达上级指示精神，制定或修改安全生产文明施工管理、操作规程，组织开展安全活动，定期或不定期检查督促的'责任人。
3、参加制定和审查项目部劳动保护方案和安全生产文明施工保证措施。
4、公司主持或参与协助项目部对伤亡事故的调查、分析、处理总结教训和制定整改措施（但所发生的一切经济损失由乙方负全责）。
五、项目部责任
I、项目部根据建筑法、安全生产法结合项目的实际情况设置安全生产文明施工管理机构，配备专职安全员，落实井完善施工中的安全资料，建立键全安全生产文明施工管理规则制度，制定切实有效的措施，执行安全生产文明施工强制性规范要求。
2、对进场的所有工人登记造册，必须组织安全生产文明施工法律、法规、本工种的操作规程和规章制度的学习考核。以书面形式进行班前安全技术措施交底，并做到每周进行安全生产文明施工检查，检查结果报公司安质科留档备查。
3、做到安全生产文明施工工作有人布置，保证措施有人落实，劳动保护切实有救，操作有人跟班监督、检查，严禁违章指挥，发现隐患及时整改消除。
4、发生安全事故或工伤事故，应厦时抢救伤员，保护现场，并立即按规定上报，积极参与事故调查处理工作，并负责整改。所发生的一切经济损失由项目部承担。
六、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
安全合同9
甲方： (以下简称甲方)
乙方： (以下简称乙方)
为了进一步贯彻执行气瓶运输、使用的EHS相关规定，根据《危险化学品安全管理条例》(国务院令第591号)、《气瓶安全监察规定》(质检总局令第46号)、气瓶警示标签、《气瓶颜色标志》等要求，经双方共同协商，特制定本协议：
一、乙方所提供的工业气瓶是指甲方使用的氧气瓶、乙炔瓶、氩气瓶、二氧化碳、氮气瓶等。
二、乙方所提供气瓶的颜色要求：
序号气体名称化学式瓶色字样字色色环
1乙炔C2H2白乙炔不可近火大红P=20，白色单环
P=30，白色双环
2氧气O2淡(酞)兰氧黑
3氩气Ar银灰氩深绿
三、乙方所提供气瓶在甲方管辖区运输的.安全要求
序号名称安全要求
1装车固定横向放置，头朝一方，旋紧瓶帽。备齐防震圈，瓶下方用三角形木块等卡牢，装车不超高，高压气瓶堆放不应超过五层。
2分类装运氧气、强氧化剂气瓶不得与易燃品、油脂和带油污的物品同车混装;所装介质相互接触，能引起燃烧、爆炸的气瓶不得混装。
3轻装轻卸不抛、不滑、不碰、不撞、不滚、不得用电磁起重机搬运。
4禁止烟火禁止吸烟，不得接触明火。
5遮阳防晒夏季要有遮阳和防雨设施，防止日光曝晒，防止雨淋。
6灭火防毒车上应备有灭火器材和防毒面具。
7安全标志车前应悬挂黄底黑字“危险品”字样的三角形标志。
四、乙方所提供气瓶的其他相关要求
1. 乙方所提供的工业气瓶必须是经国家指定检验机构检验，并在使用有效期内的合格气瓶。
2. 乙方所提供的工业气瓶必须贴有充装单位的合格证。
3. 乙方所提供的工业气瓶必须配有防震圈、瓶帽、瓶阀等安全装置，并确保其完整、安全、有效。
五、其它要求
1. 乙方的车辆、人员进入甲方厂区后，需全程佩戴识别卡，并执行甲方厂区内的安全规定;
2. 乙方人员进入甲方车间规定区域内需按照指示佩戴安全帽，乙方人员需在甲方指定吸烟点吸烟;
3. 乙方的车辆需按照甲方的指引停放，禁止在甲方厂内修理、换油、冲洗。车内垃圾必须随车清走;
4. 甲方厂区内安全标示视同为安全规定，乙方需遵守。
六、罚则
1. 如因乙方原因产生安全事故，乙方的所有的经济损失由乙方负责，同时甲方可追究乙方的法律责任;
2. 如乙方违反甲方的安全规定，但未造成安全事故，甲方将根据事情的后果给予每次100~5000元的罚款，罚款在和乙方的货款中直接扣除;
七、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。有效期至 年 月 日至 年 月 日。
甲方： (盖章)
法定代表人/委托代理人： (签名)
年 月 日
乙方： (盖章)
法定代表人/委托代理人： (签名)
年 月 日
安全合同10
甲方(工程发包方)：
乙方(工程承包方)：
甲方工程由乙方承包施工。为明确双方安全责任，防止乙方施工人员发生事故，经双方协商签订协议如下：
一、甲方的安全责任：
I、涉及工地临时活动房安装的工作，应派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工中出现的问题
2、开工前应对乙方单位负责人和有关施工人员进行安全技术交底、签订安全责任状
3、在安装区域内作业有可能造成生产设备停电、停运事故的，应要求乙方单位事先制订工作的“三措施”(即：组织措施、技术措施、安全措施)，并审查和监督实施
4、向工作班成员交待安全注意事项，施工时严格实施监护。
6、不得安排乙方单位人员从事与其承包工程无关的工作。
7、工程竣工后，应组织验收，对彩钢板房质量情况作出综合评价。
二、乙方的安全责任：
1、组织施工人员学习《工地临时活动房维修安全工作规程》以及甲方颁发的有关安全生产规程制度，派出的施工人员必须是经甲方安全教育培训、考核合格的人员，乙方不得派未经甲方安全教育培训、考核合格的.人员进入施工现场工作。
2、复杂或危险性较大的环节，应制订施工“三措施”。经甲方审查合格后贯彻实施。
3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措施”，并对现场施工安全负责。
4、施工中必须严格执行《工地临时活动房维修安全工作规程》和甲想，。工，必须按规定严格执行甲方安全日常管理制度。
5、开工前应对安装施工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期；施工器具及安全设施均由乙方自行购买、配置。
6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。
7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，企业负责人(安全施工第一责任人)对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；
8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业的甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工
9、本工程不得再行转包。
三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生
四、施工时乙方必须严格执行《工地临时活动房拆搭作业安全工作规程》及各项施工安全措施。在施工过程中若发生任何安全事故，由此造成的一切损失由乙方自行承担。
五、其它需要约定的事项：
本协议经甲、乙双方签章后生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。
甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：
甲方单位盖章：乙方单位盖章：
日期：年月日日期：年月日
安全合同11
发包单位：（以下简称甲方）
承包单位：（以下简称乙方）
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、国家电网公司的有关安全文明施工规定，结合本工程特点，双方在签订运输合同的同时，经协商一致，签订本协议。
一、承包工程项目
1、工程项目名称：__________________。
2、运输起止地点：起点：_________；终点：_________。
3、运输设备名称：__________________。
4、运输方式：__________________。
二、协议内容
1、安全文明施工目标
（1）不发生轻伤及以上人身事故。
（2）不发生机械、设备、火灾事故和同等级以上责任交通事故，以及环境影响事件。
（3）不发生因运输原因造成的运输物件损坏、设备事故、电网事故。
（4）达到甲方提出的现场安全文明施工要求。
2、本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：
（1）《中华人民共和国安全生产法》；
（2）《中华人民共和国道路交通安全法》；
（3）《建设工程安全生产管理条例》
（4）《生产安全事故报告和调查处理条例》
（5）《电力建设安全工作规程》（DL5009.1—20xx）；
（6）《超限运输车辆行驶公路管理规定》（交通部令20xx年第2号）；
（7）国家部委办相关安全的规定；
（8）《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》；
（9）《国家电网公司电力安全工作规程》；
（10）国家电网公司相关安全文明施工的规定和规程；
（11）建设工程所属的地方安全、环境法规；
（12）建设单位、总包单位有关安全文明施工的规章制度。
3、甲乙双方的安全文明施工权利和义务
（1）认真贯彻国家、地方、国家电网公司有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位和甲方（总承包单位或专业承包单位）有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全文明施工、环境保护管理责任。
（2）双方在未签订运输合同和安全协议前，不得提前运输。
（3）运输期间，甲乙双方指派专人负责本运输项目的具体联系沟通。
（4）按约定落实施工现场起重机等装卸机械和人员，以及相关起重方案和安全措施，相关特种设备按照国家有关规定进行检验检测，确保安全可靠。
（5）双方应相互协作，并按照各自的责任处理运输过程中有关安全工作，对产生的安全问题、事件，应认真组织原因分析，提出预防措施，共同预防事故的发生。
（6）按照国家有关规定或约定，为各自的员工配备必要的劳动防护用品，并监督、教育员工正确使用。
（7）运输过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。
（8）因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
4、甲方的安全文明施工权利和义务
（1）对乙方具有的相应经营资格进行核查。
（2）提供大件设备的起止地点、物理参数（质量、长、宽、高），以及防火、防震、防倾斜、防雨、防冻等具体要求。
（3）负责落实厂区肉质现场门道路通行条件和接卸条件（夜间卸货需提供充分的.照明条件），对可能影响他方通行或现场设施的部位，设置安全警告标志、标识并采取措施。
（4）必要时指派专人随车，负责沿途督促乙方落实运输方案的安全措施。
（5）组织召开大件运输安全专题会议，协调解决现场装卸和场内通行的安全问题。
（6）组织对乙方编制的大件运输方案中有关设备的具体保护措施的审查，并对运输方案备案。
5、乙方的安全文明施工权利和义务
（1）遵守现场安全文明施工管理制度，服从甲方、建设单位、监理对现场安全文明施工的管理。
（2）负责运输路线的勘察，确定沿途有关弯道、桥梁、架空线路、隧洞等可能影响运输的相关措施，选择最优安全运输路线。
（3）负责编制、审批大件运输方案，报甲方审查、备案，负责对双方随车人员及相关作业人员的安全交底；落实各项针对性的运输安全、环境工作的具体措施。
（4）随车进入施工现场的人员，必须遵守甲方的现场规章制度，配备安全帽等劳动防护用品，在甲方规定的区域工作，服从甲方管理。
（5）运输车辆具有相关证照，性能符合国家相关标准，适合本大件运输条件。驾驶人员应持有与驾驶车辆相对应的驾驶证和车辆行驶证等有效证件。
（6）按照甲方提供的大件设备的起止地点、物理参数（质量、长、宽、高），以及防火、防震、防倾斜、防雨、防冻等具体要求，制订并落实相应的安全措施。
（7）负责超重、超长、超宽、超高物件运输相关公路通行许可的申请，落实引路车辆和相关安全警示标志。
（8）负责运输货物的绑扎，确保绑扎牢固和货物安全，悬挂安全标志，并确保特殊设备在运输过程中相关测量仪器的完好和正常运转。
（9）指派专人随车，负责沿途落实运输方案安全措施及对运输货物、道路情况的检查，确保运输安全
（10）途中引路车辆应指定专人负责对道路情况的观察，确保车辆的安全通行。
（11）对途中跨越道路的架空电力线路等各种管线构架，应保持安全距离。
（12）对沿途可能影响车辆通行的道路设施、树木绿化或其他设施，负责与相关部门联系处理，确保车辆能够安全通过。
（13）负责设置夜间运输的发光安全标志等。
（14）在途中转运设备，应选择符合起吊货物的工况条件的起重机械，确保安全。
（15）运输过程中发生人身伤亡事故、交通事故、货物损坏事故，必须立即进行救援，按要求及时报告有关方面，并做好善后处理工作。按照事故责任，承担相应的法律责任和经济责任。
6、安全文明施工考核标准
甲方按照分包合同价款，预留5%作为乙方的安全保证金，并在项目结算时按照安全情况对乙方进行结算。
7、需要补充协议内容
三、附则
1、本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。
2、本协议内容如有与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。
3、协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。
4、因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。
5、其他未尽事宜可另行约定。
本协议一式六份，甲乙双方各执三份。
甲方：乙方：
单位名称（盖章）：单位名称（盖章）：
单位地址：单位地址：
法定代表人（或授权代理人）：法定代表人（或授权代理人）：
签订日期：年月日签订日期：年月日
安全合同12
甲方：
乙方：
为了做好外墙涂料施工的安全管理工作，防止安全事故的发生，确保人身安全，经甲乙双方充分协商，在依据国家相关法律法规和公司相关规定的基础上，本着自愿平等的原则签订此协议。
一、甲方的职责：
1、甲方在乙方进入作业现场前，对乙方人员进行安全告知，为乙方带给《安全操作规程》，对乙方人员进行安全培训，告知乙方人员安全方面的奖惩制度。
2、甲方在乙方进行施工时，有权对乙方进行监督、检查、指导，对于检查当中发现的问题，甲方将依据公司相关的奖惩制度进行处罚和奖励。
3、作业过程中出现人员伤害状况，甲方有义务协助乙方做好事故的处理工作，防止事故的扩大化，协助相关部门做好事故的调查取证工作，但期间发生的一切费用由乙方承担。
二、乙方的职责“
1、本次施工过程中，乙方务必设立专职安全员，负责作业人员的安全防护告知，安全操作规程培训。
2、乙方在作业过程中，应遵守公司的各项规章制度，对于作业时发现的安全隐患，及时采取措施，予以消除。
3、乙方在作业过程中，出现的安全事故，将由乙方承担全部职责，若对公司造成损失，乙方赔偿损失。
4、乙方在作业过程中，禁止酗酒，疲劳作业，违规作业，甲方将不定时进行抽查，在抽查过程中若发现违规行为，甲方将依据公司相关规定对乙方进行处罚。
5、根据“一岗双责”的规定：乙方的项目负责人，也是安全负责人，负责施工人员的日常安全管理工作，并对乙方作业人员的安全负责。
6、在作业开始前，乙方项目负责人应对作业人员进行安全防护措施教育，并有文字存根以备检查，不得安排未经教育的`员工进入现场。
7、不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部职责。
8、乙方所使用的工具应对其安全防护措施负责并承担安全职责。发现安全吊绳、安全吊板、安全带如有损坏务必更换，因由此而引起的事故，乙方负全部职责。
三、甲乙双方应严格遵守本协议条款，履行各自职责，搞好礼貌作业。
四、本协议自签订之日起生效至项目结束，一式两份，甲乙双方各执一份。
五、未尽事宜，甲乙双方本着友好协商的原则解决。
甲方：乙方：
职责人：职责人：
签订日期：签订日期：
安全合同13
总承包人： ( 以下简称甲方)
分 包 人： (以下简称乙方)
甲方为保证现场施工安全，本着“安全第一，预防为主”的方针，根据《建筑法》、《安全生产法》和其它北京市政府有关法律、法规，集团公司有关规章制度，特与乙方签订安全协议。
一、基本规定与要求：
乙方必须认真贯彻落实《安全生产法》，按《安全生产法》的有关要求，开展安全生产管理工作，建立、健全安全生产管理制度，安全资质齐全有效，安全体系正常运行。
二、具体要求
1、乙方要建立健全安全管理体系，配备专职安全员，班组设兼职安全员，认真履行甲方公司及项目部规章制度。
2、乙方生产、技术负责人在布置生产任务时，要做好安全技术交底，坚决杜绝违章指挥。
3、乙方要抓好班组的班前教育，并做好记录，及时做好新工人入场(包括特殊工种在内)的培训、教育。乙方施工人员必须做到三证齐全，特殊工种持证率100%。甲方随时进行检查。
4、乙方施工人员所需的所有劳保防护用品，必须配备齐全;各项工序的安全保证措施必须到位。
5、乙方所有进入现场的施工人员必须正确佩戴安全帽，进行高空作业、临边作业时必须系好安全带。
6、乙方施工人员进入现场必须遵守甲方各项安全生产制度。要遵纪守法，遵守场规场纪，不得违章指挥、违章操作;要协助甲方管理人员检查工作，对于个别无视安全检查，妨碍安全检查人员工作的给予处罚，严重者开除出场。
7、施工现场的一切安全防护设施乙方不能随意拆除。乙方随意私自拆除安全设施不通知安全员而造成事故者，后果自负。对存有事故隐患，乙方接到通知不执行或整改不彻底者，根据隐患严重性给予处理，发生事故，后果自负。
8、乙方严禁私设各种不符合安全规定的架体、临边防护、安全网等，搭设架体必须有方案、交底，并经安全员验收合格方可使用。 甲方安全人员检查当中，发现违规者根据危险源的危害性而定给予处罚。乙方私自搭设的架体(包括吊篮)无任何安全验收手续的设施，发生事故后果自负。
9、严禁从高处往下扔物料。
10、机械设备运转时，必须经过乙方安全员、安装负责人、电气负责人验收合格，并把验收资料报送到甲方安全员备案、在有甲方安全员验收方可使用;严禁带病作业、私自拆接、挪用机械设备。乙方操作者要持证上岗，要设专人负责操作，不得无证上岗。
11、乙方机械操作人要坚持按照“十字”作业保养施工，应经常检查机械设备安全防护设施整体结构，充分掌握机械设备性能，按使用说明书安全要求操作;严禁在设备运行中修理、紧固、调整及保养工作，严禁带病运行，严格按照本机安全技术操作规程操作，做好交接班记录，交接班前、未切断总电源开关前，操作人不得擅自离开工作岗位。
12、乙方在施工中，如有违章行为，并在不接受甲方负责人的口头或书面警告后，甲方有权责令乙方暂停施工。
13、对于乙方施工现场混乱，材料码放不整齐，或私自破坏安全警示标志牌，影响安全生产文明施工的责任者甲方给予乙方罚款。
14、乙方现场临电必须采用TN-S系统供电，使用的机械、电气设备达到三相五线制、三级配电、两级保护;要有防雨措施的配电箱、开关箱接用，必须 进行动作特性参数测试，测试合格后方可使用;使用各类型号机械、电气设备，根据设备性能、防护要求，配戴好个人安全防护用品;操作前首先检验漏电保护器动作功能是否正常，确认正常后方可使用。
乙方挪用机械、电气设备必须经电工切断电源，并作妥善处理后方可进行;严禁私拉乱接电源线;用电接线找电工，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》和电气操作规程实施。
15、施工现场严禁吸烟，动用明火时，必须到甲方开动火证，并有防火措施，严禁私自动用消防器材或挪作它用。违者加方视情节轻重给予处罚。
16、乙方施工人员要严格遵守北京市有关社会治安管理规定，作到遵纪守法，不得随意外出、有事请假，对无论在现场或生活区打架斗殴、酗酒、挑衅者，甲方给予乙方处罚，重者扭送公安部门。乙方严禁使用童工。
17、乙方主动做好与总包和其它分包单位在安全管理方面的配合，做到“三不伤害”。
三、事故处理：
1、 乙方发生安全事故，分清责任，由责任方负责。乙方造成对他方伤害，承担相应责任。无论乙方自己还是乙方造成他方工伤事故，都将受到甲方的处罚并承担由此引起的全部损失。并对该队伍会同有关部门进行整顿。
2、 乙方发生安全事故或乙方对他方造成伤害，要立即报告有关部门，并保护好现场。发生工伤事故，拖延报告、隐瞒不报、谎报以及故意破坏事故现场的责任者，甲方将给与处罚，情节严重的追究法律责任。
四、分包管理实施细则
1、安全、文明施工管理细则
1.1、发生安全事故处罚细则
1)施工过程中发生由分包单位(含分包单位下属的劳务分包、专业分包、供应商等)责任造成的重大未遂事故(有重大险情，但未造成人员伤害、设备损害)，每发生一人次总包将对分包单位罚款5000元。
2)施工过程中发生由分包单位(含分包单位下属的劳务分包、专业分包、供应商等)责任造成的记录事故(人员轻微伤害不构成轻伤，设备未造成永久性损坏，可以修复)，每发生一人次总包对分包单位罚款5000元。
3)施工过程中发生由分包单位(含分包下属的劳务分包、专业分包、供应商等)责任造成的轻伤事故，每发生一人次总包对分包单位罚款5000元。
4)施工过程中发生由分包单位(含分包单位下属的劳务分包、专业分包、供应商等)责任造成的重伤事故，每发生一人次总包对分包单位罚款20000元。
5)施工过程中发生由分包单位(含分包单位下属的劳务分包、专业分包、供应商等)责任造成的死亡事故，每发生一人次总包对分包单位罚款50000元，并赔偿由于事故而导致总包单位遭受的其它损失(包括经济损失、名义损失)。
6)施工过程中发生由分包单位(含分包单位下属的劳务分包、专业分包、供应商等)责任造成的重大机械设备事故(按机械设备事故损失金额标准确认)，每发生一次总包对分包单位罚款20000元，并赔偿由于事故而导致总包单位遭受的其它损失(包括经济损失、名义损失)。
7)施工过程中发生由分包单位(含分包下属的劳务分包、专业分包、供应商等)责任造成的重大火灾事故(按有关火灾损失金额标准确定，执行公安部门规定)，每发生一次总包单位对分包单位罚款20000元，并赔偿由于事故而导致总包单位遭受的其它损失(包括经济损失、名义损失)。
8)施工过程中发生由分包单位(含分包单位下属的劳务分包、专业分包、供应商等)责任造成的同等责任重大交通事故(以交通管理部门责任认定书为据)，每发生一次总包对分包单位罚款20000元, 并赔偿由于事故而导致总包单位遭受的其它损失(包括经济损失、名义损失)。
9)施工过程中由分包 单位(含分包单位下属的劳务分包、专业分包、供应商等)责任造成的职业卫生伤害事故，大范围中暑、食物中毒等，每发生一次总包对分包单位罚款30000元，并停工整顿，触犯刑律的由公安机关处置，并赔偿由于事故而导致总包单位遭受的其它损失(包括经济损失、名义损失)。
10)分包单位施工中轻伤负伤率超过4‰，总包对分包单位罚款30000元。
1.2、出现各种安全隐患的处罚细则
施工过程中，分保单位存在下列安全隐患(人的不安全行为、物的不安全状态、管理不到位)，总包单位有权对分包单位进行处罚。
安全管理
1)分包与总包应签订安全管理协议书，未签定罚款200元。
2)安全资金应及时按计划投入，否则罚款500元。
3)施工现场安全标志应按要求进行摆放，没有安全标志罚款50元。随意破坏安全标志发现一处罚款100元。
4)现场规章制度、操作规程不健全，明显有缺陷。总包对分包单位罚款5000元。
5)派驻施工现场的工程项目经理、技术负责人、生产负责人、安全管理人员未经北京市建委或安监局安全考核或考核不合格，不具备安全资格证书，总包单位禁止其入场。
6)总包单位对分包单位使用的劳务进行考查，不符合要求的禁止入场。
7)安排未经三级安全教育，或三级安全教育不合格人员(以教育登记卡及考试卷为依据)进入施工现场。 每出现一人罚款100元。
8)进入施工现场的管理人员或操作人员未佩戴胸卡。 每出现一人次罚款100元。
9)未落实农民工实名制工作，未建立工人入场人员登记表或建立的入场人员登记表与现场实际人员不相符的，罚款1000元。
10)特种作业人员无证上岗，每出现一人罚款100元。
11)吊篮施工、脚手架施工的搭拆等危险性大的分部分项工程无经审批后的施工组织方案(以书面方案为据)或有方案但未对作业人员进行安全技术交底(以交底记录为依据)就开始施工。罚款20__元。
12)吊篮、脚手架搭设完毕，无办理验收(包括阶段验收)手续就投入使用的。(以验收签证单为依据)违者罚款500元 。
13)招用童工或安排未满18岁的未成年人从事《未成年工特殊保护规定》所规定的禁忌劳动的或施工现场内有小孩的。 每出现一人罚款1000元 。
14)对甲方、监理单位、总包单位或上级检查人员提出的警告或隐患整改通知不按期整改、整改不彻底或、拒绝整改或整改后不报告有关人员进行复查的'。 每次罚款200元(按次数加倍计算并累计处罚)。
15)报建安全管理资料不使用建设部或北京市规定表格的。每例罚款100元(按缺表数)。
16)默认或强令工人在没有可靠技术措施和安全保障措施的状态下违章作业、冒险作业。每发生一次罚款：3000元。
17)不认真吸取教训，不及时采取措施，致使同类事故重复发生。每例罚款：5000元。
18)违反职业禁忌症的有关规定，安排不符合身体健康要求人员上岗。每例罚款：500元。
19)不顾职工身体实际状况，强令工作加班加点，超负荷劳动。每例罚款：500元。
20)未进行施工项目开工或复工前安全施工条件的检查、落实、确认就开始施工。每例罚款：20__元。
21)班组班前不进行安全交底、无交底记录。每发生一次罚款：1000元。
22)重大的起重、运输作业、特殊高处及带电作业等危险作业项目，未事先找出危险点、制定防范措施、未向施工人员交底、未办理交底人、被交底人双方签字盲目进行施工。每例罚款：5000元。
23)劳动力组织不合理，小工大用，致使险情出现。 每例罚款：200元。
24)发生事故后不及时组织事故调查分析。每例罚款：500元。
25)见到下属违章作业不制止、不纠正、不处罚、不教育。每例 罚款：500元。
安全防护管理
1)进入施工现场不戴安全帽，高处作业不系安全带或安全带系挂不符合规程要求，坐安全帽。每人罚款：200元。
2)使用“三证”不全或质量不合格的安全防护用品(安全帽、安全带、工作服、工作鞋、绝缘鞋、防护面具)。每例罚款：20__元。
3)随意破坏或未及时恢复安全设施每发现一处罚款100元。
4)在2米以上高度抛掷构件。每例罚款：200元。
5)在高处平台，孔洞边缘，安全网内休息或倚座栏杆，3人以上依靠栏杆。每例罚款：200元。
6)高处作业时材料，工具等放在临空面，孔洞附近。每例罚款：100元。
7)高处作业切割，焊接的下角料不及时清理，有可能造成落物。每例罚款：200元。
8)发生高处坠物不能确定责任人时，以是谁的施工材料设备确认(无人员伤害时)。每例罚款：3000元。
9)在高处危险区域内相互嬉戏追跑、打闹、打仗等。每例罚款：200元。
10)在无任何防坠措施的情况下行走高处单梁。每例罚款：200元。
11)擅自穿越安全警戒区。每例罚款：200元。
12)擅自拆除孔洞盖板、栏杆、隔离层或虽经有关部门同意，但须完工后及时恢复而没有恢复的。 每例罚款：500元。
13)使用不规范梯子，损坏严重的梯子，或梯子脚无防滑措施。每例罚款：200元。
14)两人站在一个梯子作业，或站在最高两档 。每例罚款：200元。
15)上下梯子时面部朝外或手拿工具、器材。 每例罚款：200元。
16)坠落高度超过2米的临边处未设置高于1.2米高的护栏; 每处罚款：300元。
脚手架施工管理
1)分包单位自己搭设的脚手架所用材质要符合规范，若发现使用未达到规范要求的脚手架进行施工作业处罚300元。
2)脚手架使用荷载应符合规范要求，若发现使用脚手架超载，发现一处罚款100元。
3)作业面防护要齐全，未达到要求进行罚款100元。
4)护线架式应使用非导电材质，支搭要符合标准，发现不合格一处罚款200元。
5)在搭设不规范、不合格的脚手架上作业，或不牢固的构件上作业。每例罚款：200元。
6)不按安全规范要求及脚手架方案要求拆除脚手架，拆除时高处抛扔材料或整体推倒。每例罚款：1000元。
7)高处作业着装不符合要求。每例支付违约金：100元。
8)随意攀爬无防护措施。每例罚款：500元。
施工用电管理
1)未按规范使用电线路和设备的。罚款：3000元。
2)非电工接引电源。每人次罚款：200元。
3)配电箱内接线严禁一闸多用，严禁在隔离开关(刀闸)下口，漏电开关上口接线，设备接线必须压接牢固，必须压接PE保护线。配电箱、开关箱内漏电保护器必须灵敏有效，发现失灵漏电立即更换。配电箱内必须保持清洁，要定时清理箱内灰尘，且不得在配电箱内放置杂物。违反其中任何一处，罚款100元。
4)使用的手持电动工具，未经漏电保护器。每例罚款：200元。
5)手持电动工具必须绝缘良好，电源线不得有接头、破损。振捣榜、平板震动器、打夯机等Ⅰ类手持电动工具必须接地良好，且操作人员必须穿戴好绝缘鞋、绝缘手套。否则每例罚款：100元。
6)使用单项三孔插座代替三相四孔插座。每例罚款：200元。
7)电气设施接线时先接电源端，后接负荷端，无可靠措施。每例罚款：200元。
8)使用其它金属丝代替熔丝或使用不规范的熔丝。每例罚款：200元。
9)使用电焊机必须持北京市有效证件、必须有看火人、必须有灭火器材、必须有动火证，二次线，电源线过道路必须有可靠保护。否则每例罚款：200元。
10)流动电源箱之间电源线长度大于30米。每例罚款：100元。
11)在带电设备附近有可能造成触电的位置使用钢卷尺进行测量。每例罚款：100元。
12)在电源周围2米内进行焊割等高温作业、无可靠措施。每例罚款：200元。
13)电焊机二次线接头铜芯裸露，未包扎绝缘。每例罚款：100元
14)分包单位开关箱必须采用一机、一箱、一闸、一漏电。否则罚款200元。
15)。电焊机必须使用专用开关箱，内设电焊机、漏电保护器和二次侧触电保护器，焊把线和地线必须双线到位，一、二次线必须符合临电规范要求(一次线不超过3m 二次线不超过30m )，严禁使用钢筋、架管等做地线，电焊机一二次测保护罩必须齐全，违反其中任何一条罚款100元。
16)分包单位必须设置临时电工，并且有上岗证，违者罚款500元。
17)临时电工接线时应有专人监控，违者罚款100元。
施工机具管理
1)转动机械的操作人员在作业时戴手套。每例罚款：200元。
2)使用砂轮机、车、钳、钻等切割机械不戴防护眼镜。每例罚款：200元。
3)运行、转动设备无防护罩、遮栏。每例罚款：500元
4)施工机械传动外露部分必须有防护装置，不符合要求的罚款100元。
5)戴手套或用布、棉纱、擦试清扫转动设备或手摸旋转中工件。每例罚款：200元
6)乙炔发生器或乙炔气瓶无防止回火安全装置的。 每例罚款：200元 。
7)各种气瓶放在阳光下曝晒或离火距离小于10米。 每例罚款：200元。
8)默认机械设备超负荷运行，带病运行，不及时组织维修。每例罚款：300元。
9)电动吊篮安装、使用必须符合有关规定，不符合要求的罚款500元整。
10)大、中、小型机械的使用、存放必须符合规定，不符合要求的罚款100元整。
11)机械设备应该按规定维护保养，不符合要求的罚款50元整。
12)机械设备电气控制箱必须齐全有效，不符合要求的罚款100元整。
13)机械设备操作场所应悬挂操作规程，明确责任人，设备停用后应关机上锁，不符合其中任何一项要求，罚款50元/项。
14)须有机械操作人员花名册及操作证复印件，不符合其中任何一项要求，罚款100元/项/人。
15)须有机械设备验收记录，机械出租单位安全检查记录及隐患整改记录，不符合其中任何一项要求，罚款100元/项。
16)须对机械操作人员进行安全教育，进行职工应知应会考核，不符合要求的罚款50元/项/人。
环境保护及文明施工管理
1)运送易遗洒物料，应采用容器吊运，若发现凌空抛掷罚款50-100元。
2)划分文明施工责任区后，材料、设施放置混乱。 罚款：500元。
3)现场材料、构件、设备堆放杂乱、未按总包单位要求分类摆放。罚款：500元。
4) 办公室、工具房、门前或周围杂乱，垃圾遍地。每例罚款：500元。
5)物资库房各种材料堆放混乱、无标识。罚款：200元。
6)对在现场或生活区打架斗殴、酗酒、挑衅者，甲方给予乙方1000～3000元处罚，情节严重者扭送公安部门。
7)穿高跟鞋、凉鞋、拖鞋、裙子、短裤、背心、裸背进入现场。每人次罚款：100元。
8)酒后进入施工现场。每人次罚款：100元。
9)随意移动、拆除、损坏安全设施或移做他用。每例罚款：200元。
10)作业工人或施工管理人员在施工现场抽烟或现场有烟头存留。 每例罚款50元。
11)作业工人或施工管理人员在现场随处大小便或有大小便在楼内存留。每人次罚款：500元。
12)分包单位施工人员必须统一着装，佩戴蓝色安全帽，违者每例罚款100元。
13)现场工程垃圾未按总包要求存放到指定地点的。每例罚款100元。
现场、料具管理
1)施工现场料具和构、配件码放整齐，不符合标准罚款100元。
2)现场应对成品进行保护，发现破坏一处按具体情况进行处罚。建筑内外零散物料和垃圾渣土要及时清理，若不及时清理，发现一处罚款200元。
3)材料保存、保管应有相应保护措施，没有措施处罚100元。
4)施工作业应做到活完、料净、脚下清，违者罚款200元。
生活区管理
1)工人宿舍应经常打扫，保持干净、整洁，生活垃圾应及时清理，禁止乱扔，违者罚款100元;分包单位应给工人宿舍配备垃圾桶，并设专人清理，违者罚款100元;工人的剩菜、剩饭应及时倒入垃圾桶，乱扔、乱倒罚款10元。
2)宿舍有防暑或取暖措施，未达到要求的罚款50-100元。
3)食堂应符合卫生标准，卫生不合格，脏、乱、差处于罚款100元。
4)食堂应有卫生许可证，炊事人员有健康证、卫生意识培训证，未经批准无证上岗处于200元罚款。
5)炊事人员上岗应穿戴工作服、帽，保持个人卫生，否则罚款100元/人。
6)食品及炊具、用具等用存放在干净、卫生的地方，若不按要求存放，处于50-100元罚款。
7)职工宿舍应有灭鼠、蚊、蝇等措施，若无措施罚款50元。
8)生活区应配备药品和急救器材，没有配备药品和急救器材的罚款100元。
消防管理
1)在易燃易爆或禁火区域携带火种、吸烟、无证动用明火。每例罚款：100-200元。
2)不及时关闭氧乙炔或采用拧带的办法离开工作岗位。 每例罚款：500元。
3)乙炔瓶、 氧气瓶间距小于5米，氧乙炔带混用。 每例罚款：100元。
4)高处电火焊作业，对下方的设备不采取防火隔离措施。每例罚款：200元。
5)作业时无意损坏用电设施或照明灯具不报告。 每例罚款：200元。
6)擅自挪用消防器材。每例罚款：100元。
7)随意堵塞消防通道或取用消防水。每例罚款：200元。
8)擅自点燃垃圾箱内的垃圾、拆箱包装物、明火取暖。每例罚款：200元。
9)焊接切割工作前未清理周围的易燃物，工作结束后未检查清理遗留物，留下火种。每人次罚款：300元。
10)未按规定配备消防器材。支付违约金500元。
11)施工现场禁止住人，私自入住的罚款200。
12)不得损坏建筑材料、机具和成品，对无保护措施或私自破坏机具和破坏成品的罚款500-1000元。
13)工程内部不准做仓库，不准存放可燃易燃易爆物品，否则罚款300元。
14)可燃易燃易爆物品的存放、搬运、使用要符合标准，无防护措施罚款200元。
15)明火作业要符合标准，动火前必须开取动火证，否则罚款200元。
16)现场严禁吸烟，否则罚款100-200元。
17)氧气瓶、乙炔瓶明火作业距离不得小于5米，明火距瓶不得小于10米。违反规范要求罚款100元。
18)施工现场未经批准不得使用电热器，否则发款20元。
19)宿舍严禁私拉乱接，禁止使用电褥子、热的快，违者罚款200元。
起重吊装管理
1)用吊篮作业，应有施工方案，运送物料应符合要求，违者罚款1000元。
2)索具必须按规定使用，吊具必须符合要求，不符合其中任何一项要求，罚款200元/项。
3)吊装作业人员必须有可靠安全措施，不符合要求的罚款100元整。
4)擅自撬开门锁用电，操作机械。每例罚款：500元。
2、质量管理细则
2.1、材料质量管理
1)分包单位使用的材料必须符合设计和国家规范、规程的要求，证明材料齐全，使用假冒伪劣材料者，总包有权要求其拆除并视情节严重给与1000-20__元罚款。
2)所有分包单位进场材料经总包验收合格后，方可使用，违者罚款：1000元。
3)分包单位以行贿手段使用虚假材料给工程质量造成损失，总包视情节严重对分包单位罚款5000-10000元。
2.2、工序质量管理
1)分包单位每一项工序施工前应有技术交底，技术交底应明确质量要求，同时对工人进行详细的交底，保证每道工序一次验收通过，无技术交底，胡干蛮干者每次罚款1000元。
2)分包单位每道工序完成后应及时进行验收，不验收进行下道工序罚款200元。
3)总包单位、监理单位对工程质量有质疑或不符合相关标准，要求其改正，分包单位置之不理者罚款1000元。
4)出现重大质量事故，分包单位瞒报，给工程造成重大损失，总包有权利终止其合同，情节严重的依法上报国家执法部门。
5)分包单位技术人员不能胜任本职工作，总包有权要求分包单位换人，拒绝执行者罚款1000元并将有关人员清出场外。
6)分包单位在施工过程中应加强对总包、其他分包及自身的成品保护工作，有意破坏着罚款1000元，无意的项目部根据具体情况给予一定数额的罚款，屡次出现破坏者项目部将给予重罚。
3、进度管理细则
3.1、总分包计划一旦确认，分包单位必须按总包给定的时间节点组织施工;分包单位根据总进度计划时间节点列出人员、材料、设备进场时间和数量，并在总包通知的时间内报总包项目部，误期处罚200元/天。
3.2、分包单位须按总包给定的节点时间完成本项目，如果在给定的时间内分包单位未完成，属于分包单位自己原因造成的，每拖延一天罚款10000元，罚款总额度不超过合同总价的5%。
3.3、总包进度协调例会：相关各分包必须准时参加每次总包协调生产会。各分包在协调会上对于延期或没按计划完成的项目要认真分析原因，并提出明确的施工进度计划调整方案和实施方法，落实到各部门或个人。
总包对迟到者罚款每人每次100元;对无故不参加会议者，罚款每人每次200元。每次会议后总包把出勤情况汇报业主。
3.4、总包及各分包协调配和：总包从整个工程进度出发，负责协调各分包的关系，解决各分包之间矛盾，对于总包合理的要求及安排，分包单位必须无条件服从、配合。互相扯皮、蛮横无礼、阻碍工程进度的分包单位，总包有权利对其处罚，处罚金额根据具体情节而定，并建议业主对其合作资格进行重新审核。
以上几条规章制度乙方应认真执行，如违反以上规定，一切后果自负，甲方将视情况对乙方进行罚款处理，罚款细则及数额具体见分包管理实施细则，罚款数额将从乙方的管理保证金中加倍扣除。
本协议自签订之日起生效。
甲方负责人： 乙方负责人：
盖 章： 盖 章：
日 期： 日 期：
安全合同14
甲方：
乙方：
乙方因 施工，需在甲方架空电力线路电力设施(以下简称：电力设施)保护区内进行施工作业。为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针，确保500kV及以上超、特高压输电线路安全可靠供电，切实保障人身、电网、设备安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细则》、《河南省供用电条例》等法律法规，经双方协商一致，就电力设施保护相关事宜达成如下协议：
一、工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程内容及范围：
4、穿越或临近甲方电力设施线路名称及杆塔号：
5、计划开工日期： 计划竣工日期：
6、乙方现场负责人及联系方式：
甲方现场负责人及联系方式：
二、术语解释
1、电力设施是指：杆塔、基础、拉线、接地装置、导线、避雷线、金具、绝缘子、登杆塔的爬梯和脚钉，巡视检修专用道路等有关辅助设施。
2、电力设施保护区：导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域。各级电压导线的边线延伸距离如下：
500kV线路 20米
1000kV线路 30米
±800kV线路 30米
3、线下外部施工：施工机械、起重设备、大型自卸车辆及车辆吊臂全部伸展时可能进入电力设施保护区域内的作业。
4、安全距离：在电力设施保护区内作业，确保工作人员、工器具、材料、设备等与带电导线保持不低于以下的安全距离：
500kV线路 8.5米
1000kV线路 ---米
±800kV线路 ---米
三、约定事项
1、甲方有向乙方宣传有关电力设施保护法律、法规的义务。
2、乙方进入甲方电力设施保护区内施工时，甲方应派有资质的人员去施工现场监护。
3、乙方严禁在电力设施保护区范围内从事以下任何施工、经营、生产等行为：
(1)在杆塔、拉线基础规定的范围内取土;
(2)堆放垃圾、易燃物、易爆物，倾倒酸、碱、盐及其他影响安全供电的物品;
(3)使用甲方电力设施，拆除、变更、移动甲方电力设施及标识、标牌;
(4)兴建建筑物、构筑物;
(5)爆破作业;
(6)种植可能危及电力设施安全的植物;
(7)在电力设施保护区下堆砌物体，导致安全距离不满足第二条第4款规定的;
(8)攀爬电力杆、塔设施，擅自在架空电力杆、塔上搭挂各类缆线、广告牌等外 挂装置;
(9)其他危害电力设施的行为。
3、乙方在电力设施保护区内进行下列作业或活动，必须经甲方现场勘察确认并批准后方可开始作业：
(1)在电力设施保护区内进行作业;
(2)起重机械、吊车吊臂任何部位全部伸开时可能进入电力设施保护区内的作业。
4、乙方如需在电力设施周围进行爆破作业，必须按照国家有关规定，确保电力设施的安全。
5、乙方在电力设施保护区内作业时，应在现场设置明显的安全警示标识和警告标志，采取必要的技术防范措施，杜绝乙方设备不满足第二条第四款要求导致事故发生。
7、乙方在第三条第3款列举的`作业或活动范围内开展作业前，必须电话提前告知甲方，待甲方到现场监护后，方可开始作业。否则，一经发现擅自施工作业，甲方应按照有关规定，要求乙方停止施工并上报当地政府相关部门。
8、乙方如需在上述电力设施保护范围内从事本协议第三条第3、4款列举的作业或活动，应编制安全技术措施，经甲方确认并满足第二条第4款规定和有关规定。同时，乙方应接受甲方对电力设施保护的监督，对甲方提出的有关危及电力设施安全的整改要求应及时予以落实。如乙方未按甲方要求及时进行整改，甲方有权按相关规定制止乙方作业并上报当地安监部门、公安部门。
9、乙方在甲方电力设施保护区内施工应做到“工完、料净、场地清”。
10、乙方负责保证提供给甲方的文件资料正确、完整、有效。
四、安全责任
1、甲方负责在开工前对乙方(进入电力设施保护区内的作业)主要负责人进行全面的安全技术交底，告知施工现场及附近区域内的带电线路、危险点及预防措施，双方签字确认，记录存档备查。
2、甲方有权制止乙方在电力设施保护区内作业时的不安全行为、不安全状态，有权对发现的重大问题提出整改要求，对不落实整改措施的有权要求停工整顿并上报当地政府相关部门。
3、乙方必须严格执行国家有关安全生产方针、政策、法律、法规等，执行本行业部门的有关安全生产的规章和制度，负责按照有关规定有序、文明组织施工，统一施工安全管理，完善施工安全条件，采取必要的措施，消除事故隐患，确保完成施工安全目标。
4、乙方进入电力设施保护区内作业时，应编制针对性的安全施工措施和技术措施，经乙方领导批准报甲方备案后方可作业。
5、乙方进入电力设施保护区内作业时，应组织全体员工参加安全技术交底，使全体施工人员均明白施工安全措施、施工作业中的危险点及防范措施，并将安全技术交底记录报甲方备查。
6、进入电力设施保护区内作业时，乙方应派专职安全监护人进行现场安全监护，及时制止违章、违规、违反劳动纪律的不安全行为以及不满足第二条第四款的安全行为，消除不安全状态，确保安全生产。
五、违约责任
1、发生安全事故，乙方应按有关规定立即上报政府有关部门，同时按政府有关要求进行处理。
2、乙方违反本协议约定导致电力设施发生破坏、损坏、停电等事件的，甲方有权依法要求乙方进行经济赔偿。经济赔偿标准参照《最高人民法院关于审理破坏电力设备刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 (法释〔20__〕15号)，包括电量损失金额、修复费用，以及因停电给第三方用户造成的损失。
六、补充条款
七、附则
1、甲乙双方自本协议签订后都应严格履行协议，在协议执行过程中如有矛盾，双方协调解决，协商不成的可向仲裁委员会、人民法院提请仲裁或诉讼。
2、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字、盖章后生效。
3、本协议有效期： 年 月 日至 年 月 日。
甲方(章)：
_________年_________月_________日
乙方(章)：
_________年_________月_________日
安全合同15
甲方：西华街道办事处青杠社区 (以下简称甲方)
乙方：四川广信建筑有限公司第九分公司(以下简称乙方)
依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就活动室屋面、治安室屋面及墙面维修事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：青杠社区活动室屋面、治安室屋面及墙面维修工程。2、工程地点：青杠社区。3、工程范围：本工程涵盖活动室屋面、治安室屋面及墙面维修。4、合同工期：开工日20xx年7月5日，竣工日20xx年7月20日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。，因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。
二、工程服务形式包工、包料、包工期、包质量。
三、结算方式甲、乙双方就需要维修部位及工程量，进行技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方签字确认后的技术联系单内容为基准;甲、乙双方依据协定单价进行结算，确定工程总造价。
四、工程总价暂定为人民币 (最终以甲、乙双方确认的结算值为准)。
五、工程质量监督与检查验收乙方在施工中要严格按照国家、行业标准和企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方共同对工程进行验收，验收合格以双方签字确认的《施工记录单》为准。在竣工验收时，对于甲方确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承担逾期责任。
六、工程款支付1、工程款支付方式为现金。2、工程竣工结束后一个月内付清全部工程款。3、甲方每次付款的同时，乙方应向甲方出具同等金额的相应发票，否则，甲方有权拒绝支付工程款。
七、违约责任1、乙方逾期开工、逾期竣工或逾期履行其他义务的，每逾期一日，均应当向甲方承担暂定工程总造价5‰的违约金，任何一项逾期达七日或累计出现三次以上(含三次)迟延履行的，甲方有权解除合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)。2、乙方未经甲方许可停工达两日(含两日)以上的，甲方有权解除合同，乙方并应当无条件于两日内退场，双方于乙方退场后结算。3、乙方违反本合同其他任何一项义务，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，乙方应当承担因此而造成的甲方的一切损失。4、未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的权利、义务转让他人，否则，甲方有权解除合同。5、乙方维修过的部位所出现的工程质量问题在未解决前，甲方有权拒绝支付任何款项。6、凡因乙方原因导致本合同解除的，乙方应承担合同暂定价款10%的违约赔偿金，如该违约赔偿金不足以弥补甲方所受到的损失的(包括甲方因此向第三方支付的赔偿金、违约金)，乙方还应赔偿甲方所受到的损失。
八、安全施工乙方按有关规定采取严格的施工安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此发生的费用及后果，乙方施工人员的`人身安全由乙方负责。乙方应为施工人员购买人身意外伤害险及与工程施工有关的一切保险。凡在施工过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由乙方承担责任。
九、施工责任1、甲方在乙方施工中为乙方提供水、电等便利，并负责同有关部门协调;乙方按施工工艺要求施工。2、乙方指派 为本工程驻工地代表，按本合同要求组织施工，保质、保量、按期完成本合同规定之内容。并负责与甲方进行沟通、联系，该负责人向甲方所作出的针对本工程任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为乙方的行为，均由乙方承担责任。3、乙方严格按照甲方确认的施工做法以及质量标准要求进行施工，做好各项质量检查记录。严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定，确保工程达到合同约定及甲方要求。4、工程竣工验收合格且交付使用前乙方负责对现场的一切设施和工程成品、半成品进行保护并承担费用。5、乙方维修时必须每天将垃圾集中在甲方的指定地点，保持施工现场的清洁，并在甲方要求的时间内清除，竣工前做好卫生清扫和处理工作，否则，甲方有权委托他人清理，所发生的费用由甲方在应付给乙方的工程款中扣除。6、在施工中随时接受甲方代表及其委派人员的质量检查、检验及监督，为检查、检验、监督提供便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，承担因自身原因导致返工、修改的费用。7、维修施工所需办理的一切审批手续(指按有关法律法规规定需报批的项目)由乙方负责办理并承担费用，一切责任由乙方承担。8、本合同约定的维修工程必须由乙方自行完成，未经甲方同意，乙方不得将该工程擅自分包、转包或交由其他任何第三人完成，否则，甲方有权解除本合同。9、乙方在维修过程中应注意与维修业主保持良好的沟通，避免产生纠纷，如因乙方原因与维修业主产生纠纷而使甲方受到损失的，由乙方承担责任，甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有权向乙方追偿。10、乙方在维修施工过程中应注意爱护甲方及业主的财产、物品，不得破坏小区内的建筑物及相关设施、设备。在维修工程中，凡由于乙方原因导致甲方或第三人人身或财产损害的，乙方应当予以赔偿。甲方有权在应付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、业主或有关权利人有权向乙方追偿。
十、其它1、本工程如涉及工程价款的确认，相关的确认需经甲方代表、甲方预算部门确认并加盖甲方公章后为有效，其他人(除法定代表人)签字或缺少前述任一确认、或非加盖甲方公章(例如签证章等)，甲方均不予认可。2、甲、乙双方确定的结算书和甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。3、本合同壹式贰份，甲、乙双方各执壹份，本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。4、未尽事宜或合同执行中发生纠纷，双方应友好协商解决。协商不了，由该维修工程所在地人民法院解决。
甲 乙
年 月 日 年 月 日
【安全合同】相关文章：
安全的合同03-21
安全合同10-19
安全的合同06-10
安全用工合同09-28
施工安全合同10-04
员工安全合同【精选】06-03
安装安全合同05-30
[集合]安全的合同07-09
安全合同模板04-09
安全施工合同09-27