工程合同的签订

时间：2025-09-03 07:07:21 合同我要投稿

相关推荐

工程合同的签订

　　在人民愈发重视法律的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。那么大家知道合同的格式吗？以下是小编整理的工程合同的签订，仅供参考，希望能够帮助到大家。

工程合同的签订

工程合同的签订1

　　甲方：_________公司

　　法定代表人：_____

　　地址：_________________

　　邮编：_____________

　　传真：______

　　联系电话：_____________

　　乙方：_________

　　法定代表人：_____

　　地址：_________________

　　邮编：_____________

　　传真：______

　　联系电话：_____________

　　本项目“__________________________________________________________________________

　　鉴于：

　　经协商一致，甲、乙双方达成“______”工程地质勘察合同，合同如下：

　　第一条　总述

　　1.1　根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程勘察设计合同条例》的有关规定，结合“_____________________________________________________________________

　　1.2　“_____________________________商场面积约__________________________________________________

　　第二条　甲方义务

　　2.1　在地质勘察工作开展之前，甲方应向乙方提供本工程设计单位出具的“_______”工程地质勘察任务书和布孔附图。

　　2.2　甲方应按本合同有关规定向乙方支付勘察费。

　　2.3　甲方应维护乙方的勘察结果，不得擅自修改，不得转让给与本工程无关的第三方重复使用。

　　第三条　乙方义务

　　3.1　乙方应当按照现行国家、_____________________________________________________________________________________________本合同签订之日起_____________________________________________________________________________________________

　　3.2　乙方提交勘察结果报告后，乙方应负责本合同任务书要求范围内的'必要修改和补充勘察，甲方不再支付勘察费。

　　3.3　乙方应配合甲方、设计院和施工单位完成本工程的基础工程设计和施工验收。

　　3.4　如遇地震、风暴或暴雨(其等级以气象部门的定义为准)等不可抗力，工期根据其发生时间长短相应延长。

　　第四条　勘察费及支付方式

　　4.1　经甲乙双方协商，本项目勘察费暂定为____________________________________________________________________________________

　　4.2　自本合同签订生效之日起____________________________________________________________________________________________________________________________定金抵作勘察费。

　　第五条　违约责任

　　5.1　甲方的责任

　　（1）甲方未按本合同履行义务的，无权要求退还定金。

　　（2）甲方违反本合同中的陈述、担保或其他义务，给乙方造成损失的，乙方有权要求甲方赔偿。

　　5.2　乙方的责任

　　（1）因勘察质量差或未按时提交勘察文件而延误设计施工工期的，乙方除继续改进勘察外，还应根据甲方损失减少，直至免收全部勘察费。因勘察错误造成重大质量事故的，乙方除部分勘察费外，还应向甲方支付与损坏部分勘察费相同的赔偿金。

　　（2）乙方违反本合同中的陈述、担保或其他义务，给甲方造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

　　第六条　合同附件

　　6.1　_______________________________________________

　　6.2　工程地质勘察布孔图________________________________

　　6.3　本合同附件包括但不限于：

　　（一）各方签订的修改、补充、变更与履行本合同有关的协议；

　　（二）各方营业执照复印件及有关法律文件；

　　6.4　任何一方违反本合同附件的有关规定，应当按照本合同的违约责任条款承担法律责任。

　　第七条　生效条件

　　本合同自双方法定代表人或其授权代理人在本合同上签字并加盖公章之日起生效。本工程基础设施结束后失效。

　　本合同一式________________________________________________________________

　　甲方(盖章)：______：_____

　　法定代表人(签字)：_____　法定代表人(签字)：_____

　　开户银行：_________开户银行

　　帐号：________________________________

工程合同的签订2

　　一、仔细阅读使用的合同文本，掌握有关建设工程施工合同的法律、法规规定。

　　目前签订建设工程施工合同，普遍采用建设部与国家工商局共同制定《建设工程施工合同》示范文本。该文本由协议书、通用条款、专用条款及合同附件四个部分组成。签订合同前仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要。因为这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义，引导合同双方如何签订“专用条款”，更重要的是当“专用条款”中某一条款未作特别约定时，“通用条款”中的对应条款自动成为合同双方一致同意的合同约定。

　　有关建设工程施工合同的法律、法规规定主要有：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑业资质管理规定》、《建筑业资质等级标准》（试行）、《建筑安装工程总分包实施办法》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》等。

　　《协议书》中明文要求发包人和承包人，“依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。”采集者退散

　　二、严格审查发包人资质等级及履约信用。

　　施工单位在签订《建设工程施工合同》时，对发包人主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作，它将不合格的主体排斥在合同的大门之外，将导致合同伪装的坑穴和风险隐患排除在外，为将来合同能够得到及时、正确地改造奠定一个良好的基础。

　　根据我国法律规定，从事房产开发的企业必须取得相应的资质等级，承包人承包的项目应当经依法批准的合法项目。违反这些规定，将因项目不合法而导致所签订的建设工程施工合同无效。因此，在订立合同时，应先审查建设单位是否依法领取企业法人营业执照，取得相应的经营资格和等级证书，审查建设单位签约代表人的资格，审查工程项目的合法性。其次还应对发包方的履约信用进行审查。

　　三、关于工期、质量、造价的约定，是施工合同最重要的内容。

　　“工期、质量、造价”是建设工程施工永恒的主题，有关这三个方面的合同条款是施工合同最重要的内容。

　　1、实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期未明确界定而产生。开工日期有“破土之日”、“验线之日”之说：竣工日期有“验收合格之日”、“交付使用之日”、“申请验收之日”之说。无论采用哪种，均应在合同中予以明确约定，并约定开工、竣工应办理在那些手续、签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法作出约定。

　　2、根据国务院《建设工程质量管理条例》的规定，工程质量监督部门不再是工程竣工验收和工程质量评定的主体，竣工验收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此，合同中应明确约定参加验收的单位、人员，采用的质量标准，验收程序，须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。

　　3、建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程中都不可避免设计变更、现场身份证和材料差价的发生，所以均难以“一次性包死，不作调整”。合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场身份证、材料价格的签发、确认作出明确规定。

　　四、对工程进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。

　　一般情况下，工程进度款按月付款或按工程进度拨付，但如何申请拨款，需报何种文件，如何审核确认拨款数额以及双方对进度款额认识不一致时如何处理，往往缺少详细的合同规定，引起争议，影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗，不利操作。因此，合同中应特别注重拨款和结算的程序约定。

　　五、总包合同中应具体规定发包方、总包方和分包方各自的责任和相互关系。

　　尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订有总包合同和分包合同，法律对发包方、总包方及分包方各自的责任和相互关系也有原则性规定，但实践中仍常常发生分包方不接受发包方监督和发包方直接向分包方拨款造成总包方难以管理的现象，因此，在总包合同中应当将各方责任和关系具体化，便于操作，避免纠纷。

　　六、明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。

　　《民法通则》明确规定，企业法人对它的法定代表人及其它工作人员的经营行为承担民事责任。建设工程施工过程中，发包方、承包方、监理方参与生产管理的'工程技术人员和管理人员较多，但往往职责和权限不明确或不为对方所知，由此造成双方不必要的纠纷和损失。合同中应明确列出各方派出的管理人员名单，明确其各自的职责和权限，特别应将具有变更、签证、价格确认等签认权的人员、签认范围、程序、生效条件等规定清楚，防止其他人员随意签字，给各方造成损失。

　　七、不可抗力要量化

　　施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作为详细规定，发包人和承包人都认为不可抗力的内容就是这些了。于是，在《专用条款》上打“√”或填上“无约定”比比皆是。

　　国内工程在施工周期中发生战争、运筹、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少，较常见的是风，雨、雪、洪、震等自然灾害。达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力，《通用条款》未明确，实践中双方难以形成共识，双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雪、洪、震等自然灾害程序应予以量化。如几级以上的大风、几级以上的地震、持续多少天达到多少毫米的降水等等，才可能认定为不可抗力，以免引起不必要的纠纷。

　　八、运用担保条件，降低风险系数。

　　在签订《建设工程施工合同》时，可以运用法律资源中的担保制度，来防范或减少合同条款所带来的风险。如施工企业向业主提供履约担保的同时，业主也应该向施工企业提供工程款支付担保。

　　除上八个方面外，签订合同时对材料设备采购、检验，施工现场安全管理，违约责任等条款也应充分重视，作出具体明确的约定。任何一份施工合同都难以做到十全十美，合同履行中还应根据实际情况需要及时签订补充协议、变更协议，调整各方权利义务。

工程合同的签订3

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　根据《民法典》及相关法律规定。为了明确双方责任，保证制作，安装的顺利完成，双方遵循平等、公平、诚信原则，结合本项目具体情况，双方达成如下协议：

　　一、工程名称：____________________

　　二、工程地址：____________________

　　三、工程内容：____________________

　　四、工程总造价：____________________

　　五、工期

　　(1)开工日期：__________年__________月__________日

　　(2)竣工日期：__________年__________月__________日

　　如出现下列情况工期顺延：

　　(1)因雨雪天气和不可抗力的因素;

　　(2)甲方没有按合同条款付款，影响进度;

　　(3)停水、停电达4小时以上;

　　(4)交叉施工影响进度;

　　(5)施工方案甲方要求变更等。

　　六、质量要求

　　达到国家同类行业的质量及艺术要求、外观，要求和图案质感及色泽相符、比例均匀、动态及神态要求必须和乙方提供的经甲方审定的`策划图案相吻合。(可根据双方协商进行补充)

　　七、付款方式

　　本工程结算采用按工程进度付款。签定合同后由甲方预付材料款__________________元，钢骨架完成付________________元，第二次灰批完应付________________元，工程完工验收后付清余款。留一定的保证金(可根据双方协商规定)，__________年后付清，本工程质保期__________年，保修期__________年，保修期间各项费用只收取材料费。

　　八、工程验收

　　工程验收由甲方组织相关人员进行验收。

　　九、违约责任：

　　1、如乙方没有按时完工，按工程总价的实际发生量计算，每延期一天，扣罚__________元，并承担工程总价百分之__________的违约责任。

　　2、工程质量达不到同类行业质量标准和审定的图案要求，乙方承担违约责任。

　　3、如甲方没有按时付款，而影响工程进展，承担工程总价百分之__________的违约责任。

　　十、双方责任

　　(一)甲方责任：

　　1、负责提供水源、电源至施工场地。

　　2、负责组织进行图纸会审、设计交底。

　　3、负责审核预决算，支付工程款。

　　4、负责协调各单位交叉施工的程序。

　　5、负责组织工程的验收。

　　(二)乙方责任：

　　1、本工程严格按照现行国家施工验收规范及甲方要求施工。

　　2、遵守地方政府有关规定，遵守施工场地、现场环境卫生和场外污染管理规定，保证安全施工和文明施工。

　　3、在施工中由乙方原因发生的一切安全事故，并造成工程财产和人身伤害，由乙方承担全部和相关费用。

　　4、工程竣工后，乙方需清理现场，做到工完场清。

　　十一、争议

　　履行本合同或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商无法解决可向当地仲裁机构和法院提出申请。

　　十二、本合同自双方法定代表或委托代理人签字盖章之日生效。

　　十三、本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行协商，作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

　　十四、其它补充条款：

　　甲方(签章)：______________乙方(签章)：______________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　开户行：______________开户行：______________

　　银行帐号：______________银行帐号：______________

　　联系电话：______________联系电话：______________

　　合同签订日期：____________________

工程合同的签订4

　　一、合同签订前应注意的事项

　　在合同签订前，应对业主(发包人)及工程本身情况要做详尽的调查。比如工程的真实性、可靠性以及业主的资信情况，工程审批手续是否完备等等。只有在工程业主资信可靠、工程合法、手续完备的条件下，与之签订合同，施工方的合同权利才能得到充分的保障。

　　1.对发包商主要应了解两个方面的内容：一是主体资格，即建设工程相关手续是否齐全。例如，建设用地是否批准是否列入投资计划规划、设计是否得到批准是否进行了招标等。二是履约能力，即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。在签订合同前对发包方主体资格的审查是签约的一项重要的准备工作，将不合格的主体排斥在合同的大门之外，为将来合同能够及时、正确地实施奠定一个良好的基础。

　　2.如果施工方施工的是分包工程，要严格审查发包人的项目是否是依法批准的合法项目，发包人是否依法取得企业法人营业执照，取得了相应的经营资格和等级证书，审查发包人签约代表人的资格，审查工程发包人的履约信用等。

　　3.对施工方的分包商主要了解的内容有：资质情况，施工能力，社会信誉，财务情况等。

　　二、合同签订阶段应注意的事项

　　1.合同价款约定清楚。

　　(1)《协议书》中“合同价款”的填写，应根据合同工程是属于招标工程还是议标工程，招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定，非招标工程合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是双方共同约定的条款，第一，要协议;第二，要确定。暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。

　　(3)应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。

　　(4)对于风险范围内以外的风险费用，应约定调整方法。

　　(5)在施工过程中，会出现设计变更等情况，合同双方都会签订补充条款，重新约定合同价款。所以补充条款中一定要约定一句话：“此补充合同与主合同具有同等效力。”

　　(6)甲方签署的工程量确认单十分重要，在合同纠纷中，法院可依据甲、乙双方签署的工程量确认单来确定争议的合同价款。

　　2.工期、质量、造价的约定，是施工合同最重要的内容。

　　(1)实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期没有明确界定而产生。开工日期有“ 破土之日”、“验线之日”以及“业主通知为主”之说，竣工日期有“验收合格之日”、“ 交付使用之日”、“申请验收之日”之说。无论采用哪种，均应在合同中予以明确约定，并约定开工、竣工应办理哪些手续，签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法做出约定。

　　(2)目前在工程质量验收中，工程质量监督部门不再是工程质量评定的主体，竣工验收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此，合同中应明确约定参加验收的单位、人员、采用的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理办法等。 (3)建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程中都不可避免有设计变更、现场签证和材料差价的发生，所以均难 “一次性包死，不作调整”。合同中必须对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的签发、确认做出明确规定。如果是单价合同，必须明确单价所包含的工程量内容的清单。

　　3.对工程预付款、进度拨款和竣工结算程序做出详细规定。

　　一般情况下，工程进度款按月付款或按工程进度拨付，但如何申请拨付，需报何种文件，如何审核确定拨款数额以及双方对进度款认识不一致时如何处理，

　　往往缺少详细的合同规定，影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗，不利操作。因此，合同中应特别注重工程拨款和结算的`程序约定。 (1)填写约定工程预付款的额度，应结合工程款、建设工期及包工包料情况来计算。

　　(2)应准确填写发包人向承包人拨付款的具体时间或相对时间。 (3)应填写约定扣回工程款时间和比例。 (4)工程进度款的支付时间与支付方式，以形象进度可选择：按月计算、分段结算、竣工后一次结算(小工程)及其他结算方式。 (5)工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量，相应的单价及有关计价依据计算。

　　合同中对工程预付款、进度款应明确约定，发包人向承包人预付工程款、进度款的时间和金额或合同价款总额的比例。若发包人不按约定的时间和比例执行，引起的工期顺延可不追究承包方的责任。承包方可以要求由于进度款或预付款付款不及时带来的损失。

　　4.总包合同中应具体规定发包方、总包方、分包方各自的责任和相互关系。

　　尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订立有总包合同和分包合同，法律对发包方、总包方及分包方各自责任和相互关系也有原则性的规定，但实践中仍常常发生分包方不接受总包方监督，和发包方直接向分包方拨款造成总包方对分包方难以管理的现象。因此，在总包合同中应当将各方责任和关系具体化，便于操作，避免纠纷。

　　以上的行为时有发生，会造成资金管理混乱，三者的资金往来出现交叉，在工程竣工结算时出现纠纷。如果发包方将工程款直接拨入分包方账号中，总包方可以追认此款项，发包方必须将工程款拨入总包方账号。如发包方不执行，总包方可起诉法院，请求法院强制执行，将工程款追回。

　　但是一般情况下，以上情况很少出现，因为在合同履行过程中，都是合同双方之间有资金往来和工作关系，只要在合同中与对方约定好双方的权利和义务即可。

　　5.明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。

　　建设工程在工程施工过程中，发包方、承包方、监理方参与与生产管理的工程技术人员和管理人员较多，但往往职责和权限不明确或不为对方所知，由此造成双方不必要的纠纷和损失。合同中应明确列出对方派出的管理人员名单，明确其各自职责和权限，特别应将具有变更、签证、价格确定等签认权的人员的签认范围、程序、生效条件等规定清楚，防止其他人员随意签字，在最终结算时，双方不认可，引起纠纷，给施工方造成损失。

　　6.材料设备供应应约定清楚。

　　(1)应详细填写材料设备供应的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供的时间和地点。

　　(2)应约定供应方承担的具体责任。

　　(3)双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其他方法)。

　　施工合同规定是甲方供料，合同条款中必须约定材料的具体内容、品种、规格、数量、单价、质量等级提供的时间和地点以及验货方式。如果没有约定，工程质量由于甲方的供料出现问题，会导致法律纠纷。虽然在法院审理中，法院会依据事实判定甲方的原因影响工程质量，但是也让施工方消耗时间，影响企业的效益。

　　7.不可抗力要量化。

　　施工合同《通用条款》对不可抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详细规定，施工方在签订合同时都认为不可抗力的内容就是这些了。于是，在《专用条款》上用“√”或填上“无约定”比比皆是。

　　国内工程在施工周期中发生战争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少，较常见的是风、雨、雷、震等自然灾害，达到什么程度的自然灾害才能被认定为不可抗力，《通用条款》未明确，实践中双方难以达到共识，双方当事人在合同中对可能发生的风、雨、雷、震等自然灾害程度应予以量化。

　　8.运用担保条件、降低风险系数。

　　在签订《建设工程施工合同》时，可以运用法律资源中的担保制度来防范或减少合同条款所带来的风险。如施工方在向业主提供履约担保的同时，业主也应该向施工方提供工程款支付担保。

　　业主工程款支付担保，是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务，由担保人为业主向承包商提供的，保证业主支付工程款的担保。业主支付担保的担保金额应与承包商履约担保的担保金额相等，且不得低于合同总价与合同约定的进度款的差额，最低担保金额不得低于合同金额的10%。如果没有约定担保条款，一旦工程款不能及时拨付，会给承包方带来损失。

　　9.违约条款就应注意：

　　(1)在合同中首先应约定发包人预付款、工程进度款、竣工结算的违约应承担的具体违约责任。

　　(2)违约金与赔偿应约定具体数额和具体计算方式，要越具体越好，具有可操作行、以防止事后争议。

　　约定违约金是防止违约条款发生时，双方发生纠纷。但是，双方签订中约定了违约金条款，但根据我国《合同法》第114条第2款：“约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少”之规定，双方合同约定违约金数额为合同价款的2倍，明显高于实际损失，应当根据本案情况适当减少。

　　10.争议应注意事项。

　　填写第37条款争议的解决方式是选择仲裁方式，还是选择诉讼方式，双方应达成一致意见。有的工程选择上级仲裁方式，有的工程选择诉讼的方式，但尽可能选择对施工方有利的法院(有管辖的法院)。

工程合同的签订5

　　甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）经甲乙双方协商，甲方将工程委托给乙方施工。为了确保本工程的顺利实施，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，现就该工程相关事宜经双方协商并达成如下条款，共同遵守。

　　第一条工程概况

　　1.1 工程名称：

　　1.2 工程地点：

　　1.3 工程内容：

　　1.4 工程期限：甲方将符合施工条件的场地交给乙方施工，时间暂定为20xx年月日，本工程工期为天，以甲方通知乙方进场时间为准开始计算工期。

　　第二条承包方式及合同价款

　　承包方式为包工包料。经甲、乙双方协商，本工程合同总价约万元包干（大写整），双方按此包干价进行结算。

　　第三条质量要求

　　1、乙方按照公路工程施工规范及设计要求进行施工，工程质量

　　等级为合格。

　　2、若双方对工程质量有争议，共同商情公路工程质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由质量争议有过错的一方承担。

　　3、本工程质量保修期为一年。若属乙方原因造成的质量问题，由乙方负责维修并承担费用。若因不可抗拒的自然灾害等原因造成的混凝土路面返工、修复，由甲方承担费用，乙方可协助配合甲方进行返工及修复。

　　第四条甲方的责任权利

　　1、负责施工中的协调工作，确保施工的连续性。

　　2、负责乙方施工机械进入施工地点道路的及为施工机械顺利进入施工地点做好协调工作。

　　3、提供良好的施工作业环境，排除干扰正常施工的各种因素。甲方应安排专人组织施工场地周围的协调工作，配合乙方控制施工人员之外的其他人员进入施工现场。

　　4、组织业主单位、相关部门人员及时验收。

　　5、按照合同约定按期足额支付工程款。

　　6、负责交付后的成品保护。

　　第五条乙方的责任权利

　　1、及时告知甲方施工日期、工程机械设备等进入施工场地的路线、施工现场的.作业要求。

　　2、严格按照公路工程施工技术规范和设计要求施工，确保工程质量合格。

　　3、负责提供砼的原材料检测、配合比等一切检测资料，砼路面检测由乙方负责，费用由乙方承担。

　　4、向甲方提供施工进度情况，接受甲方的检查和抽检。

　　5、遵守当地有关部门相关施工时间、施工现场作业规范要求，严格管理乙方施工现场人员，做到文明施工。

　　6、在施工过程中按操作规程安全文明施工，若因乙方在施工期间出现安全事故及造成的人身损害和财产损失，应由乙方全部赔偿。若因此造成甲方损失（包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、诉讼费用、保全金、执行费、律师费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用）的，应由乙方赔偿。

　　7、按合同约定收取工程款。

　　第六条施工进度要求

　　1、按照本合同约定的期限，及时组织并完成工程施工。

　　2、如因连续中到大雨等天气原因或者其他不可抗拒的原因导致乙方不能正常施工的，工程顺延。

　　第七条工程款的支付

　　乙方按合同内容施工完毕并验收合格后15日内，甲方支付乙方的全部工程款。质保期为一年，质保期中出现质量问题由乙方修复。

　　第八条工程验收、移交与结算

　　1、工程施工完成后5日内，乙方应及时通知甲方，甲方须组织相关部门及人员进行验收。

　　2、甲方在接到乙方交工验收申请之日起日内无正当理由不组

　　织验收，在该工程无任何质量问题的前提下，视同本工程已验收合格。双方在15日内须办理完善工程结算手续。

　　3、工程验收合格之日或视同合格之日起15日内，双方应办理完善工程结算。

　　第九条违约责任

　　1、乙方工程延期的，除甲方或不可抗拒的因素以及恶劣天气影响，从延迟之日起，向甲方支付工程款项总额按2‰计算的违约金。

　　2、一方有其他违约行为的，除承担上述约定的违约责任外，另向守约方支付违约金5万元。

　　第十条其他

　　1、在履行合同中双方有争议，应友好协商。协商未果的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。

　　2、本合同经双方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效，本合同正本两份，副本四份，双方各执三份，具有同等效益。双方结清账务后，本合同自动失效。

　　以下无正文

　　甲方（章）：乙方（章）：法定代表人：法定代表人：或：或：

　　委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：

　　开户银行：

　　账号：

　　签订时间：传真：开户银行：账号：年月日

工程合同的签订6

　　甲方：___________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________

　　乙方：____________________

　　地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________

　　根据《中华人民共和国合同法》之规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。

　　第一条监理项目范围

　　甲方委托乙方，按本合同书要求进行______________工程项目的____施工监理，监理范围：_____________质量控制、进度控制和投资控制工作。

　　第二条期限费用

　　服务期限为____年____月至____年____月。总费用为：________万元。

　　第三条条款定义

　　1.甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。

　　2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。

　　乙方受甲方的委托，作为本项目监理单位，根据本合同书进行监理工作，行使赋予的权力和责任，对甲方负责。

　　3.本合同书所指的工程监理范围与内容在附录B服务范围与内容中详细说明。

　　4.本合同书所指的监理费用及支付办法在附录D中详细说明。

　　5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。

　　第四条本合同书的开始、完成与变更。

　　1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。

　　2.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。

　　3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。

　　4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。为此，一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。

　　5.如果如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。

　　6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。

　　第五条甲方的权力与责任。

　　1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。

　　2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。

　　3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。

　　4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录C按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。

　　5.甲方应向乙方提供本合同规定的`监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。

　　6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。

　　7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。

　　8.甲方依据附录D按时支付乙方监理费用。

　　第六条乙方权力与责任。

　　1.乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。

　　2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。

　　3.在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助，在监理服务责任以内发生的费用，由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用，应征得甲方书面同意后，由甲方承担费用。

　　4.乙方按附录C按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录C中规定。

　　5.乙方必须按附录E规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意，甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师。

　　6.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，其中主要监理人员的更换需经甲方同意，乙方派驻现场监理人员应连续稳定，保证监理工作正常进行。

　　7.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。

　　8.乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。

　　9.乙方在监理的过程中，不得泄露甲方申明的秘密，乙方亦不得泄露设计。

　　本合同一式4份，其中正本2份，甲乙方各执1份；副本2份，送市房管局、工商局备案。

　　出租方：（盖章）承租方：（盖章）

　　法定代表人：（签名）法定代表人：（签名）

　　委托代理人：（签名）委托代理人：（签名）

　　合同有效期限：至年月日

工程合同的签订7

　　甲方：______________公司

　　乙方：__________________分公司

　　独立核算部第一责任人(签名)：_________________

　　身份证号码：_________________连带责任人(签名)：_________________

　　身份证号码：________________

　　为确保公司的长远可持续发展，为了独立核算部合理收益，为了扶优汰劣强化管理，在充分考虑责、权、利统一的基础上，经甲乙双方充分协商，签订如下业务承包独立核算责任协议，共同遵守：

　　(一)乙方向甲方上缴费用比例情况一览表：_________________

　　可以减少上缴费用比例的.几种条件：

　　1、乙方每有一名注册监理师在甲方注册，管理费用减少一个百分点;乙方每有一名注册造价师或者注册一级建造师，管理费用减少半个百分点;

　　2、乙方上年度(1月1日到12月31日期间)的监理费回款数额大于等于一百万元，管理费用可减少一个百分点;

　　3、乙方若为甲方的股东，管理费用可减少两个百分点;

　　4、乙方年底前可向甲方账户缴纳质量安全保证金，每缴纳十万元，管理费可减少一个百分点。(注：_________________工程竣工无重大质量安全事故，甲方将保证金退回乙方，无息)。

　　甲方 ___________

　　乙方 ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

工程合同的签订8

　　业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同。合同中规定，在施工过程中，如因业主原因造成窝工，则人工窝工费和机械停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可直接签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络计划（如图5 -4）进行。其关键线路为A-E-H-I-J.在施工过程中，出现了下列一些情况，影响一些工作暂时停工（同一工作由不同原因引起的停工时间都不在同一时间）。

　　（1）因业主不能及时供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。

　　（2）因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。

　　（3）因业主要求设计变更，使F延误3天。

　　（4）因公网停电，使F延误1天，I延误1天。

　　施工单位及时向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求。

　　（1）工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。

　　（2）经济损失索赔。

　　①机械设备窝工费：E工序吊车，（3 +2）台班× 240元／台班＝1200元；F工序搅拌机，（3＋

　　1）台班×70元／台班＝280元；G工序小型机械，（2＋2）台班×55元／台班＝220元；H工序搅拌机，3台班×70元／台班＝210元；合计机械设备窝工费1910元。

　　②人工窝工费：E工序，5天×30人×28元／工日= 4200元；F工序，4天×35人×28元／工日= 3920元；G工序，4天×15人× 28元／工日＝1680元；H工序，3天×35人×28元／工日= 2940元；

　　I工序，1天×20人×28元／工日= 560元；合计人工窝工费13300元。

　　③间接费增加：（1910＋13300）× 16%＝2433.6元。

　　④利润损失：（1910＋13300＋2433.6）×5％＝882. 18元。

　　总计经济索赔额：1910＋13300＋2433．6＋882. 18＝18525．78元。

　　问题1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工日数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可？为什么？

　　答案：关于工期顺延（工期顺延后的工程网络计划图，如图5 -5所示）和经济索赔。

　　（1）工期顺延由于非施工单位原因造成的工期延误，应给予补偿（2分）。

　　①因业主原因：E工作补偿3天，H工作补偿3天，G工作补偿2天（1分）。

　　②因业主要求变更设计：F工作补偿3天（1分）。

　　③因公网停电：F工作补偿1天，I工作补偿1天（1分）。

　　应补偿的工期：131-124＝7天（1分）。

　　监理工程师认可顺延工期7天（1分）。

　　（2）经济索赔。

　　①机械闲置费：

　　（3×240 +4×70 +2×55 +3×70）×50% =660元（1分）。

　　②人工窝工费：

　　（3×30＋4×35＋2×15＋3×35＋1×20）×50%＝5390元（1分）。

　　③因属暂时停工，间接费损失不予补偿（1分）。

　　④因属暂时停工，利润损失不予补偿（1分）。

　　经济补偿合计：660＋5390＝6050元（1分）。

　　2.监理工程师对认可的.工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？

　　答案：关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准（4分）。

　　某建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采用单价合同，每一分项工程的工程量增减风险系数为10%，合同工期25天，工期每提前1天奖励3000元每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图6-11所示，并得到甲方代表的批准。

　　工程施工中发生如下几项事件：

　　事件1：因甲方提供的电源出故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；租赁的工作A的需用电的施工机械每天租赁费为560元，工作B的需用电的自有机械每天折旧费280元。

　　事件2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16，该工作综合单价为87元/m3，作业时间增加2天。

　　事件3：因设计变更，工作E工程量由300m3增至360 m3，该工作原综合单价为65元/m3，经协商调整单价为58 元/m3.

　　事件4：鉴于该工作工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中采取了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为20xx元、2500元。

　　其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。

　　问题

　　1.上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？说明其原因。

　　答案：事件1：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为提供可靠电源是甲方的责任（I分）。事件2：不可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为保证工程质量是乙方的责任，其措施费由乙方自行承担（1分）。

　　事件3：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60 m3，超过了工程量风险系数10%的约定（1分）。

　　事件4：不可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为加快施工的技术组织措施费应由乙方承担，因加快施工而工期提前应按工期奖励处理（1分）。

　　2.每项事件的工期补偿是多少？总工期补偿多少天？

　　答案：事件1：工期补偿1天（0.5分），因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期（1分）；但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过其总时差，不影响工期（1分）。事件2：工期补偿为0天（0. 5分）。

　　事件3：工期补偿为0天（0. 5分），因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加（360-300）m3/（300m3/5天）＝1天，不影响工期（1分）。

　　事件4：工期补偿0天（0.5分）。采取加快施工措施后使工期提前按工期提前奖励处理（1分）。该工程工期提前3天。因工作G是关键工作，采取加快施工后工期提前2天，工作I亦为关键工作，采取加快施工后虽然该工作作业时间缩短2天，但受工作H时差的约束，工期仅提前1天（1分）。

　　总计工期补偿：1天+0天+0天+0天＝1天（1分）。

　　3.假设人工工日单价为25元／工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元／工日，管理费、利润等不予补偿。试计算甲方应给予乙方的费用总额为多少。

　　答案：事件1；人工费补偿：（8+10）工日×12元／工日＝216元（1分）

　　机械费补偿：2台班× 560元／台班+1台班× 280元／台班＝1400元（1分）

　　事件2：按原单位结算的工程量：300m3 ×（1＋10%）＝330m3（0.5分）

　　按新单价结算的工程量：360m3-330m3＝30m3（0.5分）

　　结算价：330m3× 65元/m3+30m3×58 元/m3＝23190元（1分）

　　事件3：工期提前奖励：3天× 3000元/天＝9000元（1分）

　　合计费用总额为：216元+1400元+23190元+9000元＝33806元（1分）。

　　某6层住宅楼工程项目时标网络计划如图6 -7所示，在工作日第5天下班后检查施工进度完成情况，发现A工作已完成，D工作尚未开始，C工作进行2天，B工作进行3天。

　　问题

　　1．绘制实际进度前锋线记录进度执行情况。

　　答案：绘制实际进度前锋线（如图6-8中虚线所示）（10分）。

　　2.对实际进度与计划进度对比分析，填写网络计划检查结果分析表。

　　答案：网络计划检查结果分析见表6-8（10分）。

　　某快速干道工程，工程开、竣工时间分别为当年4月1日和9月30日。业主根据该工程的特点及项目构成情况，将工程分为3个标段。其中第III标段造价为4150万元，第III标段中的预制构件由甲方提供（直接委托构件厂生产）。

　　A监理公司承担了第III标段的监理任务，委托监理合同中约定监理期限为190天，监理酬金为60万元。但实际上，由于非监理方原因导致监理时间延长了25天。经协商，业主同意支付由于时间延长而发生的附加工作报酬。

　　问题

　　1.请计算此附加工作报酬值（保留小数后2位）。

　　答案

　　第III标段监理合同报酬为60万元

工程合同的签订9

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　依据国家相关法律、法规规定，遵循自愿、平等、公平诚信的原则，经过甲乙双方友好协商，签订此施工合同，双方承诺共同遵守。

　　一、工程概况：

　　1、工程名称：中山西路线务站街13号院室外管网

　　2、工程地点：中山西路363号线务站街13号院

　　3、承包范围：中山西路线务站街13号院室外电气、消防、雨水、污水管道工程的施工

　　二、承包方式：

　　包工包料，乙方提供的材料经甲方及监理认质认价，检验合格后方可进行施工（成品化粪池甲方提供）。

　　三、工程造价：

　　本工程执行《全国统一安装工程预算河北省消耗量定额（20xx）》，费用执行三类工程标准；合同总价暂定为人民币万元整(￥ 00000.00元），实际工程造价以竣工决算的总价为准，主材价格按甲方现场认价执行。以甲方提供的施工图纸、变更、洽商及现场签证等甲方、监理、乙方共同认可的文字资料。

　　四、工期：

　　开工时间：甲方提前七个工作日书面通知乙方进场施工。竣工时间：甲方书面通知乙方时根据现场实际情况约定竣工日期。

　　五、质量标准：

　　乙方严格按照国家颁发的施工验收规范、设计图纸及甲方要求进行施工，各项工程质量应达到国家及专业质量评定标准

　　的条件，质量等级为：合格。

　　六、工程款支付：

　　本工程无预付款，签订合同后，乙方的人员、设备、材料全部进场后，三个工作日内甲方需支付乙方30%工程款；工程施工完毕并验收合格后，支付工程款至70%；待工程结算完毕、有关资料移交清后支付工程款至95%；剩余5%作为质保金，质保期满后20天工程无质量问题将5%余款付清。

　　七、甲乙双方的权利和义务

　　甲方：

　　1、甲方负责在开工前办理好现场施工、安全交底等相关手续。

　　2、合同签订后2日内向乙方提供完整的施工图纸2份，组织设计部门及乙方施工图进行施工前会审、设计交底。

　　3、施工过程中如出现设计变更，甲方应及时通知乙方。乙方按变更后的内容进行施工。

　　4、工程过程中，甲方及监理有权随时对工程施工进度及质量进行监督，对乙方提供的材料有权进行检验，不符合要求的，有权要求乙方在指定期限内调换或补齐；如发现乙方未按规范施工或施工质量达不到要求的有权制止，责令乙方停工、返工，乙方必须无条件按照规范要求在甲方规定期限内整改完毕。

　　5、负责组织对工程进行竣工验收，对质量不合格工程有权责令乙方返工，直至合格为止。

　　6、甲方应按本合同约定时间向乙方支付工程款；如未能按时拨付工程款对此造成的损失由甲方承担。

　　乙方：

　　1、组织施工人员、材料、设备进场施工，服从现场整体管理，保质保量，做到文明施工、安全施工，按时交工。

　　2、按照国家有关安装工程施工规范完成合同约定工程施工任务，施工过程中接收甲方及监理对施工工程的质量检查监督。

　　3、本合同乙方提供的工程材料价款包含在工程款中，乙方提供

　　材料由其负责运送到施工现场，工程施工所需机械设备由乙方自行准备，相关费用由其自行承担。

　　4、乙方材料进场前需提供样品甲方认质认价，双方认同后，方可采购，材料运到现场后应及时通知甲方对材料进行进场验收，如材料与合同规定要求不符，甲方有权拒绝乙方用于本工程项目，乙方应无条件负责更换被拒绝的材料，以满足工程需要。

　　5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，承担违反有关规定造成的损失和罚款。

　　6、工程施工过程中对甲方检查发现的不合格工程，乙方必须无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。

　　7、工程竣工后，向甲方提出竣工验收申请，配合甲方做好工程验收工作。因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应负责返工、修改；处理合格后重新申请组织验收，直至符合质量要求；由此产生的相关费用由乙方自行承担，且工期不予顺延。

　　8、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损失的，乙方应自费修复。

　　9、安全施工：工程施工过程中，乙方确保工程施工科学、安全，若系乙方冒险违章作业等原因造成的工程质量、财产损失和个人人身伤害，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

　　10、施工过程中乙方必须做好安全用电及安全防护工作，并标有醒目的`标识牌，夜间有路灯加维护网，如防护措施不到位，行人在过路当中出现意外伤害，由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

　　八、工程验收：

　　工程完成后，由乙方书面提出验收申请，七个工作日内甲方组织相关部门及乙方对施工项目进行验收，验收合格乙方将工程交付甲方，甲方向以为办理验收签证手续。

　　九、工程质保：

　　1、执行国家相应标准，本工程质保期为贰年。

　　2、保修范围：

　　乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。

　　3、在保修期内，乙方应在接到甲方通知24小时内派人组织维修，乙方因履行保修义务产生的交通费、差旅费、食宿费、维修费、材料更换费用及其它相关费用均由乙方自行承担；如非乙方原因，乙方收取合理的交通费、差旅费、食宿费、维修费、材料更换费用及其它相关费用。

　　5、如果乙方在上述指定期限未能安排保修，甲方可委托他人修理，因乙方原因造成返修费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。

　　十、其它事项：

　　1、合同条款中未尽事宜，双方协商后可订立补充协议，与本合同具有同等法律效力。

　　2、甲乙双方在执行本合同中发生争议，应协商解决，协商不成，诉讼至甲方所在地人民法院。

　　3、本合同一式四份，具有同等法律效力；甲乙双方各执两份；本合同双方签字盖章之日起生效。

　　甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：_____________

　　联系电话：______________ 联系电话：______________

　　日期：________年______月______日

工程合同的签订10

　　甲方：____市____区长江管理处（以下简称甲方）

　　乙方： ____市XX公司（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》及其他有关法律、法规和条例明确各自在施工中的合法权利、义务和经济责任，根据工程具体情况，本着平等互利的原则，双方针对工程建设有关事项协商自愿签订如下合同条款

　　一、工程概况及承包方式

　　1、工程名称：通江闸河道清淤工程

　　2、工程地点： ____区长江管理处通江闸以南与长江连接的内河

　　3、工程承包方式：包工包料

　　4、工程概况：本工程位于____区嘶马镇通江闸以南与长江连接，该河道部分河段落因长期未清理，河淤泥大量堆积已经影响航道内船只通航。需要将该段河道的堆积淤泥清理，确保船只正常通航。

　　二、工程内容 清理该河道内影响航道内船只通航的淤泥，工程量约6000立方米。

　　三、工程造价 工程造价为：（元）。本工程项目为一次包干价，超支不补

　　四、工程期限 工程开工日期：________年____月____日工程竣工日期：________年____月____日

　　五、质量要求 工程质量标准：

　　六、付款方式 工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的 100% 。

　　七、双方责任

　　1、甲方：负责提供整个工程的使用、设计要求；提供现场使用的电位置；提供材料运输通道、必要的材料堆放场地

　　2、乙方：向甲方提供工程报价。

　　八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：

　　1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的.一切损失，由违约方承担。

　　2、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

　　3、乙方应慎重、严格按照国家关于施工建设安全的法律规定及行业规定进行安全施工，因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。

　　4、其它未尽事宜由双方协商解决。

　　5、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。工程款结清后合同自行失效。

　　甲方单位名称：

　　乙方单位名称:

　　________年____月____日

工程合同的签订11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方＿＿＿＿与乙方＿＿＿＿原于＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日签订的安县感恩寺塔陵、地宫工程施工合同，经双方协商同意。＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿每日解除。根据《中华人民共和国建筑法》、《合同法》等有关法律法规的规定，本着诚实、真诚、相互理解、及时、快速解决问题的原则，双方达成以下协议：

　　1、双方同意解除安县感恩寺塔陵、地宫工程＿＿＿日签订的施工合同及其他有关协议。自合同终止之日起，甲乙双方的.权利义务关系自行消除，甲乙双方不再以任何形式追究对方的违约责任。

　　2、乙方应提供已完成的部分工程、业主签字认可的相关资料和工程量清单。甲乙双方指派人员共同审核确认后，确定工程总价为1万元（附工程量清单）。

　　3、工程施工过程中，甲方已累计支付给乙方的各项款项＿＿＿1万元。剩余款项由业主拨付工程进度款后15日内一次性向乙方支付。所有款项全部支付后，双方无债权债务关系，甲方不承担与乙方及乙方所属人员的一切纠纷。

　　4、合同终止后，乙方对已施工部分的工程质量不免除责任。

　　5、合同终止后，乙方应在3日内退出工程现场，移交甲方提供的工具和日用品，不得因任何原因滞留，否则应承担1万元/天的拖延费。

　　6、本协议未完成的，双方可协商补充完善，甲乙双方盖章的补充协议与本协议同等生效。

　　7、本协议由双方签字盖章后生效，协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力。

　　甲方：（签字盖章）

　　乙方:(签字盖章)

工程合同的签订12

　　发包人代表（甲方）：承包人代表(乙方)(乙方)：

　　身份证号：身份证号：

　　联系电话：联系电话：

　　双方根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装修管理办法》及相关法律结合具体情况，经友好协商达成下列协议。

　　1、甲方将位于__市__区__社区的.套房交由甲方装修，总面积120平方米（甲方拥有房屋所有权）。

　　2、开工前，甲方需要清点现场家具等财产，并与乙方交底，对不能腾空的设施实施保护措施，否则乙方对损坏、丢失的财务不负责。

　　3、甲方应向乙方提供水、电、气等相关设施，并说明注意事项。使用公共设施时，应与邻居协调。

　　4、甲方负责制定工程图纸，并向乙方说明具体要求，否则甲方应承担不良后果。

　　5、乙方应严格按照甲方提供的图纸和具体要求进行施工，未经同意不得随意改造，否则将承担一切后果。

　　6、乙方应遵守室内装修管理规定，不得污染环境，不得扰民。

　　7、乙方应认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

　　8、如果甲方在施工过程中需要及时联系乙方进行变更，费用由双方协商。

　　8、总工程费用为_元，工程结束后一个月内无质量问题，甲方必须一次性支付。

　　如果双方有其他条款可以在合同约定后附加，仍然有效。

　　甲方：（签字）盖章乙方:(签字)盖章

　　签订日期：__年__月__日

工程合同的签订13

　　(一)关于工程内容和范围的确认

　　招标人和中标人可就招标文件中的某些具体工作内容进行讨论，修改、明确或细化，从而确定工程承包的具体内容和范围。在谈判中双方达成一致的内容，包括在谈判讨论中经双方确认的工程内容和范围方面的修改或调整，应以文字方式确定下来，并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件，并明确它是构成合同的一部分。

　　对于为监理工程师提供的建筑物、家具、车辆以及各项服务，也应逐项详细地予以明确。

　　(二)关于技术要求、技术规范和施工技术方案

　　一双方尚可对技术要求、技术规范和施工技术方案等进行进一步讨论和确认，必要的情况下甚至可以变更技术要求和施工方案。

　　(三)关于合同价格条款

　　依据计价方式的不同，建设工程施工合同可以分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同。一般在招标文件中就会明确规定合同将采用什么计价方式，在合同谈判阶段往往没有讨论的余地。但在可能的情况下，中标人在谈判过程中仍然可以提出降低风险的改进方案。

　　(四)关于价格调整条款

　　对于工期较长的建设工程，容易遭受货币贬值或通货膨胀等因素的影响，可能给承包人造成较大损失。价格调整条款可以比较公正地解决这一承包人无法控制的风险损失。无论是单价合同还是总价合同，都可以确定价格调整条款，即是否调整以及如何调整等。可以说，合同计价方式以及价格调整方式共同确定了工程承包合闶的实际价格，直接影响着承包人的经济利益。在建设工程实践中，由于各种原因导致费用增加的几率远远大于费用减少的几率，有时最终的合同价格调整金额会很大9远远超过原定的合同总价，因此承包人在投标过程中，尤其是在合同谈判阶段务必对合同的价格调整条款予以充分的重视。

　　(五)关于合同款支付方式的条款

　　建设工程施工合同的付款分四个阶段进行，即;预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。关于支付时间、支付方式、支付条件和支付审批程序等有很多种可能的选择，并且可能对承包人的成本、进度等产生比较大的影响，因此，合同支付方式的有关条款是谈判的重要方面。

　　(六)关于工期和维修期

　　中标人与招标人可根据招标文件中要求的工期，或者根据投标人在投标文件中承诺的工期，并考虑工程范围和工程量的变动而产生的影响来商定一个确定的工期。同时，还要明确开工日期，竣工日期等。双方可根据各自的项目准备情况、季节和施工环境因素等条件洽商适当的开工时间。

　　对于具有较多的单项工程的建设工程项目，可在合同中明确允许分部位或分批提交业主验收(例如成批的房屋建筑工程应允许分栋验收;分多段的公路维修工程应允许分段验收;分多片的大型灌溉工程应允许分片验收等等)，并从该批验收时起开始计算该部分的维修期，以缩短承包人的责任期限，最大限度保障自己的.利益。

　　双方应通过谈判明确，由于工程变更(业主在工程实施中增减工程或改变设计等)、恶劣的气候影响，以及种种“作为一个有经验的承包人无法预料的工程施工条件的变化”等原因对工期产生不利影响时的解决办法，通常在上述情况下应该给予承包人要求合理延长工期的权利。

　　合同文本中应当对维修工程的范围、维修责任及维修期的开始和结束时间有明确的规定，承包人应该只承担由于材料和施工方法及操作工艺等不符合合同规定而产生的缺陷。承包人应力争以维修保函来代替业主扣留的保留金。与保留金相比，维修保函对承包人有利，主要是因为可提前取回被扣留的现金，而且保函是有时效的，期满将自动作废。同时，它对业主并无风险，真正发生维修费用，业主可凭保函向银行索回款项。因此，这一作法是比较公平的。维修期满后，承包人应及时从业主处撤回保函。

　　(七)合同条件中其他特殊条款的完善

　　主要包括：关于合同图纸;关于违约罚金和工期提前奖金;工程量验收以及衔接工序和隐蔽工程施工的验收程序;关于施工占地;关于向承包人移交施工现场和基础资料;关于工程交付;预付款保函的自动减额条款等等。