垫资合同集合(15篇)
随着法律法规不断完善,人们越发重视合同,关于合同的利益纠纷越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么大家知道合法的合同书怎么写吗?下面是小编收集整理的垫资合同,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

垫资合同1
天津市********有限公司代
***********销售公司垫资协议
甲方(出资人):**********商贸有限公司
乙方(借款人):****************销售公司
经双方友好协商,达成以下协议:
一:乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币 **** 万元整,只用于支付****广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。
二:乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三:代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的'0.5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四:乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。
五:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方签章: 乙方(代表)签章:
年 月 日 年 月 日
垫资合同2
甲方(发包方):
地址:
法定代表人:
身份证号:
联系电话:
乙方(承包方):
地址:
身份证号:
联系电话:
甲、乙双方为有效开展生产经营,依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国劳动管理法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程承包事项协商一致,特订立本合同。
第一条合作事项。
甲方以自己的采石场、乙方投入资金就土石方开采进行合作经营。
第二条拟参与合作经营的采石场概况。
(一)名称:;
(二)地址:;
(三)经济性质:;
(四)法定代表人:;
(五)年生产能力:;
(六)采矿许可证号:;
(七)爆破许可证号:;
(八)生产情况(或建设情况):第三条承包期限。
本合同约定的承包经营期限为年。即从__年__月__日起,至__年__月__日止。期限届满需要继续承包的,双方另行协商,乙方在同等条件下有优先承包权。
第四条承包方式。
(一)甲方将自己拥有的采石场发包给乙方,甲方提供机械设备、场地、工人住宿、水、电流通,乙方负责技术、生产及加工。甲方负责销售,乙方要接受甲方的安全监督检查管理。
(二)承包经营期间,甲、乙双方自主经营、自负盈亏、独立核算承包经营费用各自承担。
第五条承包单价和支付方式。
(一)承包工程单价。
1、土石方承包生产单价人民币/立方,此承包单价以石灰石硬度为准,当土石硬度高于石灰石,单价另算。
2、大理石承包单价:乙方以生产加工大理石毛石的单价为0.5—1.0米长条石人民币/立方起,长条石每往上递增10厘米单价递增人民币10.00(壹拾元)元;长条石为1.5—2米单价为人民币/立方起,长条石每往上递增10厘米单价递增人民币20.00(贰拾元)元;2米长的长条石单价人民币500.00元(伍佰元整)/立方(开采条石设备甲方投入)的单价标准(该单价标准包括机器设备维修费、人工费、水电费、生产管理费、炸药费、乙方投入的生产成本)。
3、付款结算方式:甲乙双方每月二十八日至三十一日核计工程量为准(工程量按乙方当月生产石方数为准);甲方在下月10日前及时支付乙方所得工程款,该工程款甲方以银行现金转账方式打到乙方指定账号。
(二)保证金及支付标准和反还模式。
1、保证金为人,其中土石方场地为人民。
币,生产大理石场地人民币。
2、合同签定后工人进场,乙方先交拾万元的信誉金给甲方,进场正常施工。甲方满足每天(小时一班)生产量土方达到立方,大理石条石达到立方以上,乙方补足人民__币元(壹佰万元整)保证金,如生产量达不到,乙方不向甲方支付保证金,进场信誉金甲方应在3日内返还乙方。
3、乙方支付的保证金,甲方应在乙方井场安全生产个月后,开始返还乙方保证金。保证金以每一期分期返还到乙方指定银行账户为止。
第六条甲方的权利与义务。
(一)甲方的权利。
2。甲方有权对乙方在生产经营期间的安全管理情况进行监督检查。
(二)甲方的义务。
1、甲方有义务及时支付乙方按月所得的工程款项,不得已任何理由拖欠乙方工程款项。
2、工程项目管理、工程结算、征地补偿、外部协调、进场道路,均由甲方负责承担。
3、甲方负责提供油箱或油罐,甲方向乙方先行垫资采购油料,价格按市场价格的'单价为准。此费用由乙方承担,并在乙方进度工程进度款中扣除。
4、乙方爆破作业用电和伙工用品由甲方提供先行垫资采购,此费用由乙方承担并在乙方进度工程进度款中扣除。
5、甲方发包的采石场相关的证照、手续必须齐备,并且不存在法律瑕疵;如乙方进场后,因甲方证照原因,造成乙方不能按时生产或减产损失的,甲方照价赔偿乙方损失。
6、除安全监督检查外,甲方不得以任何形式干涉乙方的承包经营权;
7、甲方负责采石场当地政府、村委会及村民的协调、调解工作,发生问题甲方应及时在3日内调解好矛盾,如3日内不能调解好矛盾的,甲方应该承当乙方人员的误工及相关损失。
第七条乙方的权利与义务。
(一)乙方的权利。
1、在承包期间,乙方根据本合同的约定享有自主、独立的承包生产权;
2、乙方有权自己组织用工人员从事承包生产;
3、乙方有权根据本合同规定取得承包生产收入。
(二)乙方的义务。
1、乙方对砂石的开采应根据开采方案合理进行;
3、严格按照本合同的约定;
(二)在本合同履行过程中,如遇国家政策发生重大变化,或者发生不可抗力致合同目的不能实现时,可以变更或解除合同。
第九条违约责任。
(一)1、合同生效后,甲、乙双方应严格履行合同,否则,应当承担违约责任;以保证金的基准,加倍赔付责任。的,除赔偿双倍保证金外,还要照价赔偿乙方在场地投入购买生产机械设备和召凭人员等费用。
(二)任何一方违约,守约方可以解除合同,造成损失的,还可要求赔偿。
第十条场地问题。
(一)甲方平场地平完交予乙方。
(二)乙方自行平场地,甲方负责平整场地所有费用。第十一条补充协议。
本合同未尽事宜,甲、乙双方可以签订补充协议确定。
第十二条争议解决方式。
在履行本合同过程中发生纠纷,甲乙双方应尽量协商解决。协商解决不成的,任何一方均可向人民法院起诉。
第十三条合同的生效本合同一式贰份,甲乙双方签字盖章后生效。对于生效合同,双方各执一份。
甲方(盖章):
乙方(签字):
董事长(签字):
代理人(签字):
签订时间:
垫资合同3
甲方:
乙方:
根据乙方在 施工需求,现就乙方所需的柴油垫资事宜甲乙双方共同协商达成如下共识,甲乙双方本着友谊、诚信、平等互利的原则共同遵守本合同。
一、产品名称:
柴油。
二、质量要求:
甲方垫资所提供的柴油必须是为国家合格产品,符合该行业的国家检测标准或符合该产品行业检测标准。
三、供货方式
乙方随时可以联系甲方送油。
四、产品价格:
油料价格随中国石油公司价格同等。(油价涨跌按油品装车日为准)。
五、售后质量保证
在乙方施工期间,甲方所供柴油如有质量问题甲方必须负完全责任,乙方有权将不合格油料清退出场,费用由甲方自理;如因甲方所提供油料的质量问题而给乙方机械造成损坏等重大问题时,甲方应承担一切经济损失。
六、货款的支付与结算
1。乙方以现金或银行转账等方式向甲方支付油款,经甲乙双方协商每月义海公司结算日作为结算日期,结清所有油款。
2,结算时乙方应给甲方出据委托优先到义海公司财务结算油款
七、甲乙双方的权利与义务
1。在符合支付油款条件时,乙方未能及时支付,乙方必须向甲方支付滞纳金。滞纳金计算方式:油款*0。3%*天数(天数以送油之日算起),如乙方在应付款之日起超过3日仍旧未支付油款及滞纳金,甲方有权单方面终止供油,乙方并负相应的违约责任。
2。甲方有责任在乙方施工期间保证甲方供应的柴油的质量不出现任何问题。
3。甲方有责任在柴油出现质量问题时,及时将不合格柴油清退出场、自行负担所有的费用,在因柴油质量事故而引发的乙方机械损坏的情况下必须赔偿乙方由此引起的.一切损失。
4。甲方必须在任何情况下保证质量、准时的供应给乙方所有需柴油供应合同要的柴油数量。如车辆通行道路不能行驶,甲方有权延迟向乙方送油。
5。甲方在正常向乙方供油前提下,乙方应保证甲方供油的独家性不得通过其他渠道购油。
八、其他
1。甲方向乙方施工工地送油时,乙方应协助甲方做好安全防范工作,诺发生意外事故,造成人员伤亡和财产损失的,由责任方负全部责任。
2。本合同一式二份,甲乙双方各执一份。
3。本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下签订的。如在执行过程中有所异议,甲乙双方可以协商解决。协商解决不成时,可在当地人民法院诉讼解决。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
垫资合同4
甲方:
签约地点:
乙方: 签约日期: 年 月 日
为明确甲、乙双方权利义务,根据双方实际需要和《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,经双方友好协商:甲方同意使用乙方提供的华新水泥,同意乙方为所提供的水泥进行垫资。签订如下合同,以资双方信守执行。
一、品名、品种及强度等级、数量及垫资情况如下:
1、乙方垫资品牌为XXXX水泥,品种为32.5散装、42.5散装,数量以甲方实际需要为准。
2、甲方所需水泥提货数量需提前2日 告知乙方,数量特别大时需提前5日 告知乙方,以便乙方与供应厂商协调发货和筹备资金。
3、乙方为甲方进行垫资,垫资方式按水泥厂出厂价加运费方式合计价格计算 每吨收取20元 作为垫资利润。
4、甲方同意在乙方垫资期间所有运输事宜由乙方负责,从华新水泥景洪工厂至搅拌站的运费为不含发票50 元∕吨。如需发票甲乙双方另行协商,协商情况为以运输合同约定为准 。
5、垫资结算方式为月结,即当月合计垫资金额于次月20 日前一次性付清款项。
二、计量验收及合理损耗规定:
1、包装水泥以合同约定交货地点实际交货包数为准,包装袋重按国家标准执行。甲方对数量有异议的,应在收货时提出,乙方应立即复核,若确属乙方原因应予以更换。
2、散装水泥以乙方供货厂商出厂磅单数船运计量单数量为准,合理磅差率 为3 ‰,合理磅差率内的负误差由甲方承担。甲方对数量有异议的应在收货时提出,由甲乙双方会同国家计量检测部门对乙方供货厂商计量设施进行检测,若确属乙方原因,以检测结果为依据计算。若甲方未在收货当时提出异议的,视为甲方对该批次交货量无异议。
甲方指定收货人验收的,收货人签字验收或加盖指定的收货印章均视为甲方有效确认,指定收货人对数量有异议的,亦应在收货时提出,否则,视为甲方对该批次交货量无异议。
三、发票的出具及货款的支付:
1、每月5 日前,由双方对上月水泥提货 所发生的供货数量和金额进行汇总,并进行确认结算与票据交接。实际提货数量以供货厂商出具的.提货数量和磅单为准。
2、甲方提货所发生的水泥款发票由水泥厂提供给甲方,所发生的物流费用发票由承运单位提供给甲方,因乙方垫资发生的利润价差发票由双方另行明确的运输合同处理和解决。
3、甲方应在次月20日前 一次性向乙方支付所发生的货款及垫资利润,否则甲方有权停止供货,并追究相应的违约责任。
四、质量要求、验收方法及解决质量异议的方法:
1、质量要求:乙方所供通用硅酸盐水泥执行GB175-20xx标准。
2、特殊质量要求:
3、验收方法:以□乙方 ■乙方供货厂商 同编号出厂产品检验报告验收,并委托□乙方 ■乙方供货厂商 抽样。
4、提出异议期限:如甲方对质量有异议,应在收货后四十日内向乙方提出书面异议,否则视为甲方对乙方所供产品质量无异议。
5、解决质量异议的方法:
出现质量异议时将封存样送双方共同认可的省级或省级以上国家认可的水泥质量监督检验机构进行裁决,由此所发生的一切费用由败诉方承担。
五、违约责任:
1、若乙方所供产品质量经按第四条约定方式检验未达到质量要求,乙方愿承担因产品质量给甲方造成的经济损失。
2、若甲方未能按合同约定时间提报书面产品需求计划和或变更计划,给乙方造成的经济损失由甲方承担,甲方因此造成损失自行承担。
3、甲方未能按本合同规定的付款期限付清全部应付款项,乙方有权解除合同,由此造成的一切损失由甲方承担。同时,甲方除应立即偿清所欠款项外,每延迟付款一日,则每日应向乙方支付延迟部分总价款的3% 作为违约金,2个月内偿清所有垫资款及违约金。(注:如2个月内未能付清所有垫资款及违约金,需要以厂房做为抵押还清所欠债务。)
六、解决纠纷的方式:
协商解决,协商不成时任何一方可向乙方住所地人民法院提请诉讼。
七、其他约定:
1、本合同自双方签字(甲方为自然人时)盖章(甲方为法人和或经济组织)之日起生效,有效期至年月日止。
2、本合同一式2 份,甲、乙双方各执1 份。
甲方(签章): 乙方(签章):
代 表: 代 表:
地址: 地址:
垫资合同5
甲方:_____________法定代表人:_____________
乙方:_______________法定代表人:_______________
鉴于:甲方为具有资质的工程公司,乙方为甲方在____________ 项目(下称__________项目)的实际施工单位,乙方于 _______年___ 月进场施工,并于 ___________年_______ 月_______ 日向甲方账户汇入工程垫资款 _______元,用于甲方在___________项目的工程垫资(/并与 ____________年 _______月 ________日至____________年 _______月 ________日次向甲方账户汇入工程垫资款 ________元,用于甲方在阳泉项目的工程垫资);同时双方约定,阳泉项目业主方(下称项目业主)向甲方支付工程款后,甲方需尽快归还乙方之前为阳泉项目垫资的'工程款项和利润分成(资金占用费、施工费)。现经双方友好协商,达成以下协议。
一、甲方需在收到项目业主工程款后的 ________个工作日内,向乙方归还工程垫资款_________ 元及利润分成(资金占用费、施工费)_______ 元,共计 ___________元。
二、甲方一次性收到项目业主各类工程款后,甲方需一次性支付乙方相关款项。
三、如甲方分批收到项目业主工程款后,甲方需将每次收到的款项全部支付给乙方,直到所支付款项达到本协议约定总金额为止。如产生违约金,适用本条第一款,甲方向乙方所支付款项总金额将包括该违约金。
四、如甲方未按前四条约定付款,甲方需按总金额__________ %/每天向乙方支付违约金。
五、如甲方在收到项目业主款项两个月后仍不履行或部分不履行本协议所约定的义务,乙方有权通过多种司法途径保护自身权益。
六、如有其它未尽事宜,双方另行协商约定。
七、本协议一式两份,签署后生效。
甲方(盖章):_______________
法定代表人___________________
授权代表(签字):______________
签署日期:___________年 _______月 ________日
乙方(盖章):_______________
法定代表人___________________
授权代表(签字):______________
签署日期:___________年 _______月 ________日
垫资合同6
甲方:
乙方:
甲方因修路等进行基础建设,需要沙子、石子、水泥、白灰等物料。乙方有甲方所需物料,为了互惠互利,甲、乙双方经协商达成如下协议:
1、乙方向甲方供给沙子、石子、水泥、白灰,物料价格随行就市。
2、乙方所供给物料价值满伍拾万元(50万元)时,甲方为乙方支付一次物料款。每满伍拾万元(50万元)的当天付清伍拾万元物料款。如果当天甲方不付清伍拾万元,按剩余部分物料款为基数开始计算利息,月利率为5%,同时乙方有权停止供货。
3、在甲方按约支付货款的情况下,乙方应当保证甲方用料充足,不能耽误甲方施工需要。甲方自愿只接受乙方物料,不与除乙方之外的任何第三方建立本合同项下的.物料供需关系。 4本合同共同遵守,如有违约,应当承担违约金伍万元。 5本合同一式两份,双方各执一份,签字后生效。
甲方签字:
乙方签字:
年月日
垫资合同7
发包人:都昌县源生环保科技有限公司 (以下简称甲方)
承包人: (以下简称乙方)
依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,双方就本工程施工事项协商一致,同意订立本合同,并共同信守合同各项条款。
第一条 工程概况
(一)工程名称:都昌县生活垃圾综合处理厂项目
(二)工程地点:江西洪城水业都昌分公司西侧
(三)工程内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程
(四)工程价款:本工程投资额约 元人民币。
(五)承办方式:乙方对工程实行总承包,即包人工、包材料、包机械、包工期(图纸以内的全部内容)、包质量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、转包。
第二条 合同工程
(一)开工日期:20xx 年5 月 26日
(二)竣工日期:20xx年 11 月26日
(三)合同工程总日历天数180天。
第三条 合同价款
(一)合同价款依据
1. 土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法,按照现行《20xx年建筑工程消耗量定额》、《20xx年安装工程消耗量定额》和《20xx建筑工程计价清单》,取费类别按工程类别。
(二)工程结算
1.工程竣工,并符合下列全部条件,甲方予以决算:
A.工程通过城建质监部门竣工验收,全部达到工程设计要求和国家验收标准,无任何质量问题。
B.工程在施工过程中,乙方严把材料质量关,所有材料均为国家合格产品,无任何假冒伪劣产品用于本工程,无偷工减料行为。能严把施工质量关,所有施工的过程符合图纸设计要求和国家施工验收规范要求。
C.乙方交纳清了所有应该由乙方交纳的费用(建设税金、城建部门管理费及其他费用等等)。
2.乙方根据实际工程量,按照工程包干价格、变更签证价格编制好工程决算书,送交甲方审核。
第四条 质量标准
工程质量标准为:
(一)乙方必须按国家相关规范和质量施工技术标准要求,根据甲方提供的施工图、设计变更及技术交底,精心组织施工,加强质量控制,确保工程质量,按时完成本合同工程及其缺陷的修复。
在施工中根据有关质量标准组织验收,如果质量不符合标准,乙方必须返工修复,其费用损失由乙方承担,工程质量低劣又无法挽救的,由乙方负责赔偿全部经济损失,且工期不予顺延。
(二)隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖或隐蔽,乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖或隐蔽的工程进行检查和测量,合格后才能隐蔽。否则,返工费用由乙方自负。甲方质检人员及监理接到乙方隐蔽工程检验通知后在48小时内不履行检查,乙方视为甲方同意隐蔽,否则,返工费用由甲方承担。
(三)具体质量要求如下:本工程质量标准要求全部达到合格工程,争创优质。
第五条 材料供应及机械租赁
(一)乙方采购材料及要求
1.应事先通知甲方,请甲方看样,留滞样品,并经甲方书面同意后,方可采购。
2.乙方采购的所有材料必须有出厂合格证及检验报告单,并经甲方或监理工程师现场验收合格后方可运至工地使用。严禁将不合格材料运至工地或用于本工程。
(二)周转材料及机械租赁:
乙方应根据具体情况,配备满足本工程需要的机械设备和周转材料。
第六条 安全文明施工
(一)乙方必须遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关部门施工安全、劳动保护、卫生管理等法规制度和甲方编制的本工程安全施工组织要求,严格按照安全标准施工,做好本工程的安全管理工作。
(二)乙方在施工现场要配置必要的安全、文明施工设施和保护器材,设立安全警告标示牌,并设专职的安全员,保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业培训,持有效证件上岗。施工作业人员未经安全生产教育培训,不得上岗作业。
(三)乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品,并进行人身保险,保险费用乙方承担。在施工期间甲方对乙方发生的任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等不承担任何责任,乙方应对以上事件负责,费用自理。
(四)乙方在进行爆破作业时,应严格遵守经甲方和监理批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施,并对由于爆破造成的任何人身伤亡(包括第三者)以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。
(五)乙方必须严格控制火工品,遵守有关火工品的管理制度,严禁私藏火工品,因乙方管理不善而造成的后果由乙方负法律责任并承担经济损失。
(六)施工现场材料应堆放整齐,机械设备安装井然有序,施工现场无淤泥、积水、生活场所干净整洁、建筑施工要求员工统一着装、挂牌上岗。
甲乙双方要签订《建设工程承发包安全管理协议》。
第七条 双方职责
(一)甲方职责
1.负责本工程的场地平整、通水电工作,保证施工期间的需要。
2.向乙方提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责。
3.办理建设许可证及需甲方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
4.确定水准点与座标控制点,以书面形式交给乙方,进行现场交验。
5.组织乙方和设计单位进行图纸会审和设计交底。
6.协商处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物并承担有关费用。
7.负责工程的施工监理,对施工安全、质量、进度等进行监督检查。
8.及时组织有关人员对工程基础、主体、竣工进行验收。
(二)乙方职责
1.办理施工许可证及需乙方办理本工程相关的其它施工证件、批件。
2.负责施工界内的用水、用电(水源、电源甲乙双方应根据具体情况明确责任)及施工便道和乙方临时设施的修建并承担费用。自行承担乙方人员的吃、住、行及施工机械设备的搬迁费用。
3.开工前编制施工组织设计、施工总进度计划、材料设备计划、用水、用电计划等,并报甲方审批。开工后应提供计划、进度报表的名称及完成时间:《季工程计划》、《月工程计划》在当季或当月末提供下季或下月计划《季工程进度》、《月工程进度》在下季或下月前3天内呈报至甲方。
4.将投入本工程的施工人员花名册及特殊工程操作证复印件报甲方备案。
5.尊重监理,信守合同,维护甲方的信誉。
6.无条件接受政府职能部门、业主及甲方和监理的技术指导、安全质量监督检查,确保安全、质量、环保达到标准。
7.施工期间设专人维护好甲方施工现场内的水、电管线,如有损坏或丢失,乙方负责赔偿。由于乙方的责任造成甲方现场以外的水、电管线损坏或丢失,乙方应负责赔偿。
8.不得将本工程或其中任何部分转包其他单位和个人。
9.项目承包人(或经理)、技术负责人等主要人员应保证及时到位并常驻现场对本工程的管理,离开工地3天以上必须向甲方履行请假手续。
10.上道工序完成后,未经甲方质检人员或监理同意,不得进入下道工序施工。违反者,损失自负。甲方质检人员及监理接到乙方检验通知后在24小时内不履行检查,乙方视为甲方同意进入下道工序施工,否则,返工费用由甲方承担。
11.施工现场实行标示牌管理,写明工作范围、作业内容和质量要求,认真执行三检制度(即自检、互检和工序交接检验制度)。根据工程需要,提供和维修夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫。
12.负责合同规定的保修期内的'缺陷修复,直至合格。负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总并向甲方提交4份完整的竣工资料和竣工验收报告。
13.自费做好施工中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验,若委托甲方完成,甲方要收取相应的费用。
14.搞好文明施工和标准化作业,遵守环境保护法,对已完工的各类建筑物,在交工前负责保管并清理好场地。
15.自行解决乙方施工中出现的外围环境干扰并承担相应费用。
16.遵守国家有关法律、法规和乡规民约,服从业主内部治安、物业等相关管理,因乙方责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或公安部门的追究等,由乙方自行处理。
17.自行承担乙方安全部门或地方部门按规定所交纳的一切费用。
18.按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定,乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作,并承担由此而发生的相关费用。
第八条 工程价款的支付
(一)本合同不支付工程预付款,乙方必须具备满足本工程的流动资金。
(二)付款方式 本工程全部由乙方垫资建设,从工程开工起直到【都昌县生活垃圾综合处理厂建设项目】中央预算内补贴资金到位后连本带息由甲方一次还清,到期不能还清,按所欠总额的1%追究甲方违约责任,乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算,按建设银行同期贷款基准利率。
工程竣工验收合格时,甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金,待工程保修期满后结清。
第九条 违约责任
(一)甲方
未按合同规定的条款履行的,应承担相应责任。
(二)乙方
1.未按本合同工期完成,每拖延一天扣罚3000元,限额为10万元。
2.不听从甲方及监理检查监督发现一次扣1000元。
3.进入施工场地的主要材料、机械设备未经甲方同意而擅自离场,发现一次罚款500。
4.若乙方在保修期内缺陷修复不及时,甲方有权指定第三方修理,费用由乙方承担,并在质保金中扣除。非乙方责任,乙方不承担费用。
第十条 争议的解决方式
合同执行过程中如果发生争议,双方应及时协商解决,协商不成时,由江西省九江市仲裁委员会裁决。
第十一条 其它
1.乙方不得将本工程转包,如有发现转包,甲方有权终止合同,并按合同价款10%进行处罚。
2.乙方不得违反国家和政府有关规定拖欠民工工资,否则,甲方在支付乙方工程款时,有权代乙方优先支付本工程违反国家和政府有关规定拖欠的民工工资。
3.工程竣工后,保修内容、范围、期限按签订工程质量保修书有关条款执行。乙方应在竣工验收后二十天内撤离所有在建设单位基础上的临时设施,同时在工程竣工后十天内清除工地上的建筑垃圾,如不按规定时间内完成,乙方承担每天500元违约金。
第十二条 附则
合同在执行过程中,业主、监理、甲方所编制的施工计划,对工程质量、工艺、安全、进度等方面的书面通知和文件及要求均作为该合同的组成部分,双方必须遵守。
第十三条
1.未尽事宜由双方在合同执行过程中协商,并签署补充协议书,补充协议与本合同具有同等效力。
2.与本工程签定的其它相关协议、合同,与本合同有冲突的均以本合同为准。
3.本合同书双方约定正副本份数:正本贰份,甲乙双方各执壹份,副本肆份。
甲方单位:乙方单位:
甲方代表:乙方代表:
签约地点:
签约日期: 年 月 日
垫资合同8
甲方(出资人):_________________有限公司
乙方(借款人):_________________公司
经双方友好协商,达成以下协议:
一乙方因资金周转需要,特要求甲方公司代垫资人民币____________元整,只用于支付____________广告费。专款专用,不得作为其它用途使用。
二乙方须将此次垫资广告项目合同交由甲方。
三代垫资期限为自_______年_______月______日起至_______年_______月______日止,到期乙方负责转帐至甲方指定的账户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的`0.5%支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四_________________乙方故意隐瞒此次垫资事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国相关法律规定,依法追究乙方法律责任。
五_________________本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方向指定人民法院提起诉讼。
甲方签章:_________________
乙方(代表)签章:_________________
________年_______月_____日
垫资合同9
转让方:_______________(以下简称甲方)
受让方:_______________(以下简称乙方)
甲方现将的土地与乙方合作开发建房,为明确双方的权、责、利,特订协议如下:
一、宅基地概况:宅基为_______________的良田(约_______________亩)与_______________的良田(约_______________个平方)。
二、合作方式:甲方宅基地与乙方合作开发建房,乙方将车库上的一楼二个套间和_______________万元现金补偿给甲方,另外方勇的宅基地乙方以现金_______________万的方式一次性补偿给_______________。
三、付款方式:签订合同付,其余部分待动动工付清元_______________。
四、权利与责任:甲方必须保证现方勇修的通道给乙方正常使用,乙方享有该条路的.永久性使用权,但无所有权,甲方不得向乙方收取道路及其他一切费用。甲方必须保证周围群众的不得无理取闹,遮光、前后间距所发生的费用概由甲方负责,乙方不承担其他任何费用。乙方必须保证该房屋的质量,甲方的两套住房享有乙方房屋的同等权利。甲方不负责所有的建房手续费用。甲方必须负责经办该房屋施工期间和以后的生活水电,但所发生的费用概由乙方负责。
五、乙方所给甲方的两套住房,乙方不负责房产证件手续。
六、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效,具有同等法律效力。
甲方签字:_______________
乙方签字:_______________
________年_______月_____日
垫资合同10
甲方(垫资方):____________________
住所:______________________________
联系方式(手机):
乙方(借资方):____________________
住所:_____________________________
联系方式(手机):
甲乙双方在平等自愿的基础上,经双方友好协商,达成如下协议:
第一条:借资用途
乙方与__有限公司签订有买卖合同,乙方购买__有限公司麸皮。由于乙方购买的麸皮数量较大,现乙方委托甲方对其购买的麸皮款进行垫付,乙方向甲方的借资专用于乙方与__有限公司签订的麸皮买卖合同的购买麸皮用,不得挪作他用,不得进行违法活动,更不能随意侵占甲方的所贷款项。
第二条:垫资期限
甲方为乙方垫资的期限为:自___年___月___日到____年__月___日。
第三条:垫资形式
甲方直接为乙方与__有限公司之间的麸皮买卖合同所需资金进行垫付。乙方应按照甲方垫资购买麸皮数量20元/吨的提成给予甲方。
第四条:还款期限与还款方式
乙方还款期限为:乙方应于
乙方还款方式为:乙方应于
第五条:双方责任义务
(一)甲方的.主要权利和义务
(1)按照本协议约定按期足额提供垫资,但因乙方原因造成迟延的除外:
(2)对甲方提供的有关个人资料予以保密:
(3)甲方有权了解,核实有关乙方身份财力状况,有权要求乙方提供相关文件资料:
(二)乙方主要权利和义务
(1)乙方有权要求甲方按协议约定垫资:
(2)乙方有权要求甲方对甲方提供的有关个人的资料予以保密,但双方另有约定或法律,行政法规另有规定的除外:
(3)乙方应按甲方要求提供有关个人的资料,并保证资料的真实性,完整性和有效性:
(4)乙方应按照协议约定的期限归还全部垫资款及给予甲方所购买麸皮每吨20元的垫资提成。
第六条违约责任
1、甲方违约则__________________________________________
2、乙方如逾期则每天按垫资额的____%交纳违约金。逾期不得超过____天。
第七条本协议纠纷采取协商解决,协商不能解决的,直接向垫资方所在地的人民法院起诉。
本协议一式两份,双方各执一份,自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜,双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方(签字、盖章):
签订日期:_年_月_日
乙方(签字、盖章):
签订日期:_年_月_日
垫资合同11
出卖人:合同编号:
签约地点:
买受: 签发时间: 年 月 日第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
第三条 计重方式:(1)理论计重(螺纹钢、圆钢)检斤计重(线材)
第四条 检验标准、方法、地点及期限。
(一) 买受人以出卖人提供的交货清单为数量验收依据,验收数量与交货数量有异议的,
买受人应在提货当日向出卖人提出异议(书面),并保持货物原状,经双方协商一
致后解决。
(二)买受人提货后,自行复检,如有质量异议,应保持货物原状,并在提货之日起五
日内向出卖人提出异议(书面)。 第五条 标的物所有权自买受人提货时起转移,所有权转以后,毁损、灭失的风险责任由买受人承担,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人所有。
第六条 本合同标的分批执行的,买受人需在提货前 2日内向出卖人提交购货清单。 第七条 交货地点为 买受人工地 运费每吨60元由 买受人 承担, 第八条 结算方式、时间、执行下列第 3.4.5 项。
(一) 现款提货。 (二) 买受人预付元,日内结清。 (三) 买受人与提货后, (四) 货款结算以现金、银行方式进行结算。
(五) 其他事项:自每次货物到达之日起开始,并
每吨加收3 元资金占用费,如超过 30 天未结清,按每吨每天加收 5 元 资金占用费;先期500吨由出卖人从第一次供货之日起垫付30天,从第31日起每吨每天3元资金占用费从第61日起每吨每天5元资金占用费直至付清所有货款及资金占用费。
第九条本合同终止条件:
(一) 合同履行完毕。
(二) 买受人如果不能按约定期支付货款,出卖人有权停止供货,并要求买受人付清所
有货款及资金占用费。
第十条 违约责任:执行以下 2 项。
(一) 双方约定有定金的`,按照定金规则执行。
(二) 如果买受人不能按约定履行付款义务,按未履行价格的千分之三每日承担违约
金。
(三) 其他约定事项
第十一条合同有效期,执行以下 项。
(一)自 年 (二)本合同仅限与完工。
第十二条 合同争议解决方式
本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,协商不成的,按下列方式解决:向当地人民法院起诉。 第十三条本合同即日起生效。 第十四条 其他约定事项:
(一) 出卖人所供货物价格以发货当日我的钢铁网价为准。
(二) 如出卖方无违反合同,需方只能与本公司建立供求关系,不得与其他公司发生供求关系。
(三) 未尽事宜由双方协商解决。
垫资合同12
甲方:
乙方:
为了维护双方当事人的合法权益,根据相关法律法规的规定,双方给当事人协商就乙方租赁甲方土地相关事宜达成一致,签订本合同。
一、租赁土地位臵、面积、用途
甲方将位于出租给乙方作为经营使用,占地面积为____亩。
二、租赁期限
租赁期自____年____月____日至____年____月____日止,共____年。
三、租金计算标准及交付方法
1、租金计算标准:____元/每亩,在合同期内甲方不得再提出增加租金的`要求。
2、租金交付方法:
四、甲方的权利和义务
1、对乙方租赁的土地拥有权。
2、对乙方的经营情况有监督检查权。
3、保护乙方的正常生产经营活动,维护乙方的合法权益。
五、乙方的权利和义务
1、对租赁土地享有使用权、收益权。
2、对租赁土地未经甲方同意不得擅自转租。
3、租赁期内发生的债权债务,均由乙方承担。
六、违约责任
双方当事人任何一方违反本合同规定条款,则视为违约,甲方违约,必须赔偿违约给乙方造成的一切经济损失。
七、特殊规定
如遇不可抗拒的自然灾害,造成重大损失,由双方协商解决相关事宜,租赁期内如遇国家征用或征收土地,土地补偿款归甲方所有,地上物补偿及经营损失补偿等归乙方所有。
八、合同变更、解除及纠纷的解决办法
双方当事人可以采取签订补充协议的方式对租赁合同进行变更和解除,发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成的,任何一方可直接向人民法院起诉。
九、本合同自双方签字后生效。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
出租方(甲方):
承租方(乙方):
签订日期:
垫资合同13
甲方:
乙方:
经双方友好协商,达成以下协议:
一:乙方因资金周转需要,特要求甲方为 公司代垫资人民币 ,只用于 ,专款专用,不得作为其它用途使用,协议到期后,由乙方负责归还垫资款,项目风险及项目所引起的其他法律责任与甲方无关。
二:乙方必须将公司营业执照、税务登记证、机构代码证、机构信用证、公章、法人章原件及个人资料的原件全部交给甲方保管,以及此次垫资产生的重要单据文件: ,完全由甲方掌控此垫资款。
三:代垫资期限为 年 月 日至 年 月 日止,垫资完毕后,此垫资款由乙方负责转帐至甲方指定的帐户,由于乙方原因逾期未能归还甲方的,乙方除照付垫资利息外,并每天按代垫资款总额的` 支付违约金给甲方,直到代垫资款全额归还甲方。
四:乙方郑重声明,此垫资款财产所有权归甲方所有。并非乙方和 。
五:垫资收益:甲乙双方约定,此次垫资享有垫资项目分成,分成金额:固定收益,金额为:¥16000.00元,计壹万陆仟元人民币整(此收益为双方约定固定收益,甲方不承担项目收益变动及亏损风险)。
六:乙方故意隐瞒债务事实真相,以非法占有为目的,导致甲方无法正常收回本代垫资款的,甲方将根据中华人民共和国《刑法》第二百六十六条,将乙方移交公安机关处理,依法追究乙方刑事责任。
七:本协议自缴款之日起生效,如发生纠纷的,经双方协商不成,由甲方指定人民法院提起诉讼。
八:本协议一式贰份双方各执一份自双方签字之日起生效。本协议未尽事宜双方可以补充规定,补充协议与本协议有同等法律效力。
甲方签字: 乙方(法人)签字:
年 月 日 年 月 日
垫资合同14
上诉人(一审原告):
仲 ,女,汉族,19 年 月 日生,身份证号:
住所地:
被上诉人(一审被告):
李 ,男,汉族,19 年 月 日生,身份证号:
住所地:
李 ,男,汉族,19 年 月 日生,身份证号:
住所地:
赵 ,女,汉族,19 年 月 日生,身份证号:
住所地:
上诉人因与被上诉人房屋买卖合同纠纷一案,不服无锡市 区人民法院于20 年 月 日作出的(20 )苏02 民初 号《民事判决书》,现提起上诉。
上诉请求:
1、请求依法撤销(20 )苏02 民初 号《民事判决书》,对本案予以改判,判决李 、赵 配合办理过户手续,将涉案房屋登记到上诉人仲 名下;
2、本案一、二审的诉讼费由被上诉人承担。
上诉理由:
此致
无锡市中级人民法院
上诉人: (仲 )
20 年 月 日
垫资合同15
编号:______________________
甲方:______________________
乙方(借款人):______________
身份证号:__________________
鉴于乙方拟向银行支行(以下简称为“贷款银行”)申请个人汽车消费贷款,由于客观原因,乙方客户需提前提车,乙方申请提前垫资,经甲、乙双方自愿协商,达成以下协议。
一、垫资事项
1.1甲方同意为乙方此次融资资金需求提供垫资,金额为人民币(大写)__________________元整(小写:__________________RMB)甲、乙双方一致同意将此笔垫资转入以下指定账户:
户名:__________________;
账号:__________________;
1.2乙方同意将贷款银行审批通过发放给乙方个人汽车消费款发放至以下指定账户,作为乙方应向甲方偿还的垫资款项,并出具划款授权委托书:
户名:__________________;
账号:__________________;
1.3垫资期间为自甲方将此笔垫资款转入本协议第1.1条指定账户之日起至贷款银行将乙方贷款款项划入本协议第1.2条指定账户之日止,最长不超过天。否则,经甲方同意,可适当延期,每延期一天,甲方有权利按垫资金额的‰(千分之)向乙方收取延迟金,延迟金必须在甲方同意延期时缴纳完毕。
二、乙方贷款事项
2.1乙方委托甲方向贷款银行申请人民币(大写)____________元整(小写:__________________RMB)的个人汽车贷款(贷款金额以贷款银行出具的《同意贷款通知书》为准)。
2.2乙方所能申请的贷款额度和贷款期限以贷款银行审批为准,若贷款银行所审批的贷款额度和贷款期限未能满足乙方贷款申请要求的,不视为甲方未履行本协议所约定义务,甲方对此不承担违约责任。
三、保证及违约责任
3.1乙方保证向甲方及贷款银行提交真实、有效的个人资料,乙方个人及家庭除银行贷款外无债务纠纷,无担保纠纷;
3.2若乙方不偿还甲方所垫付的全部代垫款的,乙方愿意接受郑州市区法院的强制执行,因此所发生的.费用由乙方承担;甲方也可凭借款借据向郑州市区法院申请支付令,乙方应无条件接受并不得提出异议,因此所发生的一切费用由乙方承担。
四、通用事项
4.1其他约定(如无需填写“本项空白”)
4.2下列第项(可复选)文件为本协议不可分割的组成部分,具同等法律效力:
①委托融资申请表;
②债务声明书;
③划款委托书;
④借款借据;
⑤____________;
4.3各方履行本协议中发生的任何纠纷应先协商解决。协商不成功须诉讼的,各方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
4.4本协议一式二份,甲、乙双方各执一份,自甲、乙双方签字并按指模,甲方盖章之日起生效。
甲方:__________________
乙方签名(指印):________
身份证号码:____________
住址:__________________
电话:__________________
签订日期:______________
【垫资合同】相关文章:
垫资合同06-08
垫资合同08-07
垫资协议合同06-01
【热】垫资合同06-08
(推荐)垫资合同06-30
垫资协议合同【经典】06-03
垫资合同【精选15篇】06-30
垫资协议合同(实用)06-01
垫资合同【经典15篇】08-07
垫资协议书02-22