安装合同(锦集10篇)
随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，能够利用到合同的场合越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信大家又在为写合同犯愁了吧，以下是小编为大家收集的安装合同10篇，欢迎阅读与收藏。
安装合同 篇1
采购方（甲方）：__________________
供应方（乙方）：__________________
根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定，结合工程的具体情况，经双方充分协商，签订本合同。
一、工程项目
1.工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。
2.交货及安装工程地点：
承包方式和承包范围：本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计（设计方案以甲方认可为准）的形式由乙方承包，乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料，承包整个系统的设备供应及安装和调试，并包通过有关技防办部门的验收。（设计方案以甲方认可为准）。
二、系统总造价及其支付
（一）系统总造价
1.本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币_______
2.整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。
（二）工程款支付
甲方根据乙方的工程进度向乙方支付工程款：
1.签订合同之日起_______日内甲方付总工程款的_______%;
2.工程全部完工，测试成功即付总工程款的_______%
3.通过甲方及有关部门初验验收合格，并且系统无故障运行一个月后，再付总工程款的_______%.
三、工期
1.本合同签订后，乙方于_______年_______月_______日进场，到_______年_______月_______日止，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。
2.在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。
四、供货及安装
1.本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。
2.乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的.规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。
3.乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。
五、维修保养
1.本监控系统保修期为_______年，自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计。保修期内，如系统发现故障，乙方必须在接到甲方通知之日起_______小时内派员维修，若非因甲方人为损坏的，乙方免收一切费用；
年限
材料费
维护服务费
第一年
免
免
第二、三年
收取材料成本费
2000元/年
2.保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。
3.保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。
4.甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。
六、双方责任
（一）甲方责任：
1.审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后的_______日内完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。
2.按工程进度向乙方支付工程款。
3.委派_______为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。
4.在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。
5.组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。
（二）乙方责任：
1.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。
2.施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。
3.对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。
4.对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。
5.遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。
七、违约责任
1.除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价_______%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。
2.甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的_______%计付违约金。
3.由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的_______%向甲方计付违约金。逾期超过_______日，甲方有权单方解除合同，乙方除支付上述款项及返还甲方全部已付款项外，还须按合同总价款的_______%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应就不足部分承担赔偿责任。
4.本监控系统若由于系统器材质量问题而影响工程验收，乙方必须无偿更换、返修，直至达到验收标准，
八、其他事宜
1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后天内付清，否则按逾期付款处理。
2.本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。
3.双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向_______人民法院提起诉讼。
4.双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。
5.甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果_______日内不答复视为认可。
6.本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。
7.本合同一式_______份，甲乙双方各执_______份，具同等法律效力。
甲方：______________ 乙方：______________
签约代表：__________ 签约代表：__________
联系电话：__________ 联系电话：__________
地址：______________ 地址：______________
签约地点：__________ 签约时间：__________
安装合同 篇2
甲方：
乙方：
经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：
一、工程地点: 盛世顺诚商住楼xx号阳台及厨房防护栏
二、工程项目及相关要求
1、施工项目：安装不锈钢防护栏
2、技术要求：(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。
(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。
(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。
(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。
(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。
(6)、客厅正面、右面，厨房的`防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。
(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。
三、承包形式
乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。
四、工期要求
施工工期为签订合同之日起日历天数2天。
五、工程价款
工程总价款: 客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。
以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。
六、付款方式
1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。
2、工程结算款以人民币现金的方式支付。
七、其它约定
1、甲方为乙方施工提供水、电。
八、安全责任
1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。
2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。
九、合同生效与终止：
本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇3
合同编号：
签订地点：
甲方：（以下简称甲方）
地址：
电话：
乙方：（以下简称乙方）
地址：
电话：
甲乙双方根据诚实信用原则，就乙方向甲方销售、安装和改装中央空调事宜达成协议，为了保障双方的合法权益，签订本合同。
一、双方约定
乙方根据甲方指定品牌、型号购买并安装 中央空调。
二、安装工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围和内容：
（1）乙方负责空调系统的室内、外机组的安装；
（2）冷媒管、水管等空调管道制作安装（管道根据图纸及现场实际情况进行安装）及保温；
（3）室内、外机控制线、温控器安装（不含主机电源连接线）；
（4）风系统制作与安装；
（5）系统开机调试。
三、合同总价
1、销售及安装总造价：
2、如遇下列情况，合同总价将相应增加：
（1）甲方改变设计导致费用增加；
（2）非因双方之原因变更设计导致费用增加；
（3）非因乙方原因的工程延期而导致的费用增加（如甲方资金未能按时到位、现场不能施工或施工难度增加等）；
（4）在施工中新增加了工程项目；
（5）其它。
四、工程期限
1、隐蔽工程工期为
2、实际交工期按照主机开机调试时间计算，风口及温控器的安装固定时间内受装修进度影响不计在内。
3、如遇下列情况，由乙方用书面形式通知甲方顺延期限：
（1）甲方未按照合同约定支付预付款、工程进度款而影响施工进度者；
（2）甲方在合同规定开工日期前，未能准备好施工用水、电、施工场地及其他开工条件；
（3）发生重大设计变更，如：系统布置变更、材料材质变更等；
（4）在施工中因停水、停电或其它原因限制施工时间；
（5）因电源未引到位影响调试验收的；
（6）因遇人力不可抗拒的因素（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等），而影响工程进度；
五、材料、设备供应（见附件）
六、工程质量、验收、保修及售后服务
1、双方一致同意：乙方交工时甲方经检验未能提出异议则视为质量符合甲方之要求。若甲方不能及时组织验收，因此导致的一切后果概由甲方承担。
2、交工验收中如发现有不符质量要求，需要返工的工程，乙方应与返工。
3、已竣工未验收工程，在交工前甲方不得动用，否则视同交验；并承担由此而发生的.质量或其它问题。
4、保修及售后服务承诺
（1）保修期：设备部分整机保修期依生产厂家之规定进行保修12个月，压缩机保修三年，从工程调试验收合格之日起计算。
（2）甲方应指定人员与乙方进行联系，并将人员名单以书面形式提交给乙方，当联系人变化时甲方应及时将变化结果告诉乙方。
（3）在保修期内因系统部分质量、工程质量问题引起的故障，由乙方负责维修，应须更换之零件，费用由乙方负担。因甲方操作失误等人为因素引起的故障，乙方负责排除，费用由甲方负责。
（4）说明书、相关产品合格证书、调试验收单等在竣工验收时由乙方交甲方签收。
（5）保修期内，甲方需要对工程进行修改时，乙方有权根据修改的工作量收取劳务成本费。
（6）乙方负责甲方原有中央空调及承包范围内中央空调两年的维护、保养。
（7）免费保修期内，乙方对甲方每次提出的安装质量问题应在2天内整改，乙方接到甲方电话后1小时内赶到现场，超过时间乙方没有回复，甲方有权另请其它人员负责维修，维修所产生的费用（工价上浮30%）在乙方的质保金内扣除。
七、付款方式
1、签订合同后当日内，甲方支付乙方预付款式，即人民币大写元整（小写 元整），乙方收到此款后开始组织材料设备进场；
2、隐蔽工程安装完毕后三日内，甲方支付工程款给乙方即大写整（小写 元整）；
3、安装调试完毕后七日内，甲方支付工程款给乙方（包含增加工程部份），即大写 元整（小写 元整）；
4、扣该工程款人民币大写元整），作为质保金，以甲方投入使用之日起计算，满两年后20日内退付质保金。
八、双方义务
1、甲方义务
（1）、甲方指定安装位置及要求，提供乙方施工材料存放用地，施工用水、电，包括清除障碍物。甲方负责提供电源到乙方指定位置；
（2）甲方应协调乙方与其他专业的配合工作；
（3）甲方应与物业协调好乙方施工的有关问题，室外机安装位置和因工程改动需改动建筑结构的地方，应由甲方事先征得物业部的同意，并应在进场施工前办好相关手续，如乙方按照施工方案进行施工的过程中，由于甲方原因致使相关管理部门的干预，被迫停工造成的损失，应由甲方负责；
（4）甲方参与工程质量和施工进度的监督；
（5）甲方负责主机设备和附属材料的进场验收、工程竣工验收，协助保护好安装后的设备，防止被盗及损坏；
（6）在本合同履行过程中，甲方对知悉的乙方商业秘密有保密义务；
（7）及时付款义务
2、乙方义务
（1）乙方在施工过程中，必须严格遵守甲方物业管理制度，必须严格执行安全施工操作规范、防火规定、工艺规范及质量标准；
（2）乙方负责设备及附件的购置、运输、加工、制作、安装及交付甲方使用；、
（3）乙方需按照双方商定的方案进行安装并保证工程施工质量和施工进度；
（4）乙方应保证施工现场的整洁，应做好成品保护及甲方财产保护工作；
（5）由于乙方原因造成工程延期或设备损坏，应由乙方负责；
（6）在工程施工中发生非乙方原因致工程不能正常进行时，乙方必须立即通知甲方，但不承担因此造成的损失。
九、违约责任
1、根据公平原则，工程质量不合格的，乙方负责无偿修理。
2、甲方未能按照合同约定履行自己的义务，应赔偿乙方因此遭受的实际损失。
3、合同规定的合同款项未付清前，乙方所售设备及安装工程的附属材料的所有权归乙方所有，同时乙方有权终止所售设备及安装工程的保修期服务。
4、若甲方应付工程款逾期2个月未付，乙方可要求甲方支付应付工程款20%的违约金，继续履行合同并赔偿实际遭受的损失，还可以解除合同并不退已付款且要求赔偿实际遭受的损失。
5、签订合同后，若甲乙双方单方毁约，毁约者按合同总价款的20%赔付对方。
十、本合同在履行中发生争议时双方应通过友好协商方式解决问题，若协调不成，在合同签订地法院提起诉讼。
十一、未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
十二、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等效力。
十三、合同附件包括预算清单、工程图纸，为合同不可分割的一部分，与合同同时生效。
十四、本合同自甲、乙双方签字、盖章之日起生效，期满后自动失效。
甲方（签章）：
法人代表：
乙方（签章）： 法人代表： 委托代表人： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
安装合同 篇4
甲方：宣城百汇置业有限公司
乙方：河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议：
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务.
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工;
2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位;
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方;
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
5、遵守本协议其他相关条款.
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场，在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的质量管理，遵守现场各种制度，维护公司整体形象;
2、制定合理的材料进场计划，积极配合现场物料采购，对进场设备、材料妥善分类和保管，对阶段性材料使用情况有详细书面记录;
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
4、合理使用并节约安装材料，杜绝浪费和丢失，对故意损坏及管理不善造成的物料损失，由乙方承担此费用;
5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;
6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量;
7、有效控制施工进度，定期上报工程进展情况，确保工程如期竣工.对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失，由乙方全责承担;
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的.全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。
2、安装费用的付与：
(1)安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后，于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%，即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效.本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。
甲方(代表)签字：XX
XXXX年XX月XX日
乙方(代表)签字：XX
XXXX年XX月XX日
安装合同 篇5
发包人（甲方）：
住址：
承包人（乙方）：
住址：
按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律法规，甲方同意将____________________项目的消防工程交给乙方施工，为明确双方在施工过程中的责任，结合本工程具体情况，订立如下协议。
一、工程概括
1、工程名称：
2、工程地点：
3、承包方式：
4、工程内容：图纸作为参考，以实际为准。
二、合同价款与付款方式
1、合同总造价：
2、本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款______%，即____________万元。
3、该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款______%，即____________万元。
4、乙方完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款______%，即____________万元。
5、本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后______日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，保修期满后支付）。
三、施工日期
1、本工程预计______年______月______日开工，______年______月______日完工，完工后五日内组织验收，总工期______天。
2、工期顺延
（1）如因台风等不可抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。
（2）因甲方支付工程款不到位，无法施工，协商后仍不能解决的。
（3）因连续______小时停电，导致无法正常施工的
若乙方无正当理由不开工，延误工期的，由乙方承担因懈怠造成的损失。
四、设备及材料供应方式
1、本工程所需要设备及材料经双方协商一致，均由______方负责供应。
2、______方提供的材料设备，必须符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由______方负责。
五、工程质量及验收交工
1、工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。
2、隐蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐蔽工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。
3、工程竣工后，由乙方提供工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方协助办理相关手续。
4、工程竣工交验后，保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期______年。
六、双方职责
（一）甲方职责
1、派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐蔽工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方提供用水、用电，确保大型机械使用方便。负责提供材料、设备及工具存放室。
2、根据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工程进度款付至乙方指定的账户上。
3、如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门处罚的责任由甲方承担。
4、合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并及时向乙方提供施工图纸____套。
（二）乙方职责
1、施工前，及时做好各项施工准备工作，办理好消防报批手续。
2、严格按照设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。
3、已安装的设备，在工程未投入使用前做好保管工作。及时提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。
4、在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对消防工程进行不定期的维修工作，确保消防设备的'正常运行。因甲方使用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方维修。
5、严格遵守甲方颁布的有关规章制度，服从甲方的统一安排和指挥。安全作业，文明施工。
6、施工过程中因乙方原因发生的安全事故一律由乙方负责，甲方不负任何责任。
七、争议解决
双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、乙双方协商解决，协商不成，均可向工程所在地人民法院起诉。
八、附则
1、本合同一式____份，甲、乙双方各执____份，具有同等法律效力。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
甲方：
负责人
联系方式：
______年______月______日
乙方：
负责人
联系方式：
______年______月______日
安装合同 篇6
单杆“小高炮”广告牌合同
甲方：阜南七彩图文广告社（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）身份证号码：
根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合广告产品具体情况，经甲乙双方协商，本着自愿、平等、互利的原则，签订如下条款，共同遵信执守。
一、项目名称和地点：
1、项目名称：单杆“小高炮”广告牌（以下简称广告牌）
2、工程地点：阜南县公桥乡
3、广告牌规格：版面长8米，宽4米，总高9.5米，版面下沿距地面高5.5米。
二、工程内容
1、本项目甲方投资，乙方受甲方委托负责广告牌钢结构制作及安装的具体施工。
2、乙方应依据甲乙双方确认的施工图进行施工，钢结构加工包括镀锌管、彩钢瓦、予埋、地槽、角铁结构表面刷调和漆（中灰色），工程做法及选材标准详见施工图（乙方绘制）。
3、广告牌钢结构配件加工及钢结构配件安装由乙方负责，施工人员的吃住由乙方自理。
4、本合同签定前。乙方负责提供符合国家施工技术规范及政策法规要求的施工图（含钢结构及基础施工图）附后一张施工图作为本合同的有效文件。
三、工程价款：
广告牌每座单价为 壹万弎仟元整, ￥:13000:00元
四、付款方式：
合同签订后甲方支付给乙方单个广告牌人民币8000元，广告牌制作、安装完毕，经甲方验收后，甲方支付给乙方工程款人民币4000元。余款1000元一年后乙方本合同无违约，甲方支付。
五、工程期限：
每个广告牌制作安装10日，总时间自20xx年 6 月 8 日至20xx年 6 月18日完成，安装期间如遇外来干扰，特殊障碍，或其他无法抗拒的天气，自
然灾害因素造成的停工，工期适当向后自然顺延，顺延时间不得超过排除障碍的时间。
六、双方责任
（一）甲方责任
1、甲方负责广告牌的前期审批协调，如因甲方批准手续不全，施工期间遇到路政及其他监察机关对工程进行视察，或当地群众阻拦。甲方负责协调至正常施工止。
2、甲方派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，解决应由甲方负责的问题配合乙方施工。
3、甲方应按本合同及时拨付工程款项。如工程款不能及时到位，工期相应顺延。
4、甲方负责工程价款拨付和竣工结算，负责组织工程竣工验收。
（二）乙方责任
1、乙方负责按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保广告牌结构安全性，不得随意变更施工图纸。乙方确保设计施工的广告牌抗风力为10级。结构质保期为6年。
2、在质保期内如因钢结构配件质量问题在正常使用下发生结构破坏，经检验属于配件质量问题，由乙方负责其直接损失（出现不可抗拒的自然灾害除外）。
3、如施工设计存在缺陷或因焊接安装不当导致广告牌出现质量问题，一切责任由乙方承担。
4、在施工过程中，乙方要认真做好施工安全工作，施工中（包括运输、安装等）出现的'意外事故，由乙方负责，在广告牌使用过程中，如确系乙方责任造成广告牌损坏，由此对第三方造成的人身和财产损失由乙方承担全部责任，广告牌制作、安装场地如为有偿使用，费用及看管由乙方负责。
5、由于乙方原因，未能在合同规定的时间内完工，每逾期一日按工程价款的5%赔偿甲方损失。
6、乙方施工人员在施工、安装期间应遵守施工、安装区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，所有责任由乙方负责,情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任.
(三)其他约定
1、施工中出现的问题由甲、乙双方协商解决。如遇到无法抗拒自然灾害（如刮风下雨等）原因，工期顺延。
2、在保修期（一年）内，脱漆，脱焊乙方免费维修。以后的设施维护由甲方检修和维护。
七、工程质量验收：
以国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。工程质量达不到验收标准，甲方有权拒付工程款；钢结构配件安装完工后验收合格日期即为保修期开始（一年）；如乙方工程竣工，书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知10日内未验收工程，被视为验收通过。
八、附则
（一）如果甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，受害方有权依照本合同的相关内容交司法部门追究违约方的违约责任。
（二）本合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守。
（三）本合同一式两份，具有同守效力，甲、乙双方各持一份。双方签字后生效
甲方代表（签字）： 乙方代表（签字）：
（盖章） （盖章）
年 月日 年 月日
本合同3张、附图1张计4张
安装合同 篇7
甲方：_____________________________
乙方：______________________________
根据《中华人民共和国合同法》的要求，甲方委托乙方为_________学校购置、安装多媒体电脑室。经甲乙双方充分协商一致，签订本合同。
一、电脑的品牌、型号、配置和金额
1．多媒体电脑室_________套，货款总额为人民币_________拾_______万_______仟_____佰________拾______元整（￥______元）详细见附件一《预算表》。
2．详细电脑设备品牌型号配置见附件二《硬件配置性能表》。
二、多媒体电脑室系统基本功能见附件三《系统功能说明书》
三、质量保证及售后维护服务
1．乙方提供的必须是全新的电脑设备，该电脑设备必须符合国家检测标准和产品出厂标准。工程质量必须保证符合国家的质量标准及合同的要求，要按照确定的图纸施工，要用全新的材料，不得以次充好或擅自更改指定的材料或设备。
2．乙方应随电脑设备向甲方交付电脑设备的说明书及随机相关的资料。在履约过程中，乙方必须遵守国家的有关法律法规，并接受甲方的检查，如实提供检查所需提交的材料，不得拒绝。
3．乙方要按照《计算机设备售后服务合同》的`要求，提供快捷、良好的售后服务。
四、工期及验收
1．甲方准备工作：安装输入电源线路连接到电脑室，电源线直径不小于______，地线要求接地良好，并于签订本合同后_________个工作日前完工。
2．乙方工期：签订本合同后
1．因电脑质量问题发生争议，由合同签订所在地的技术质量监督部门进行鉴定，该鉴定结论是终结性的，供需双方应当接受。
2．合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。
3．本合同一式两份，甲乙双方各执一份，均具同等法律效力。
甲方（盖章）：__________________
甲方代表：______________________
联系地址：______________________
电话：__________________________
__________年________月________日
签订地点：______________________ 乙方（盖章）：__________________ 乙方代表：______________________
联系地址：______________________
电话：__________________________
__________年________月________日
签订地点：______________________
附件一《预算表》（略）
附件二《硬件配置性能表》（略）
附件三《系统功能说明书》（略）
附件四《硬件软件验收表》（略）
安装合同 篇8
甲方(业主)：
乙方(施工方)：
依照相关法律法规，经双方协商一致同意，签订本合同并严格履行：
一、工程名称： 地板辐射采暖系统(以下简称“地暖系统”)
二、工程地点： #
三、工程工期：
四、工程造价与结算方式：
A、安装范围：含温控器在内的地暖结构部分(包括：温控器提供及安装;地面保温层所用材料提供及铺装;2层防潮层的提供及铺装;电热膜提供及安装;电热膜与温控器之间的连接电缆的提供及安装;)。不包括：温控器前的供、回电缆和控制器的提供及安装。
B、结构层自下而上为：保温层;电热膜;隔离层、2层防水保护层。
1、工程造价：乙方以每平方米 元为甲方进行实际面积(量房数据) 平方米的地暖系统安装，工程总价 元，大写人民币 元整。包括地暖采暖系统咨询、设计、系统安装。
2、付款方式：甲方在签定本合同的同时向乙方预付不低于30%的总工程款________元，大写人民币 元整。在工程安装完工的.当日内付清全部工程余款。
3、甲方在施工期间对所超出合同约定的工程材料款项，双方应另立补充合同并在工程合同结束后一并付清。工程不能够同时开工时，以实际开工面积进行结算。
五、甲方应按乙方施工要求配合乙方及时进入现场，并协助乙方保证正常施工，如因甲方原因造成乙方不能及时进入现场或施工，乙方不承担违约责任。
六、甲方应在乙方工程完工后及时验收，验收期为乙方工程完工并通知甲方后当日内进行，如甲方未按期验收视甲方验收合格。
七、工程质量及工程验收标准
1、主要工程材料名称： 晓星牌电热膜，可调式温控器，2cm厚挤塑式聚苯板。
2、辅料名称：国标多丝电缆、防水绝缘胶带、布基胶带、防潮层、专用卡、
2、每个控制器平均负荷供热面积不超过30平方米 。
3、系统验收以工程安装完工后电热膜正常发热为准。
4、整个系统安装完工正常运行后，因所使用的产品发生的质量事故及人身事故及财产损失由生产企业负责。
5、乙方质保期为施工验收合格后的2个采暖期，此期间因乙方原因造成的质量问题由乙方承担相应责任，并免费保修。
6、电热膜距墙小于30cm，相邻的电热膜之间间距50cm。
7、本电地暖系统标准输入交流电压220V。
8、地暖安装前地面应整洁、平整。
八、违约责任
1.由于乙方责任未按合同日期完工，每逾期一天，应偿付甲方按工程总造价百分之二的逾期违约金。
2.甲方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，每逾期一天按工程造价加倍偿付逾期违约金。因甲方看管不当、使用不当或因不可抗拒因素(如人为破坏、偷盗、火灾、地震、装修、等)非乙方原因造成地暖系统问题及损失，乙方不承担责任。
九、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，本合同自签字之日起生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
安装合同 篇9
甲方：重庆xxx零部件有限公司
乙方：重庆xxx设备安装公司
甲乙双方经友好协商就乙方为甲方安装设备问题达成如下协议：
一、需安装设备名称、规格型号：22 空压机及 2 立方储气罐
二、安装期限：自签订本协议之日起 5 天以内安装并交付使用。
三、安装要求：按照甲方厂房规划要求和机房平面布置图在 4 米宽 5 米长的空压机房指定地点安装（含室外储气罐管道连接），安装过程中不得有碰伤或其它机械配件损坏，安装完毕应进行调试运行并合格，并在交付前有责任对甲方操作人员进行操作培训。如在安装过程中乙方不慎将机械配件或整台设备损坏，除赔偿所有损失外还将承担所有维修费用并在维修合格后甲方按第五条总安装价款的 90% 付款。乙方在安装过程中如因乙方操作不当造成乙方或甲方人员人身伤亡事故或其它任何损失一概由乙方承担。
四、验收方式：由甲方质量部会同市特检中心进行验收，并开具 《 验收报告 》 并经签章合格后为验收合格完毕。市特检中心进行验收所收取的费用包含于第五条总安装价款内。
五、总安装价款：人民币 ￥9300 元，人民币大写：玖仟叁佰圆整，此价款含安装过程中所需的工时、工具、电器机械配件（包括DN100 截止阀、DN100 法兰盘等）、电线电缆等一切费用，还包括办理《 压力容器使用证》 等其它所有取得使用权限的费用，甲方只负责提供水源、电源、氧气和乙炔。此总安装价款为17% 的含税价。
六、结算方式：安装完毕甲方取得使用权限后，根据甲方的《 验收报告》 乙方开具和总安装价款同等金额的'增值税发票送达甲方后十五天内全额付款。
七、乙方在设备报废期内有责任对设备因安装引起的所有问题负责，如因此而发生的任何分歧将申请由重庆市仲裁委员会进行仲裁或进行法律诉讼，设备未经乙方许可移动的除外。
八、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，自甲乙双方签字盖章后生效。复印件无效。
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
地址： 地址：
电话： 电话：
安装合同 篇10
经甲、乙双方共同友好协商，甲方委托乙方进行***工业园施工围墙施工，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商一致，签订本合同：
一、 工程范围及内容：
1、 乙方承建甲方位于淮口工业园区西一横道与现代大道两个地块的施工围墙工程。
2、 该围墙的具体做法见乙方提供的施工图。
3、 由于本地块地质原因，乙方必须对围墙基础进行处理并承担一切费用，以保证围墙的安全建设和使用。
4、 该围墙的验收标准以西一 横道路面做为基准点，墙体为120mm墙。墙身高度不低于1800mm。每3500mm为一跨墙，沿街面做沙浆抹面。
5、 乙方在完成围墙施工后，要做好围墙的排水系统，保证围墙的正常使用。
二、 工程质量：
1、 乙方按图施工，要求外形美观，工程质量达到验收标准。
2、 乙方对工程所需主要材料经甲方确认后方可进场施工。
3、 乙方所承包围墙施工在甲方正常使用中必须保证不跨塌，墙身不裂缝。
三、 工期：
200X年1月18日—200X年2月28日。
注（春节之前完成总工程量的40％，）
四、 工程价款及支付：
1、 甲乙双方经协商同意本合同为单价包干合同，其承包单价为每米 135 元。（全部费用包干）
2、 甲方依据合同确认的价款，按进度分阶段支付给乙方（甲方不接受乙方任何形式的委托付款或转付款要求）。
① 合同签订后当日内，甲方支付乙方10000元预付款；
② 具体工程量按实际验收的'方量为准。
③ 工程量施工完成50%，经甲方书面确认质量符合要求后五日内，支付完成工程量总价的80%给乙方；
④ 全部施工完毕经甲方书面确认质量符合要求后十五日内，支付款达到合同总价的80％给乙方；
⑤ 竣工质检验收合格后，支付工程尾款给乙方，（乙方需提供工程发票）。留工程决算总价的3%作为保修金。保修金在保修期满乙方完成全部保修内容后一月内支付（保修期按双方协商时间两年为准，从20xx年3月1日开始计算）。
五、成品及半成品保护：
1、 工程成品及半成品保护工作，从进场施工至该项工程验收确认为止应由乙方自行负责。
2、 乙方应制订出具体的措施作好成品、半成品保护工作。。
3、 乙方应协助甲方搞好项目周边的工作，杜绝发生各种纠纷。如果出现纠纷，乙方应自行与有关责任方协商解决，确保工程项目正常进行。
六、施工管理及协调：
1、 乙方应针对本工程特点制定施工方案（具体工期安排）交甲方审核。
2、 为加强现场管理，，其施工负责人应随时在现场与甲方保持联系。
3、乙方应加强其施工人员的安全、文明施工教育，自觉遵守地方政府的有关规定，自觉服从甲方有关现场安全文明施工的各项规定，杜绝安全事故、治安、刑事案件的发生，维护好现场文明施工形象。若发生上述事件，乙方应自行与责任方协商解决。
4、在乙方施工过程中，如果发生安全事故，由乙方自己承担责任，与甲方无关。
5、在施工过程中，若因乙方原因导致整个工程项目产生不良影响，甲方有权向乙方索赔，其损失按实计算（直接、间接损失），其费用直接从工程款中扣除。
七、工程质量保修与售后服务：
在保修期内，所发生的故障，由乙方负责无偿返修，乙方应在接到甲方电话通知4个小时之内上门维修，并在24小时之内排除故障，超过此时间限制，乙方承担此项维修费用的双倍违约赔偿金。
八、违约责任：
1、 乙方未按合同条件规定的质量要求施工，甲方有权暂扣相关部分工程款直至乙方返工符合质量要求，乙方自行承担返工费用，且工期不得顺延，还应承担给甲方造成的经济损失（费用按实计算）。
2、 若因乙方原因而致围墙工程工期延误，则每延迟一天乙方应向甲方支付违约金100 元。工程质量未达国家市政工程验收标准合格等级，其价格按总价下浮10%结算。并赔偿由此给甲方造成的全部损失（包括直接损失和间接损失）。甲方有权直接解除合同。
3、 以上违约金甲方可直接从应付工程款中扣除。
4、 超出双方确认工期十天视乙方严重违约，甲方有权变更或解除合同。
九、本合同一式两份， 各执壹份。其中 望江村委会 作为乙方的担保方与乙方共同承担责任和义务。经双方盖章后生效。
十、相关未尽事宜可由双方另定补充协议确认，补充协议与本合同具同等法律效力。补充协议由双方加盖公章，设计变更和签证应由甲方加盖公章。
十一、双方在履行本合同及补充协议过程中发生争议，应协商解决，若协商未果，当事人一方可向本合同履行地（即工程所在地）人民法院提起诉讼。
甲方： 乙方：
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
【安装合同】相关文章：
安装的合同04-15
安装合同08-18
制作安装合同02-28
安装调试合同03-01
工程安装合同02-28
水电安装合同03-02
安装施工合同03-14
购销安装合同03-13
安装板房合同03-29
水电安装合同经典03-26