- 相关推荐
施工合同延期
随着法律知识的普及，关于合同的利益纠纷越来越多，合同是企业发展中一个非常重要的因素。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编整理的施工合同延期，仅供参考，欢迎大家阅读。
施工合同延期1
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围：
三、合同工期
开工日期：
竣工日期：
合同工期总日历天数 天。
四、质量标准
工程质量标准：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
1、本工程执行中华人民共和国现行《市政工程施工及验收规定》、《建筑工程施工质量验收统一标准》等有关标准和规范。
2、本工程按现行《市政工程质量检验评定标准》等达到合格等级。
五、合同价款
金额(大写)：暂定： (人民币) ￥： 万元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1、 本合同协议书
2、 本合同专用条款
3、 标准、规范及有关技术文件
4、 图纸
5、 预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
八、发包人向承包人承诺按照合同约定的`期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
九、合同生效
合同订立时间：
合同订立地点：
本合同双方约定：经发包人、承包人双方签字盖章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
施工合同延期 甲方：_________________ 乙方：_________________ 根据_______________法律的规定，并经过甲乙双方友好协商一致同意在原合同的基础上对合同的`相关条款进行修改，而签订本补充协议。 定义：_________________本协议中的原合同系指：______________合同编号为：______________等等。 甲乙双方一致同意，将原合同的施工期限修改为：______________，其他条款仍按原合同执行。 本补充协议为原合同的有效组成部分，与原合同具有同等的法律效力。 本协议一式_____份，甲方_____份，乙方_____份。 甲方(盖章)___________ 法定代表人(签章)___________ 乙方(签章)___________ ____年_____月_____日 甲方：_________________ 乙方：_________________ 甲乙双方于______年____月____日签订了一份金额为元，编号为的服务合同(以下简称原合同)。现经过双方协商达成一致，签订以下补充协议：_________________ 1、双方一致同意将原合同约定的乙方将向甲方提供一年的服务(服务时间从______年____月____日至______年____月____日)更改为乙方将向甲方提供__________个月的服务(服务时间分为两段从______年____月____日至______年____月____日，以及从______年____月____日至______年____月____日)。 2、本协议与原合同内容有冲突以本协议为准，本协议没有涉及的.内容按照原合同执行。 3、本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有同等效力。 4、因本协议发生的争议的双方一致同意提交原告所在地法院提起诉讼。 甲方：_________________乙方：_________________ 签字盖章：_________________签字盖章：_________________ 日期：_________________日期：_________________ 甲方：________________有限公司 乙方：________________有限公司 甲乙双方于______年______月______日签订了合同号为：_________________MKHG-SH-JD-044-20xx的《装置设备管道绝热防腐工程、脚手架搭建及零星用工检维修工程服务框架协议》(以下简称“原合同”)。现甲乙双方就增加服务期限经协商一致，达成以下补充协议。 一、服务期限由原合同“______年______月______日至______年______月______日”延长至______年______月______日。 二、乙方结算检维修工程款，提供税率11%的增值税专用发票。 三、合同计价仍执行原合同约定，待中石化公司关于“营改增”政策文件正式下发后，在后期结算中对补充协议期间的.结算造价差异按文件进行调整。 四、本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同不一致的，以本协议为准;本协议未作规定的，按原合同执行。 五、本协议经甲、乙双方签字、盖章即生效。 六、本协议一式五份，甲方执三份，乙方执二份。 甲方(盖章)：______________有限公司乙方(盖章)：______________有限公司 委托代理人：_________________委托代理人：_________________ 签订日期：_________________年______月______日签订日期：_________________年______月______日 甲方：____________身份证号码：______________ 乙方：____________身份证号码：______________ 为了顺利推进_______________镇_______________村_______________大桥北桥头道路的建设，连通那_______________桥两边道路，方便广大群众的出入，促进当地的经济发展以及造福子孙后代。 经甲乙双方协商，本着自愿、平等、诚实信用原则，就土地置换事宜达成协议如下： 一、置换土地概况 1、甲方地块：_______________位于________________，面积_____________亩。 2、乙方地块：_______________位于________________，面积_____________亩。 3、甲乙双方自愿等面积永久置换原属于对方的土地。 4、乙方置入的.土地用于接__________村__________大桥北桥头道路建设用地。 二、违约责任 1、本协议为甲乙双方在自愿的原则下签署，协议签订之日生效，协议生效之日起，双方将土地交付对方使用，并且双方以后均互不干涉土地使用情况。 2、本协议在履行中发生争议，由甲乙双方协商解决，协商不成时，可向人民法院起诉。 三、本协议一式叁份，甲乙双方各执一份，坡稔村委员会存一份。 甲方(签章)：_______________乙方(签章)：_______________ 见证方：____________ _________年__________月__________日 甲方：________________有限公司 乙方：________________有限公司 甲乙双方于20__年07月01日签订了合同号为：_________________MKHG-SH-JD-044-20__的《装置设备管道绝热防腐工程、脚手架搭建及零星用工检维修工程服务框架协议》(以下简称“原合同”)。现甲乙双方就增加服务期限经协商一致，达成以下补充协议。 一、服务期限由原合同“20__年07月01日至20__年6月30日”延长至20__ 年9月30日。 二、 乙方结算检维修工程款，提供税率11%的.增值税专用发票。三、合同计价仍执行原合同约定，待中石化公司关于“营改增”政策文件正式下 发后，在后期结算中对补充协议期间的结算造价差异按文件进行调整。 四、本协议作为原合同的补充协议，与原合同具有同等法律效力。本协议与原合 同不一致的，以本协议为准;本协议未作规定的，按原合同执行。 五、本协议经甲、乙双方签字、盖章即生效。 六、本协议一式五份，甲方执三份，乙方执二份。 甲方(盖章)：______________有限公司乙方(盖章)：______________有限公司 委托代理人：_________________委托代理人：_________________ 签订日期：_________________年月日签订日期：_________________年月日 【施工合同延期】相关文章： 延期付款合同07-12 延期还款协议09-04 房屋租赁合同延期协议02-21 （必备）延期付款合同04-11 延期付款协议07-16 延期补充协议06-04 延期交房赔偿协议09-09 延期付款项目合同01-17 延期还款协议13篇09-05 延期还款协议14篇10-14施工合同延期2
施工合同延期3
施工合同延期4
施工合同延期5
施工合同延期6