劳务合同

时间：2025-09-20 09:54:10 合同我要投稿

（优秀）劳务合同15篇

　　随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，能够利用到合同的场合越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是小编帮大家整理的劳务合同，希望对大家有所帮助。

（优秀）劳务合同15篇

劳务合同1

　　甲方：______

　　乙方：______

　　为了进一步规范技术专家队伍建设与管理，加强公司与技术专家之间的合作，双方协商一致，签订合作协议，共同遵守协议所列条款。

　　(以下简称甲方)聘用______先生(以下简称乙方)作为甲方技术专家。

　　乙方的工作时间为弹性工作时间，但需保持通讯畅通。

　　一、甲方承诺：

　　1、根据工作需要邀请技术专家开展______等服务，并按公司有关规定发给报酬，甲方支付乙方的报酬总金额为______元，支付方式为______ 。

　　2、鉴于乙方是兼职工作的原因，甲方不为乙方办理任何社会保险和商业保险，不承担乙方出现的任何意外赔偿责任。

　　二、乙方承诺：

　　1、遵守甲方相关管理程序的规定。

　　2、本人同意在聘用期间发生意外时，按协议第二项中的第2条执行。

　　3、乙方在兼职期间，必须遵守甲方规定的.成文或不成文的保密规章、制度、履行其与工作岗位相应的保密职责;不得刺探与本职工作和本职业务无关的商业秘密;对甲方的经营、管理及信息等技术秘密或其他商业秘密均属甲方机密，未经甲方书面许可，不得向第三方泄露;乙方离职后仍承担兼职期间的保密义务和不擅自使用秘密信息的义务。

　　三、协议的终止：

　　有下列情形之一的，本协议终止：

　　1、协议期满;

　　2、乙方在聘用间患病或负伤，不能继续胜任工作的，协议终止。

　　四、工作交接;

　　本协议自甲方压覆的三个探矿权评估和赔偿工作结束后终止。

　　五、其他事项;

　　本协议一式两份，经甲、乙双方签字生效，双方各执一份。

　　甲方(签字)：______乙方(签字)：______

　　签订时间：______签订时间：______

劳务合同2

　　甲方（用人单位）_______________

　　乙方（应聘岗位）名称：_______________

　　姓名：_______________

　　法定代表人：_______________

　　身份证号码：______________________________

　　为确保卫生技术人员队伍稳定，促进卫生行业发展，结合清城区卫生系统的实际情况，甲乙双方按照平等自愿、协商一致的'原则订立本意向。

　　一、乙方已被甲方择优录取，本人需于20___年12月31日前与甲方签订《普通高等学校毕业生、毕业研究生就业协议书》、《高校毕业生就业补充协议书》；为了全面贯彻教育部关于以社会需求为培养目标，以就业为导向的办学方针，建立“需求、培养、实训、就业”的教学模式，使毕业生能够学以致用，经甲、乙双方协商签订本协议。

　　二、乙方未按规定时间与甲方签订《普通高等学校毕业生、毕业研究生就业协议书》的，按自动放弃录取资格处理。按国家教育部规定的教学计划和教学大纲及用人单位的实际需求进行教学，保质保量地完成各学科的教学任务；

　　三、签订协议书地点：_______________，联系人：_______________，联系电话：_______________，手机：_______________。

　　四、本意向书一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　甲方（盖章）：_______________

　　乙方（签名）：_______________

　　_______年____月____日

劳务合同3

　　甲方：_________________身份证：_________________

　　乙方：_________________身份证：_________________

　　证人：_________________身份证：_________________

　　经甲乙双方共同协商达成如下协议：

　　一、由乙方负责甲方砖机窑(滑板3人，开车3人，码坯1人，进窑5人，临时现场1人，带班1人)共13人，其所有组织人员由甲方全权负责调配，乙方带班人必须配合甲方做好一切工作。

　　二、甲方按滑板9元/万块，开车按1.3元/车，码坯按100元/万块、进窑按200元/万块(包括清理废坯)、临工按__元/月，带班人按__元/月结算，按月足额付清乙方劳务费，中间再无其它额外费用。

　　三、乙方必须按协议完成自身工作，带班人必须听从甲方安排，做好该做事务，如有其工作不到位而造成的损失由乙方赔偿。

　　四、乙方要对自己所有劳务人员负责要经常进行必要的安全教育，保证其人员安全工作事项由甲乙双方协商解决五、甲方按月足额付清乙方劳务费用，不得借故拖欠(次月15日付清)，若因拖欠费用引起劳动争议而造成的损失由甲方承担。

　　六、乙方必须爱护所使用车辆及其它工具，车辆要及时充电，添加电瓶补充液，及时进行维护和保养，因其保养不当而坏车使用工具造成的`损失由乙方全权负责。

　　七、以上协议已经签订，必须遵守合同，未尽事宜由甲乙双方协商解决。

　　八、本协议共一式三份，由甲乙双方和证明人各执一份，自签订之日起生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　证人：_________________

　　_______年____月____日

劳务合同4

　　用人单位：（简称甲方）

　　劳动者：（简称乙方）

　　根据《合同法》及有关规定，经甲、乙双方共同协商，达成以下协议：

　　一、用工内容：

　　甲方雇佣乙方为甲方的工程施工作业人员，乙方为甲方的电力工程（包括安装、人力运输等）进行施工作业。

　　二、用工期限：

　　甲方对乙方的雇佣为工程施工的.临时性用工。雇佣期限在____月以内。

　　三、劳动报酬：

　　乙方被甲方雇佣期间，工作地点由甲方指定，甲方有工作任务时乙方无条件参与工作，甲方支付乙方工资按乙方的实际工作日计算，工资为每天（）元整。若甲方没有工作任务时，乙方不参与工作，甲方不支付乙方任何报酬。

　　四、支付方式：

　　现金支付。

　　五、用工要求：

　　1、乙方在施工过程中应服从甲方现场管理人员和建设单位驻工地代表的指挥，严格按照电力行业安全规范、质量管理措施、工程安全措施及组织措施进行施工，确保工程的安全施工和工程的质量。

　　2、如乙方违反《电业安全工作规程》、安全工作规定等或不服从甲方管理造成安全事故，乙方应负全责。

　　3、如发现乙方施工人员在施工中造成的质量问题，甲方有权要求乙方返工，并赔偿由此造成的工期延误等损失。

　　六、在履行合同过程中，如发生争议时，双方应本着平等、实事求是、互谅互让的原则及时协商解决，协商不成时提请当地仲裁委员会仲裁解决。

　　七、本合同一式二份，双方各执一份。自甲、乙双方签字盖章之日起生效，雇佣期满，结清所有费用后自行失效。

　　八、本合同未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方（盖章）：__________________乙方：_________________________

　　代表人（签字）：________________身份证号码：____________________

　　________年____月____日________年____月____日

劳务合同5

　　甲方：

　　乙方：

　　身份证号码：

　　为了维护政府院内和周边环境，长期保持清洁卫生，使之成为花园式单位，经研究最后决定，临时聘请保洁员一名，负责政府院内环境卫生和花草树木的修剪维护，经举荐乙方自愿承担此项劳务，经双方平等商议之后，达成以下协议：

　　一、乙方每月劳务工资1200元，于下月十日前从政府办后勤会计处领取。

　　乙方在劳务聘用期间，自己负责食宿和其他一切费用，不享受假期工资、加班工资和其他福利待遇。

　　二、本协议期限为壹年，自年月日至年月日止。

　　三、乙方工作用具由甲方负责提供，乙方应当妥善保管，不得无故丢失损坏。否则应按市价赔偿。

　　为保证用具正常使用和移交，乙方必须交保证金200元。双方中断执行协议之时，乙方有义务将所有用具向甲方交接清楚，甲方将全部保证金如数退还乙方，乙方如人为破坏损坏或移交不清，甲方有权扣除部分或全部保证金。

　　四、乙方应根据卫生状况每天对全院进行一次清扫和检查，并负责甲方院内花木草坪的维护、养护、浇灌工作，确保院内卫生清洁、花草茂盛。

　　五、乙方在劳动过程中应当注意自身安全和保护防卫，甲方除负责乙方在提供劳务期间因工作意外造成医药费损失外，对因乙方在工作时间之余发生的交通事故和生病不负任何安全责任和医疗费用。

　　六、如果乙方在工作过程中，表现好，成绩突出，维护管理工作做到位，并且各单位反映良好的.，甲方年底将给予现金奖励1200元。

　　七、本协议暂订一年，协议到期后，如双方无其他异议，协议可顺延到下一年。乙方如不愿意继续履行协议必须提前10天前向甲方提出申请。甲方不愿继续再用乙方要在5天前通知乙方，乙方在协议有效期前出现意外问题，甲方将根据情节严重等情况酌情扣除乙方当月部分工资。

　　八、本协议未尽事宜，须经双方协商后，作出相应补充规定，同时按国家有关法律、法规规定来执行。

　　九、本协议经甲乙双方签字盖章律师见证后生效，一式三份，甲乙双方各执一份，河南奥博律师事务所存档一份。

　　甲方：

　　乙方：

　　见证单位：

　　见证律师：

劳务合同6

　　上诉人(一审原告)：_________________张__________，女，苗族，系__________省_______________二组，身份证号_____________，暂住__________市__________区_________________，电话：_____________。

　　被上诉人(一审被告)：_________________宁波__________州_________________厂，地址：_________________市__________区_____________

　　负责人：______________，138066_______________6

　　上诉人因提供劳务者受害责任纠纷一案，不服__________市__________区人民法院20__________年_____月_____日作出的(201_____)甬鄞民初字第2__________号民事判决书，现提起上诉。

　　上诉请求

　　1、一审判决认定事实错误，证据不足，且适用法律错误，请求二审法院撤销一审判决，依法改判;

　　2、请求二审法院依法判决被上诉人赔偿上诉人_________________元;

　　3、一、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。

　　事实及理由

此致

　　__________市中级人民法院

　　上诉人：______________

　　代理律师__________

　　_____年_____月__________日

劳务合同7

　　雇主（甲方）：

　　住址：

　　雇员（乙方）：

　　住址：

　　根据《中华人民共和国公司法》、《合同法》等有关法律、法规的规定，甲方决定聘请乙方作为常年公司顾问，乙方同意担任甲方的常年顾问。甲乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，经友好协商，达成以下协议。

　　一、服务内容、方式和费用

　　乙方提供的常年财务顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。日常咨询服务为基本服务；专项顾问服务为选择性服务，是在日常咨询服务的基础上，乙方根据甲方需要，利用自身专业优势，就特定项目提供的深入顾问服务。

　　（一）日常咨询服务

　　1、服务内容

　　（1）政策法规咨询：乙方利用本公司财务顾问网络及时发布与资本运营相关的国家政策、法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、政策咨询服务，帮助企业正确理解与运用。

　　（2）企业项目发布：乙方利用自身全国性商业银行的资源优势，及时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需求信息，同时甲方可以利用乙方的网络平台进行项目的发布和推介。

　　（3）财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，推荐银企合作的创新业务品种，为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。

　　（4）投融资咨询：当企业进行项目投资与重大资金运用时，或者企业直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时，乙方提供基本的投融资咨询服务。

　　（5）产业、行业信息与业务指南：乙方利用本公司财务顾问网提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告，并为甲方提供商人银行业务所涉及的业务指南。

　　2、服务方式

　　（1）为提高日常咨询服务的效率、降低成本，双方同意以乙方的财务顾问网络平台_________________________作为日常咨询服务的主要渠道。甲方通过财务顾问网络平台提交项目发布需求和顾问咨询需求，乙方通过财务顾问网络平台发布日常咨询服务之相关信息和咨询意见等。

　　（2）双方根据实际需要，可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方会晤等交流方式。

　　3、财务顾问费用

　　（1）乙方作为甲方聘请的常年财务顾问，按年度向甲方收取日常咨询服务费用共计人民币______________万元整。在本协议签订后10日内一次性支付，付款方式为银行转账。乙方账号：______________，户名：______________银行，开户银行：___________银行________营业部。

　　（2）双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式，由甲方负担实际发生的费用。

　　（二）专项顾问服务

　　1、服务内容

　　（1）年度财务分析报告：公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营管理情况分析。

　　（2）独立财务顾问报告：为企业关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。

　　（3）直接融资顾问：包括企业融资和项目融资，以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。

　　（4）项目融资：协助企业编制项目融资的商业计划书，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易。

　　（5）企业重组顾问：为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。

　　（6）兼并收购顾问：为企业兼并收购境内外上市公司（或非上市公司）物色筛选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和规避财务风险、法律风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

　　（7）管理层收购及员工持股计划：管理层和员工持股方案的设计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持；相关部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。

　　（8）投资理财：为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；

　　（9）管理咨询：针对企业的行业背景和发展现状，为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。

　　2、服务方式

　　（1）专项顾问服务的方式，由双方根据实际需要另行签署协议确定。

　　3、财务顾问费用

　　（1）甲方需要乙方提供专项顾问服务时，由双方另行签订协议，明确专项顾问服务的具体内容和收费金额，乙方承诺对甲方按低于非会员客户_______%的优惠标准收取专项顾问费用。

　　二、双方的责任和义务

　　（一）甲方的责任

　　1、配合乙方工作，并为乙方提供必要的便利条件。

　　2、向乙方提供有关企业改制、兼并收购、管理层收购、资产重组、资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等，并确保真实、准确、完整。

　　3、按双方协定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。

　　4、正确使用乙方提供的财务顾问网络平台，妥善保管用户密码，不得转让给第三方使用。

　　5、甲方应承担保密义务，未经乙方许可，甲方不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的.材料与文件，以及转载从乙方财务顾问网上获得的信息。

　　（二）乙方的义务

　　1、乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。

　　2、乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托，并将尽最大努力维护甲方的利益。

　　3、乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作，负责建立维护本公司财务顾问网络平台，确保其正常运行。

　　4、乙方应承担保密义务，未经甲方许可，乙方不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料与文件。

　　三、违约责任

　　1、本协议生效后，除双方商定或不可抗拒的原因外，任何一方不得单方解除本协议，若乙方需要解除本合同，须提前_______天通知对方，因解除本合同给对方造成的损失，责任方须赔偿。

　　2、任何一方不履行本协议规定的义务或者违反本合同约定的条款，均须依法承担相应的违约责任。

　　四、附则

　　1、本协议一式_______份，双方各执_______份，具有同等效力。

　　2、未尽事宜，经双方磋商后，可另立补充协议，具有同等法律效力。

　　3、本协议自双方签字后生效，甲方按本协议约定支付日常咨询服务年费后，乙方向甲方交付财务顾问网会员用户名和密码，开始为甲方提供顾问服务。

　　4、本协议有效期_______年，自_______年_______月_______日开始，_______年_______月_______日终止。合同终止后，甲方因发展需要可与乙方协商续签合同。

　　5、履行本合同发生争议，双方协商不成的，均可向合同履行地的人民法院起诉。

　　甲方：

　　代表人：

　　联系方式：

　　合同履行地：

　　签订时间：

　　乙方：

　　身份证号：

　　联系方式：

　　合同履行地：

　　签订时间：

劳务合同8

　　甲方（用人单位）:_____________

　　乙方（劳动者）:_______________

　　甲乙双方根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》等法律、法规、规章的规定，在平等自愿、协商一致的基础上，同意订立劳动合同，共同遵守本合同所列条款。

　　一、合同期限甲乙双方的.劳动期限为：自_____年____月____日止。

　　二、工作内容根据甲方工作需要，乙方同意从事设计岗位工作。

　　三、工作地点乙方同意甲方安排的工作地点从事工作。

　　四、工作时间乙方实行标准工作制，甲方安排乙方每日工作时间不超过8小时。

　　五、劳动报酬乙方的工资标准为__元_月。发薪日为每__月__日。

　　六、福利待遇甲方为员工提供的福利待遇，按国家规定执行。

　　七、劳动纪律乙方应严格遵守甲方制定的规章制度，完成劳动任务，提高职业技能，执行劳动安全规程，遵守劳动纪律和职业道德。

　　八、劳动合同的变更、解除经甲乙双方同意，本合同可以解除。期满后可续签合同。本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，上级主管部门备案一份。

　　甲方（盖章）：_____________

　　乙方（签字）：_____________

　　_________年______月_______日

劳务合同9

　　甲方：____________

　　居民委员会负责人：____________

　　职务：____________

　　乙方：____________

　　性别：____________

　　年龄：____________

　　根据重庆市委提出的“五个一”工程精神，为巩固国家级卫生县城，加强社区卫生管理，提高社区居住环境。依据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》等有关规定，甲、乙双方经平等协商一致，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。

　　第一条劳务期限

　　____________月，即自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。

　　第二条社区保洁员的劳务内容

　　1、背街小巷（即市政物业管理以外的车行道、人行道、梯道、走廊、巷道、绿化带、高边坡等）的清扫保洁；

　　2、垃圾房（池、箱）、果皮箱等环卫设施的维护，保证环卫设施干净和完好无损；

　　3、环卫公共设施与公共区域牛皮癣的清除；

　　4、社区保洁员岗位职责规定的其他工作内容。

　　第三条社区保洁员的工作要求

　　1、认真履行保洁员岗位职责，严格遵守甲方各项规章制度；

　　2、热爱保洁工作，不怕脏不怕累，服从管理、听从安排；

　　3、注重文明礼貌，不得与居民、门店业主及过路行人发生争吵；

　　4、严格遵守安全生产规定，避让道路车辆通行，注意冬夏防寒防暑，防止安全事故或意外事故的发生；

　　5、爱护保洁用具与环卫设施，着保洁专用服装上岗作业；

　　6、按时上班保洁，不得无故旷工或请假；

　　7、保守甲方的商业秘密，包括但不限于接触到的甲方的各类文件以及所了解到的甲方各种信息。公民身份证号码：

　　第四条工作时间

　　非全日制，实行区域责任承包制，清扫保洁实行一日两扫。具体清扫时间为：夏季上午9时前、下午17时前，冬季上午10时前，下午17：30分前。

　　第五条劳务报酬

　　710元/月，由甲方根据保洁员月考核情况按月支付给乙方，具体支付时间为每月日。若乙方未按本协议约定及社区保洁员岗位职责规定及时提供劳务或者其提供的劳务达不到甲方要求的`，甲方可不支付或减少支付乙方劳务报酬。

　　第六条乙方提供劳务期间，甲方应向乙方无偿提供必备的劳保服装、保洁用具。劳务期限届满或劳务关系解除后，保洁员离岗时，必须无条件的将保洁用具、劳保服装等退还给甲方，否则，乙方应予赔偿。

　　第七条劳务期间，保洁员不得无故旷工，确因特殊情况不能上班，须提前向社区负责人请假，请假期间不享受任何劳务报酬；若乙方需请人带班，须经社区负责人书面同意，但不得影响责任区域的保洁工作。

　　第八条保洁员的奖惩办法

　　1、社区保洁员实行半年评优制，对认真履行工作职责被评为优秀者，奖励人民币200元/人.次。

　　2、乙方履行工作不称职，按以下标准进行惩罚：

　　（1）未在规定时间内完成清扫任务，每次扣劳务费5元，同日同时出现第二次者，扣劳务费10元；

　　（2）上班时未着保洁专用服装者，每次扣劳务费5元；不遵守安全作业规定者，每次扣劳务费10元；

　　（3）责任区域内垃圾房（池、箱）、果皮箱周边不清洁整齐，绿化带内与行道树下有成片或成堆未清扫的白色垃圾或杂草杂物的，每次扣劳务费5元；

　　（4）向责任区域外清扫，向雨水口、下水道、绿化带、高边坡倾倒垃圾或路面抛洒物不及时清扫者，每次扣劳务费5元。

　　第九条发生下列情形之一，本协议终止或解除：

　　1、本协议约定的劳务期限届满。

　　2、双方自愿协商一致提前终止本协议的；

　　3、乙方由于健康等个人原因不能履行本协议义务的；

　　4、乙方严重违反甲方规章制度及本协议约定，甲方可单方解除本协议；

　　5、乙方无故缺岗累计三天以上或因保洁不到位受到社区级以上点名批评累计三次以上者，甲方可单方解除本协议；

　　6、乙方不愿继续从事保洁工作，提前十五日向甲方提出书面通知的。

　　第十条乙方同意在本协议劳务期间，乙方因自身患病或非提供劳务时受伤（含违法犯罪行为）发生的医疗等费用自理，未能提供劳务期间，甲方不支付劳务报酬。

　　第十一条按照本协议第九条约定，本协议终止或解除时，双方互不支付违约金或其他任何补偿。同时，因乙方系临时为甲方提供劳务，乙方自愿同意不要求享受任何社会保险待遇。

　　第十二条本协议未尽事宜，双方可另订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

　　第十三条本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。本协议经甲、乙双方签字或签章生效。

　　甲方（盖章）：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人（签字）：________________

　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日

劳务合同10

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依照《中华人民共和国民法典》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方经友好协商就会所无线覆盖工程施工签定本合同，以便共同遵守，内容如下：

　　一、工程名称：弱电综合布线施工及无线网络调试

　　二、工程地点：__________

　　三、工程范围：弱电综合布线施工及无线网络调试

　　四、工程金额：工程合同总价为人民币：如工程量发生增减，则增减部分按实际发生计取费用，计算标准按本合同单价执行。

　　五：付款方式：

　　1、合同签订，乙方进场施工前甲方向乙方支付工程合同总价40%预付款，金额为：壹万捌仟陆佰伍拾陆元整。

　　2、设备安装完毕经甲方验收合格，即支付到工程合同总价的95%,此次需支付的款项为：贰万伍仟陆佰伍拾贰元整。

　　3、剩余所有款项在施工完毕后一个月内付清。

　　4、结算方式：甲方以银行转帐或现金方式结算工程款。

　　六、进场时间与工程进度按甲方工程进度，合同签定之日起计到月日施工结束，现场不具备施工条件(包括电信信号没有进来、墙体无法开挖等其它现场原因)顺延。

　　七、甲方的职责：

　　1.遵守本合同的付款方式。

　　2.甲方需派一名工程技术人员协助工程技术督导。在施工配合过程中，甲方工程技术人员应配合乙方工程技术人员提出的技术要求协调施工方案的实施。

　　3.负责制定乙方工程与整个工程及其它专业工程的施工进度计划，为乙方顺利实施工程提供良好的工程条件。

　　4.为乙方进场提供必要的施工场地及施工用水用电等便利条件。

　　5.监督检查施工进度与质量，进行中间验收与竣工验收。

　　6.负责与工程相关部门的协调工作。

　　八、乙方职责

　　1、乙方应遵守施工现场的各项规章制度。

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求进行施工，确保工程质量达到约定的标准;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、现场脏乱造成的`甲方及自身的经济损失及各种罚款。

　　3、接受甲方及有关部门的管理、监督和检查，负责已完工程的成品保护工作，出现任何损坏及时修复，因检查不合格出现的经济损失由乙方承担。

　　4、妥善保管，合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转资料及其他设施。

　　5、必须服从甲方发包人及工程师的指令。

　　6、乙方应履行总包合同约定并与项目作业有关部门的协作、配合。

　　7、负责乙方施工人员的证件办理并承担费用。

　　8、乙方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何连带责任。

　　九、安全与质量

　　1、乙方应遵守建设工程国家及省市安全生产的有关管理规定，严格按安全生产操作规程进行施工，并接受、配合行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不利或违章操作造成的安全与质量事故和因此而发生的费用，由乙方承担。

　　2、乙方应对施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。

　　3、因甲方各种原因而导致施工工程验收出现任何状况，与乙方无关，且甲方不应以此为理由拖欠合同款。十、事故处理发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。因乙方自身原因造成伤亡事故，所发生的一切费用均由乙方承担。

　　十一、材料、设备供应

　　1、乙方自备全部施工机具和设备。

　　2、乙方应合理使用甲方提供的材料及设备，因使用损坏或材料浪费，乙方应双倍赔偿并承担因此造成甲方的一切经济损失。

　　十二、工程验收及保修

　　1、工程验收乙方在工程完工后，以书面形式向甲方通报，由甲方安排组织有关人员会同乙方一起进行验收，验收合格后双方签定系统验收报告，若甲方接到乙方验收报告七日内不安排组织验收，则视为认可乙方工程验收合格。

　　2、工程保修该工程免费保修期年限为壹年。保修期内，乙方接到甲方的维修通知后，3日内到场维修，国家法定节假日顺沿。免费保修期过后，如发生网络硬件设备意外的工程质量问题，乙方有义务在仅收取材料成本费的情况下向业主提供维修服务。

　　十三、质量标准及施工要求

　　十四、人力不可抗拒事故

　　十五、解决合同纠纷的方式

　　1、本合同执行过程中若有争议，双方应友好协商解决，如协商不能解决，任何一方可向乙方所在地人民法院提出诉讼,诉讼所产生的一切费用(包括但不限于胜诉方的律师费、诉讼费、差旅费等等)由败诉方承担。工程质量按江苏省和南京市相关质量验收标准施工，由甲方验收为准。乙方在安装施工中需严格按照我国相关技术规范要求操作。

　　2、如甲方不如期履行合同约定的付款义务，乙方将在所在地法院起诉;如因甲方不如积极履行付款义务，则由公司法定代表人或保证人承担连带责任。

　　十六、合同生效及其它约定

　　1、本合同正本一式两份，双方各执一份，由双方法人或授权代表人签字或盖章即生效，并约定传真件具有同等法律效力，至全部合同条款履行完毕自动失效;

　　2、本合同所属的附件与本合同具有同等法律效力。

　　3、本合同执行过程中，双方不得随意变更或解除，任何变更需双方签订补充协义方可生效，否则视为违约。

　　4、如违反本合同的相关约定，违约方应承担5‰的违约金。

　　5、其它未尽事宜，双方协商解决。

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　代表：________________

　　联系电话：________________

　　____年_____月_____日

劳务合同11

　　甲方(聘用单位)：

　　乙方(受聘人)：

　　家庭联系地址：

　　鉴于甲方需要，雇佣乙方为甲方提供劳务服务，经双方协商订立正式《劳务雇佣合同书》如下：

　　第一条:本合同于年月日生效，期限年，

　　第二条乙方工作岗位职责要求：

　　1.宁城725台打更(全天24小时)。

　　2.每天打扫宁城725台大院、楼道及卫生间，保持清洁卫生。

　　3、每晚睡前应检查台内门窗是否关好。

　　4、要高度警惕，对行迹可疑者，要坚决阻拦，不让入内，把好第一关。

　　5、负责接收邮件、报纸杂志等外来物品。

　　第三条：甲方每月30日前以货币形式支付乙方劳务报酬，标准为元/月。

　　第四条乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

　　(一)严重违反甲方有关规定及按照本合同约定可以解除劳务合同的;

　　(二)严重失职，营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的;

　　(三)被依法追究刑事责任的'。

　　第五条在合同存续期间，由于乙方自身原因所导致的生病、死亡，甲方不负主要责任。

　　第六条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(签字)：

　　年月日

劳务合同12

　　甲方：____________国____________公司

　　法定地址：____________（电话、电报挂号、电传）

　　乙方：中国____________公司

　　法定地址：____________（电话、电报挂号、电传）

　　第一条：根据甲方的愿望，乙方同意派遣中国工程师、技术工人、行政人员（翻译、厨师）在________国工作。具体人数、工种、工龄和月工资见本合同附件（略）。该附件为本合同不可分割的组成部分。

　　第二条：乙方人员出入中国国境和过地间手续，由乙方负责办理，并负担其费用，乙方人员出入________国国境的签证和在________国境内所需办理的居留、劳动许可证手续由甲方负责办理并负担其费用。

　　第三条：1、乙方人员在________国工作期间，由甲方按本合同的规定向乙方人员支付每月的工资。

　　2、凡工作不满一个月的乙方人员，按下列公式计算：

　　不满一个月的工资=月工资/30天*工作天数（包括周日和官方假日）。

　　3、上述工资应以乙方人员到达________国之日起到离开________国之日止计算。

　　4、乙方于每月末将乙方人员该月的工资，包括加班费，列具清单提交甲方，甲方于清单开出之日起三天内按清单所列金额的75%以美元支付，并按当天牌价电汇给北京中国银行总行营业部中国________公司________帐户，并按________国________银行的规定负担共手续费。同时书面通知中国驻________国大使馆经济参赞处。

　　5、甲方将乙方人员工资和加班费的25%以________国________货币支付并汇给中国驻________国大使馆经济参赞处在________银行________帐户。

　　第四条：甲方负责乙方人员从____到____的旅费，并负责将此费用汇到上述乙方帐户。乙方人员从____返回____，由甲方通过____航空公司向乙方人员提供机票。甲方负责乙方人员只限往或返单和的行李超重费，其重量为20公斤。

　　第五条：1、甲方负责乙方人员的住宿费。在工作期间和加班时间提供从居信地到工地的交通工具。负责国营医院的医疗费。

　　2、乙方人员的工资和加班费不交所得税。

　　3、甲方为乙方人员在________国家保险公司投保生命保险。其保险费每人为（货币及数量）。

　　4、甲方向乙方人员提供工作服和工作所需的工具。

　　5、甲方提供的信房，包括水、电、空调和必要的家具、床和床上用品。

　　6、乙方人员的居住面积如下：

　　（1）组长、工程师、技术员、行政人员为8--10平方米；

　　（2）其余人员为4--5平方米。

　　7、甲方向乙方提供厨房所用的炊具和旨在自己用饭所需的餐具。

　　第六条：1、乙方人员每周工作六天，每天工作八小时。

　　2、根据工程需要、甲方需要乙方人员加班时，加班工资按下列比例计算：

　　平时加班为日工资的'150%。

　　周假日加班为日工资的200%。

　　第七条：1、乙方人员享受周日假和________国官方规定的节假日为十七天。

　　2、乙方人员每年享受带薪休假三十天。如乙方不愿享受上述假期或享受部分天数，甲方应向乙方提供报酬，其工资按下列方法计算：月工资/30*假若工作天数。

　　第八条：1、根据总利益的要求，甲方有权在任何时间内终止本合同，在这种情况下乙方人员应享受三个月或本合同所余期限的工资，但以最短的时间为准。乙方人员有权享受回________的机票。

　　2、在乙方愿望以外的原因而停工，如断电、断水、材料供应不足等，在停工期间甲方照付乙方人员的工资。但根据工作需要，甲方有权使其在其它项目上工作。

　　第九条：在紧急情况下，（乙方在国内其家庭人员死亡）甲方在得到乙方书面通知后，对有事人员给予两个月的紧急事假，并向其支付代替平时总假期的报酬。超过两个月期限没有工资，对此乙方负责其旅费。

　　紧急事假，超过两个月的时间，乙方应在两个月结束后的一个月内予以替换，并负责替换者的旅费。

　　第十条：1、乙方人员因工作生病或伤残，甲方在两个月内负责支付在________国内的医疗费和全部工资。如在两个月内不能痊愈，乙方应负责替换，在此情况下的一个月内甲方负责伤者回________的旅费和替换来________的旅费。同样，甲方将根据________国通告的规定对伤病者给予补偿的各种措施。

　　2、在________期间，乙方人员如发生死亡，甲方应办理一切丧葬或遗体火化以及遗体或骨灰运回________的一切善后费用。还有行李及遗物运回的费用。

　　如因工作而死亡，按照________国保护法的规定向死者家属支付抚恤金。第十一条：1、乙方人员在________服务期间，应遵守________国现行法律和规章制度，要保守机密，不泄密，在其执行任务期间或合同结束以后不作有害甲方利益的事。

　　乙方人员应尊重________当地的风俗习惯。

　　2、甲方应为乙方人员提供工作方便，不干涉其工作时间以外和住地内的社会活动自由，尊重乙方人员的生活习惯以及对推动工作的良好建议。

　　第十二条：1、服务期为____年，从乙方人员到达____地算起，其间包括乙方人员在____国内或国外所享受的假期。

　　2、本合同自签字之日起生效，有效期____年。期满后根据甲方要求，经乙方同意可以延长。

　　3、当本合同延期后，乙方人员在工作____年后，月工资增长百分之十五。

　　第十三条：1、乙方人员在工作期间，甲方有权撤换其不称职的任何人员，乙方要在甲方通知后的一个月予以替换，不给任何费用。

　　2、在合同期内，乙方人员擅自放弃工作，将不给予机票待遇，但由于执行工作而生病，且有医疗证明者除外。

　　3、在本合同签字期内或签字后，凡乙方已在____的人员，不享受从____到____机票。但甲方按本合同规定在工作结束时，负责其从____至____的旅费。

　　4、甲方不允许乙方人员在工作以外的时间干私活或任何方面的自行开业。

　　第十四条：1、自工作开始，甲方向乙方支付二个月的预付款，并在四个月内偿还。

　　2、乙方人员抵达____后，____国现行出差补贴规定适用于乙方人员。

　　第十五条：由于地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它不能预见并且对其发生和后果不能防止或避免的不可抗力事故，致使直接影响合同的履行或者按约定的条件履行时，事故的一方应在十五天内电报通知另一方并提由当地公证机关出具的有效证明，经双方协商决定后，可以免除或部分免除履行合同的责任，亦可商定补救办法的补充协议，以付诸实施。

　　第十六条：双方应严格遵守本合同的各项条款，任何一方或双方违约都必须承担责任，负责赔偿由此产生的一切经济损失。

　　第十七条：为保证本合同及其附件的履行，双方应相互提供履约合同的银行担保书，或协商约症其它形式的担保。

　　第十八条：除合同中另有规定外或经双方协商同意外，本合同所规定双方的权利和义务，任何一方未经另一方的书面同意，不得转让给第三者。

劳务合同13

　　甲方：_________(以下简称甲方) 乙方：_________(以下简称乙方)

　　为维护甲方校园安全和工作秩序，双方经现场勘查后，乙方同意为甲方提供保安有偿服务，双方在平等、互利的基础上，就保安劳务派遣有关事项，经协商达成以下条款。

　　一、合同期限

　　合同期为壹年，即自____年____月____日起至____年____月____日止。

　　二、合同规定事项

　　1、双方均已明确乙方提供的是日常工作中的保安人防服务，即在甲方指定的工作范围内，完成双方约定的工作任务，尽可能地预防刑事、治安案件等不安全事故的发生，消除安全隐患，提供合理、有效的安全建议，出现事故或案件时乙方派驻的保安员必须积极配合甲方及有关部门做好现场保护等工作。

　　2、乙方按甲方需要用保安员人数向甲方派遣合格的保安员____人。保安服务的主要范围为：校园及周边安全工作。

　　3、甲方授权委托乙方派遣保安员，按照教育部等十部委《中小学幼儿园安全管理办法》和《________省中小学校幼儿园保安员管理工作暂行规定》履行工作职责。

　　三、甲方的权利义务

　　1、甲方有权对乙方提供的保安员进行挑选、更换，并在保安服务范围内对保安员的工作进行安排，甲方对工作不负责任，玩忽职守、不服从工作安排的保安员有权向乙方提出更换。

　　2、甲方有权对乙方的保安服务质量提供评价、建议、使乙方能进一步提高服务质量，同时对乙方的合理建议和要求，尽可能予以解决和满足。

　　3、甲方对保安员的个人工作质量进行考核，有权对有贡献的保安员给予适当奖励，对工作失职的保安员，建议乙方给予适当经济处罚。

　　4、甲方应提供保安服务所必须的场所，如：执勤室、休息室(宿舍)甲方如有开办食堂，应向保安员提供便利。

　　5、保安员劳务费甲方应每季度付清一次，即每季度第一个月25日前按时向乙方支付每人每月____元，合计人民币______元。若逾期支付保安劳务费，要承担逾期付款滞纳金(按日百分之____计算)。

　　四、乙方的权利义务

　　1、乙方根据甲方的工作需要，选派思想品德良好，身体健康、能胜任保安员工作的男性保安员为甲方提供优质的保安服务，男性保安员初任年龄50周岁以下。学历初中毕业以上，其中退伍军人，保安学校毕业的人优先，经过严格培训，具有良好形象，责任心强，并持有《________省保安专业考试合格证书》。

　　2、乙方派驻保安员必须严格按照不低于部颁布的《保安服务操作规程》与质量控制标准提供保安服务，对甲方因保安服务提出的合理建议和要求尽量给予满足，并及时整改，乙方有义务对派驻的保安员明确保安服务的工作要求。

　　3、乙方按照甲方的工作要求，结合甲方的工作环境，有权限据《劳动合同法》和国家劳动标准，要求甲方为保安员提供相应的劳动条件和劳动保护，尽可能创造良好条件。

　　4、乙方对选派到甲方的`保安员应提供必须的装备，如：保安服装、保安器械、保安执勤证等，同时，乙方应与保安员签订劳动合同并为其缴纳社会保险费，并为其投保人身意外伤害综合险。

　　5、保安员的基本工资、基本养老保险、医疗保险、意外伤害、失业保险、工伤险、生育保险、绩效奖金、加班费、服装器械等费用由乙方负责办理并承担费用，但保安员在维护甲方正当权益和阻止不法行为而受到侵犯和伤害(即工伤)，在各项保险赔偿以外，不足部分费用，本着以人为本，实行人道主义精神协商解决，由甲方承担____%，乙方承担____%。

　　6、对甲方提出的不能履行岗位职责，不能胜任本职工作的保安员，乙方在接到甲方提出更换通知的____日内更换人员。

　　五、其他约定

　　1、本合同期满后，若要提高保安劳务费，由甲乙双方根据省政府确定的调整当地最低工资标准，以及国家出台关注民生的法律法规和政策，如《职工工资的调整》规定协商后确定。

　　2、本合同具有法律约束力，任何一方不得无故提前终止合同。如遇双方上级或国家有关法律法规变化，其中一方认为需提前终止合同的，应按约定处理好善后事宜。

　　甲方：____（盖章）

　　法定代表人签名：____

　　____年____月____ 日

　　乙方：____（盖章）

　　____年____月____日

劳务合同14

　　甲方（简称甲方）：________________

　　乙方（简称乙方）：________________

　　风险告知：承包方与劳务分包方应当严格签订劳务分包合同，避免一旦发生工期、质量问题，由于未签订劳务分包合同或虽然签订劳务分包合同但合同约定不明确，施工企业就很难维护自己的权益。劳务分包人合法运作必须包含两种形式：一是与有劳务资质的建筑施工企业即劳务分包人（总承包企业或专业承包企业）建立劳务分包合同关系；二是与特定地区若干经过岗前培训的自然人中的每一个工人签订劳动合同。

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本项目工程劳务用工事项协商一致，订立本合同。

　　第一条、工程概括

　　该工程为___________________工程，地点在___________________，主要内容是___________________。

　　第二条、承包方式与要求

　　该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。

　　第三条、工程承包单价与内容

　　经双方协商，该_______工程按_______元/（m2、m3、t）的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容；现场规整与清理；200米范围内地面水平运输；制作设备的维护、保养；材料的节约；与其他队伍配合等内容。

　　第四条、工程期限

　　用工开始日期______年______月______日，用工结束日期______年______月______日，共计______日。

　　第五条、文明施工、标准化管理

　　施工现场乙方必须达到______级文明工地要求；必须达到______级标化工地要求。

　　第六条、工程质量与安全

　　根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。

　　乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。

　　第七条、付款方式

　　该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的______%.工程竣工付至劳务费的______%.办完工程结算付至劳务费的______%.留10%待保修期满后一个月内付清。由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的.合同给予处罚。

　　第八条、双方责任

　　（一）甲方责任

　　1、编制施工组织设计和施工方案，对乙方进行现场交底、施工交底和三级安全教育，并提供施工图纸。

　　2、提供施工临时设施和水、电源，提供乙方人员的住宿。

　　3、为乙方人员代办暂住证、胸卡等有关证件。

　　（二）乙方责任

　　1、乙方须经甲方审核同意后进场，进场前必须向甲方提交或办理有关证件（身份证复印件、暂住证、务工证、上岗证等），保证提供证件的真实性和有效性。

　　2、进场前，乙方须确定其负责人，并订立委托书，授权委托其负责人代为与甲方结算、领取工资以及处理与其相关的事务。

　　3、保证向甲方填报各种资料的真实性，禁止弄虚作假，维护公司正常的经营管理秩序。

　　4、严格按照甲方的施工组织设计、交底和方案组织施工，必须更改时应征得甲方的书面同意，否则甲方有权拒绝验收和结算工资。

　　5、乙方人员进出现场、生活区必须佩戴胸卡，不得带无关人员进出现场和生活区，非作业时间，不得进入工地。

　　6、乙方须严格按甲方认可的月节点进度计划组织施工，确保工程进度。如乙方不能按期完成计划，甲方可以采取相应措施以保证进度，所发生费用由乙方承担。若乙方连续二个月未完成计划，甲方可以单方面终止本合同，由此造成的损失由乙方承担。

　　7、乙方人员在施工中须服从甲方管理和指挥，增强自我管理意识，做到安全施工，文明施工。

　　8、乙方进场前必须如实向甲方告知健康状况，包括有无残疾、传染病等影响从事本工种施工和他人健康的各种疾病。如因乙方残疾而造成的安全事故，其后果全部由乙方承担；进场后甲方发现乙方人员中健康状况不适于现场施工作业者，必须无条件退场。

　　9、乙方必须遵守甲方关于劳务用工的管理制度，不符合甲方要求的，甲方有权辞退。

　　10、严格按照施工工序组织施工，未经甲方验收合格不得进行下道工序的施工。

　　11、对甲方所提要求存在异议时，可采取协商办法处理。

　　甲方：______________乙方：________________

　　______年________月______日______年________月______日

劳务合同15

　　甲方：___________________

　　公司负责人：___________________

　　公司地址：___________________

　　乙方：___________________

　　身份证号码：___________________

　　国内详细地址：___________________

　　国内联系人及联系电话：___________________

　　鉴于甲方已与位于________国家的________工程(称"本工程")的总承包商签订了分包合同，根据《劳动法》、《劳动合同法》等相关规定，为确保该工程顺利实施，维护甲乙双方的权益，明确各自责任，经友好协商，在双方充分理解和完全自愿的基础上，于________年________月________日在签订合同。

　　第一条工作内容和工作地点

　　1、甲方根据工作需要，安排乙方负责完成与本工程相关的工作，具体岗位描述为________________的相关工作。工作地点________________。

　　2、乙方应服从甲方所安排的工种、岗位，按照甲方的要求，按时完成甲方规定的工作数量，达到规定的质量标准。

　　3、甲方根据生产(工作)需要，有权调换乙方在本工程中的工作岗位以及甲方该国国内各个工程之间的工作调配，待遇不变。

　　第二条合同期限

　　1、自乙方达到国外项目部次日起至该工程竣工之日终止。但合同期限________月。

　　2、如果甲方与总承包商在工程所在地又签订了其他补充协议或后续合约工作，经乙方同意，本合同期限自动延长，同时甲方将与乙方签订续签协议或补充协议。(合同终止后，甲方一次性支付给乙方剩余工资)。

　　3、除上述两种情况外，双方经友好协商并愿意继续合作的，则双方将另行续签劳务用工合同。

　　第三条劳动保护和劳动条件

　　1、甲方建立健全劳动安全卫生制度和操作规程、工作规范，对乙方进行劳动安全卫生教育。

　　2、甲方为乙方提供符合中石______有关规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品。

　　第四条劳动纪律

　　1、乙方必须遵守和执行甲方、中石______和业主定的规章制度和劳动纪律，服从管理，保守商业秘密，遵守所在国法律。

　　2、乙方必须在甲方和中石______统一规定的区域内工作和生活，严禁私自或擅自离开规定的安全区域。

　　第五条甲方的权利和义务

　　1、甲方负责乙方出国和归国的组织工作，以及出国前的思想教育、外事教育等工作。

　　2、负责组织乙方出国前及出国后的体检、考试等工作。

　　3、负责乙方在外期间的内部生产管理，包括工作安排、统一调配、用工结算。

　　4、负责乙方在外期间的'内部生活管理，包括提供住宿用房、床铺和床上用品(其他生活用品由乙方自备)，负责统一食堂及饮食服务，伙食标准将根据现场实际情况确定。

　　5、负责现场协调管理，包括乙方在外期间护照及其他有关证件的统一收集管理，以及向乙方提供统一着装，费用由甲方承担。

　　6、甲方向乙方提供符合总承包方统一规定的境外保险。

　　第六条乙方的权利和义务

　　1、乙方有权依照法律规定维护自身的合法权益。

　　2、乙方有权足额获得劳动报酬。

　　3、乙方有权拒绝甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业。

　　4、乙方有权向甲方提出合理建议和意见。

　　5、乙方自行办理护照并承担护照办理费用。

　　6、乙方应当保证具备完成相应工作所要求的各项技能，拥有符合中国国家规定的上岗资格证书，并保证身体及精神状态良好，以积极努力的态度，高质高效完成甲方要求的各项工作。

　　7、乙方在签订本合同后应服从甲方外派的统一时间安排，如果在办理完签证或购买机票后由于乙方原因不能出行的，前期所发生的各类费用由乙方承担。

　　8、乙方在出国工作期间，必须严格遵守业主、总承包商及甲方所规定的各项劳动纪律和规章制度，服从甲方工作及生活管理、劳动分工及总承包商在工程所在国各地各项目期间的统一调动，以及返回国内时间等的统一安排。

　　9、乙方应当严格按照总承包商及甲方的操作要求进行施工。如果由操作不当而引起返工修补的，返工修补的时间不计工时；如果造成材料毁损的，应赔偿毁损材料款的20%。

　　10、乙方不得打架斗殴、擅自外出、非法滞留，更不得恶意煽动或参与罢工。如出现前述情形，乙方应当承担相应的法律责任；构成犯罪的，移交司法机关处理。

　　11、乙方在施工中应当注意节约材料、爱护机械设备和生产工具，如果发生非正常损坏，应当如数赔偿，甲方从应付工资中扣除。如果由此而造成误工，误工的经济损失由乙方承钽。

　　12、未经甲方许可，乙方不得为第三方工作，不得从事与本合同工作无关的经营或商业活动。

　　第七条工作时间和工资待遇

　　1、工作时间：___________________由于工程施工进度快慢不均等因素，可能出现乙方工作时紧、时松、甚至待工多日的情况。基于此，乙方的工作时间按综合计算工时工作制执行。

　　2、综合计算工时工资依据

　　①以年为周期，以每天工作8小时、每周工作40小时的法定工时为标准工时。

　　②乙方延长工作时间的，按日标准工时工资的150%支付报酬；

　　③乙方在休息日工作的，按日标准工时工资的200%支付报酬；

　　④乙方在法定节假日工作的，按日标准工时工资的300%支付报酬。

　　3、乙方工资按照以下计算方法执行：___________________

　　①乙方在每天工作8小时并完成基本生产任务的前提下，甲方向乙方支付工资________________ (________)元人民币。

　　②乙方每天工作9小时，每月每天都出满勤(包括休息日)，甲方向乙方支付的工资报酬为________元，其中包括：___________________

　　a、法定工作日的报酬，即每天工作8小时、每月工作20.83天(月法定工作日)应获得的报酬。计算方式为：___________________20.83天/月法定工作日× _____________元/日标准工时报酬= 3000元。

　　注：___________________年法定工作日=365天/年-104天/年(休息日)-11天/年(法定休假日)=250天/年；月法定工作日=250天/年÷12月=20.83天3002

　　b、法定工作日加班的报酬，即每天加班1小时以上，4小时以内，每月工作20.83天应获得的报酬。计算方式为：___________________20.83天/月法定工作日×1小时/日加班工时÷8小时/日标准工时× _________元/日标准工时报酬的150%(即_____________元+ _____________元)=________元。

　　c、休息日工作的报酬，即每天工作9小时，每月工作9.17天(全月30天-月法定工作日20.83天)应获得的报酬。计算方式为：___________________9.17天/月休息加班天数×9小时/日实际工作工时际工作工时÷8小时/日标准工时×________元/日标准工时报酬的200%(即_______________元+ ______________元)= _____________元。

　　d、法定节假日工作的报酬，即每天工作9小时，每月工作11天应获得的报酬。计算方式为：___________________11天/年休息加班天数×9小时/日实际工作工时际工作工时÷8小时/日标准工时× ____________元/日标准工时报酬的300%(即________元+ ______________元+________元)=________元。

　　以上4项合计：__________________________元。

　　通过上述标准和综合计算，得出结论：___________________每天工作9小时，全月每天都出满勤，可得到________元的工资报酬，简单地说，就是每天平均________元。实际计算工资时，按照每工作1天(9小时)支付_______元的标准计算。每天工作9个小时以外按加班计算。

　　4、甲方积极为乙方创造多劳多得的包工条件，具体包工事项由现场项目部决定。

　　第八条工资发放办法

　　1、特殊情况的约定：___________________

　　①乙方因病休息，经医生诊断无病的没有工资。

　　②乙方无故请假休息，没有工资。

　　③乙方因公负伤休息，甲方按日标准工时工资即正常工资的一半________元支付工资。(医药费由公司负担)

　　④乙方无故不上班，除没有工资外，每天再扣除_______元。

　　⑤由于甲方原因致使乙方待工的，甲方按日_______元支付工资。

　　⑥工作时间按______一建伊拉克项目统一安排执行，工资报酬按______元支付。

　　2、工资支付方式为：___________________工资按月支付，当月工资于本月底前以人民币的形式在国内发放。甲方按时将工资款转入甲方指定的______银行的本人卡中。