职场范文
当前位置:聘大网>职场范文>合同>监理合同

监理合同

时间:2023-06-02 09:28:45 合同 我要投稿

监理合同模板汇编十篇

  随着人们对法律的了解日益加深,合同的地位越来越不容忽视,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么合同书的格式,你掌握了吗?下面是小编精心整理的监理合同10篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

监理合同模板汇编十篇

监理合同 篇1

  委托方(以下简称甲方)

  监理方(以下简称乙方) 张美琼

  甲方委托乙方监理装饰装修工程,双方经协商一致,同意签订以下合同:

  一、服务内容、方式和要求

  1、服务内容:

  ①工程名称: 德善堂东浦药店、德善堂金鸡亭药店及门诊、德善堂瑞丽门诊

  ③工程规模:室内工程建筑面积 合计约 1000 m2。 ④监理范围: 装饰装修图纸内部分。

  ⑤服务范围如下:

  (1)前期监理

  审定设计方案及图纸;审核工程预算;设计方案确定后5个工作日,按设计图纸核算工程量按定额套预算,把控整个工程总造价。

  (2)中期监理

  根据图纸及物料表对各节点材料进场验收以防施工单位更换材料品牌及质量;对各节点隐蔽项目质量验收及确认各节点是否有按图施工;对因设计及现场与图纸等其它因素需做变更,与施工单位对接确认变更签证;

  (3)后期监理

  工程结算审核;对施工单位增减项及工程竣工时行结算审核。

  2、服务方式:

  ①施工前期,乙方配合甲方完成监理审核工作.

  ②施工期间,乙方对装饰装修施工过程进行不定期督查。

  ③施工后期,乙方进行工程结算审核,协助甲方签订工程质量保修合同。

  3、服务承诺:

  ①乙方在工程监理过程中,根据工程实际情况为甲方提供相关合理化建议。

  ②乙方以主动、认真、负责、公正服务态度为甲方提供监理服务。 ③乙方对工程各施工重要环节进行详细监控,确保工程质量达到预期目标。

  二、委托方提供如下条件:

  为乙方提供已使用与本工程有关原材料、构配件、机械设备等生产厂家名录,和与本工程有关协作单位、配合单位名录。

  三、授权范围

  甲方在委托工程范围内,书面通知施工单位授予乙方以下监理权利:

  1、对选用材料和施工质量检验权。

  2、施工工艺变更权,需经甲方同意。

  3、对施工单位处罚建议权。

  4、对施工单位人员调整建议权,对现场文明施工管理权。

  5、对工程开工、停工、复工、延期、报验、验收等环节签认权。

  6、工程款支付审核,未经乙方签字认可,甲方不支付施工单位工程款项管理权。

  7、对工程质量、进度、费用监控权,施工日期(提前或超期)签认权。

  11、与协作单位组织协调主持权。

  四、合同期限:

  从签订合同之日起,即 20xx 年12月 1 日至20xx年 2 月 28 日止。

  五、监理费用及支付方式:

  1、本次装修监理费用为捌万元。[监理工期限三个月,如果工程超期一个月以上,则监理费用应在原来基数上增加百分之十作为补偿]

  2、支付方式:

  合同期间分两次支付,第一次支付50%,¥40,000(大写:肆万元正)。签定合同后三天内支付给乙方,工程竣工结算确认完成之日起三天内支付尾款50%,¥40,000(大写:肆万元正)。

  六、违约责任:

  1、在监理责任期限内,因乙方过失,给甲方造成经济损失,甲方有权从乙方监理费用中扣除相应损失费用。

  2、因甲方不履行授予乙方权限,造成损失,乙方不予承担。

  3、甲方不如期支付乙方监理费用,每超一天应承担合同价款5‰违约金。

  七、争议和解决办法:

  1、如甲乙双方在工程监理责任出现争议时,以乙方具体监理工作 行为是否符合国家相关监理规范和标准为依据进行裁定。

  2

  2、如有工程监理责任不能认定,甲乙双方有权提交有关部门进行认定或提交相关仲裁机关仲裁。

  3、因违约或终止合同引起损失和经济赔偿,双方协商解决,如未能达成一致,提交相关仲裁机关仲裁,或向人民法院起诉。

  八、本合同一式两份,双方各执两份,签字后生效,工程结束后,自动作废。

  甲方单位(章): 乙方(章):

  委托代理人(签字)委托代理人(签字): 甲方地址:乙方地址:

  联系电话:联系电话:

  年月日 年 月 日

监理合同 篇2

  1抵押是指债务人或第三人不转移对抵押财产的占有,将该财产作为债权的担保。以下财产中属于可以抵押的是 ( A )。

  A抵押人所有的房屋和其他地上定着物 B土地所有权

  C宅基地土地使用权 D依法被监管的财产

  2保险是一种受法律保护的分散危险、消化损失的经济制度。下列关于保险应具备的特征说法错误的是 ( C )。

  A必须有危险存在 B被保险人对于保险标的须有某种能以金钱估量的并为法律和公序良俗所认可的经济利益

  C保险人须对危险所造成的损失给予精神补偿 D保险合同有法律约束力

  3、合同履行后,定金可收回或抵作价款。收受定金的一方不履行合同的,应( C )返还定金。

  A、原价 B、三倍 C、两倍 D、按违约金额

  4、留置的期限一般规定,债务人应在( A )的期限内履行债务。

  A、不少于两个月 B、一个月内 C、10天内 D、不少于一个月内

  5、保证方式没有约定或约定不明确的`,按( B )承担担保责任。

  A、保证 B、连带保证 C、违约 D、合同

  6、甲需购进价值100万元的设备,甲应预付定金( A )万元。

  A、20 B、30 C、40 D、50

  7、保险合同中的保险人对于( C )事故造成的财产或人身损失赔偿保险金。

  A、一切 B、偶然 C、合同约定 D、自然

  8、我国的《建筑法》是以规范建筑市场行为为出发点,以( A )为主线的基本法律规范。

  A、建筑工程质量和安全 B、建筑市场发展

  C、建筑经济发展 D、建筑经济利益

  9、1999年8月30日九届全国人大十一次会议通过了《中华人民共和国招标投标法》,施行于( A )

  A、20xx.1.1 B、20xx.2.1 C、20xx.1.1 D、20xx.2.1

  10、根据不同的分类方式,工程项目招标具有不同的类型。按工程项目建设程序分类,下列不正确的是( A )。

  A、项目开发招标 B、项目总承包招标

  C、堪察设计招标 D、工程施工招标

监理合同 篇3

  甲方:(以下简称“业主”)

  乙方:(以下简称“监理人”)

  经过双方协商一致,签订本合同。

  一、监理概况

  1、业主委托监理人的家装工程(以下简称“本工程”)概况如下:①工程名称:②监理范围:A家装施工合同以内的项目预计元B主材预计元C安装厨房设备、门窗预计元D安装地板预计元E安装热水器、浴霸预计元③总投资:监理范围内预计总额元以工程竣工结算为准

  2、下列文件均为本合同的组成部分:①北京市装饰装修工程施工合同。②在实施过程中共同签署的补充与修改文件。

  3、监理人同意,按照本合同的规定条件范围内的监理业务。

  4、业主同意按照本合同注明的期限、方式、币种向监理人支付酬金。

  二、监理取费

  1、参照北京市物价局、北京市城乡建设委员会京价(收)字(1996)第043号文件。结合当前家庭装饰装修的具体情况执行监理取费。

  2、家装监理取费标准按家装工程的总造价计醛?A、3万元以下工程收取监理费计元。B、3万元以上的按%计醛?计元。

  3、监理人收费最终结算以家装总造价为准。签订监理合同时支付监理费的30%计元,监理人进场时支付监理费的50%计元,工程完工验收时支付20%计元。

  三、监理人责任义务

  1、监理人对业主家装工程实行监理,完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。

  2、监理人在履行本合同时,应运用合理的技能,认真勤奋地工作。帮助业主实现合同规定的目标,公正地维护业主的合法权益。

  3、监理人随时听取业主对装修设计的修改意见,了解业主的装修意图,协助业主与装饰公司或装修队进行工程洽商。

  4、在监理过程中,监理人的责任期即合同有效期。

  5、监理人发出的停工令和复工令应事先向业主报告。如在紧急情况下不能事先报告时,则应在24小时内向业主作出书面报告。

  四、业主的责任义务

  1、业主应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调,包括装饰时“居室内需改动、拆除”的部分,必须向小区物业管理或房管部门申报,取得有关部门的同意。

  2、业主应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的相关资料(业主与承包方鉴定的合同(副本)以及订货合同等)。

  3、业主应当在约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾期应视为业主的同意。

  4、业主应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

  五、双方违约责任

  1、在施工过程中如因监理人使工程出现重大质量问题时,应当向业主按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额(扣除税金)。触及法律的,还应当承担相应的法律责任。

  2、监理人对业主或第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。

  3、在施工过程中,如因业主原因(供货延误、变更、外出)需推迟施工进度,延误工期超过合同规定的竣工期限时,延长期限天内不加收监理费,天以上的每天按监理收费总额的%进行支付。

  4、在工程竣工验收合格后,业主不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为业主违约,监理人有权追究其违约责任。

  5、因不可抗力导致监理工作不能进行时,双方互部承担责任。

  6、当事人一方要求变更或解除合同时,应当天前通知对方,因变更或解除合同使一方遭受经济损失的,除依法可以免除责任外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

  六、补充协议:

  七、未尽事宜双方协商解决。

  八、本合同的监理业务,自__________年____月_____日开始实施,至施工合同规定的竣工日期止。甲方:乙方:年月日后附:家装监理服务基本内容(属合同一部分)家装监理服务基本内容一、开工前(审核业主与家装公司或装修队签定的合同、图纸、预算)

  1、审核是否使用北京市标准合同范本。

  2、合同中是否注明甲乙双方提供材料的品牌、数量、等级。

  3、审核图纸是否齐全,图纸标准、尺寸、文字是否清楚。

  4、参照图纸审核预算书中的计算是否准确,预算单价是否合理。

  5、检验房管及有关部门对装修需拆改部位的申请批准单。

  二、施工中(施工过程监理服务内容采取逐项验收原则)

  1、参加业主与施工方在施工前的技术交底。

  2、检验进场材料与合同规定的是否相符。

  3、执行《北京市家庭装饰工程质量验收标准》。①基底检验旧装饰层的凿剔、清除处理等施工工艺。②检验水路、电路预埋工程。③基层检验底龙骨,底衬及找平层的施工工艺。④三方办理隐藏工程验收。⑤涂饰项目检验:第一步检验准备涂饰的面层(如:木制品、墙)。第二步是对涂饰完成的墙体面层、木制品面层。

  4、按规定时间如实填写监理检验记录。

  5、协助业主签定装饰增减变更记录,审核工程量。

  三、竣工后

  1、协助业主进行工程竣工整体验收。

  2、协助业主与家装公司或装修队办理有关保修手续。

  四、单项监理服务可根据业主提出的要求进行协商。

  1、人对业主家装工程实行监理,完成本合同中约定的监理工程范围内的项目。

  2、监理人在履行本合同时,应运用合理的技能,认真勤奋地工作。帮助业主实现合同规定的目标,公正地维护业主的合法权益。

  3、监理人随时听取业主对装修设计的修改意见,了解业主的装修意图,协助业主与装饰公司或装修队进行工程洽商。

  4、在监理过程中,监理人的责任期即合同有效期。

  5、监理人发出的停工令和复工令应事先向业主报告。如在紧急情况下不能事先报告时,则应在24小时内向业主作出书面报告。

  四、业主的责任义务

  1、业主应当负责房屋装饰装修的所有外部关系协调,包括装饰时“居室内需改动、拆除”的部分,必须向小区物业管理或房管部门申报,取得有关部门的同意。

  2、业主应当在双方约定的时间内免费向监理人提供与工程有关的相关资料(业主与承包方鉴定的合同(副本)以及订货合同等)。

  3、业主应当在约定的时间内就监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定。逾期应视为业主的同意。

  4、业主应当履行监理合同约定的义务,如有违反则应当承担违约责任,赔偿给监理人造成的经济损失。

  五、双方违约责任

  1、在施工过程中如因监理人使工程出现重大质量问题时,应当向业主按工程分项进行赔偿。累计赔偿额不超过监理酬金总额(扣除税金)。触及法律的,还应当承担相应的`法律责任。

  2、监理人对业主或第三方违反合同规定的质量要求和完工(交图、交货)时限,不承担责任。

  3、在施工过程中,如因业主原因(供货延误、变更、外出)需推迟施工进度,延误工期超过合同规定的竣工期限时,延长期限天内不加收监理费,天以上的每天按监理收费总额的%进行支付。

  4、在工程竣工验收合格后,业主不得以任何原因拒付监理费。如有发生视为业主违约,监理人有权追究其违约责任。

  5、因不可抗力导致监理工作不能进行时,双方互部承担责任。

  6、当事人一方要求变更或解除合同时,应当天前通知对方,因变更或解除合同使一方遭受经济损失的,除依法可以免除责任外,应由责任方负责赔偿。变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式,协议未达成之前,原合同仍然有效。

  六、补充协议:

  七、未尽事宜双方协商解决。

  八、本合同的监理业务,自__________年____月_____日开始实施,至施工合同规定的竣工日期止。

  甲方:乙方:年月日后附:家装监理服务基本内容(属合同一部分)家装监理服务基本内容一、开工前(审核业主与家装公司或装修队签定的合同、图纸、预算)

  1、审核是否使用北京市标准合同范本。

  2、合同中是否注明甲乙双方提供材料的品牌、数量、等级。

  3、审核图纸是否齐全,图纸标准、尺寸、文字是否清楚。

  4、参照图纸审核预算书中的计算是否准确,预算单价是否合理。

  5、检验房管及有关部门对装修需拆改部位的申请批准单。

  二、施工中(施工过程监理服务内容采取逐项验收原则)

  1、参加业主与施工方在施工前的技术交底。

  2、检验进场材料与合同规定的是否相符。

  3、执行《北京市家庭装饰工程质量验收标准》。①基底检验旧装饰层的凿剔、清除处理等施工工艺。②检验水路、电路预埋工程。③基层检验底龙骨,底衬及找平层的施工工艺。④三方办理隐藏工程验收。⑤涂饰项目检验:第一步检验准备涂饰的面层(如:木制品、墙)。第二步是对涂饰完成的墙体面层、木制品面层。

  4、按规定时间如实填写监理检验记录。

  5、协助业主签定装饰增减变更记录,审核工程量。

  三、竣工后

  1、协助业主进行工程竣工整体验收。

  2、协助业主与家装公司或装修队办理有关保修手续。

  四、单项监理服务可根据业主提出的要求进行协商。

监理合同 篇4

  1、主持开工前的工地会议和施工阶段的常规工地会议,并签发会议纪要,有权参加承包人为实施合同内容组织的有关会议,协调工地各承包人(含指定分包人)的有关联席会议。

  2、按施工合同规定的变更范围,按工程变更程序对工程或其任何部份的`形式、质量、数量及任何工程施工程序做出变更的建议,并审核变更工程的单价和总价,经建设单位同意后下达变更令,对施工合同中规定的较大的变更,须由建设单位直接下达变更令

  3、对承包人提出的竣工期的延长或费用索赔,应就其中申述的理由,查清全部情况,并根据合同规定程序审定延长工期或索赔的款项,经建设单位批准后发出延期或索赔通知。

  4.审查承包人的任何分包人的资格和分包工程的类型、数量,按合同规定程序和权限审批。

  5、监督承包人进入本工程的主要技术、管理人员的构成、数量与合同所列名单是否相符;对不称职的主要工程技术、管理人员,监理工程师应提出更换要求。

  6、对承包人的主要施工机械设备的数量、规格、性能按合同要求进行监督、检查。由于施工机械设备的原因影响工程的工期、质量的,监理工程师有权提出更换。对工程要求采购、安装的设备、鉴定其符合性;对不符合要求的设备,监理工程师有权要求退货或运出场外。

  7、督促建设单位及时妥善履行合同规定的各项责任和法定承诺。

监理合同 篇5

  委托方(以下简称甲方): 联系电话:

  受委托方(以下简称乙方): 联系电话:

  依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、诚信的原则上,就甲方委托乙方对甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议。

  第一条、工程概况

  1、 工程地点:

  2、 工程监理内容:

  3、 工程监理方式,双方商定采取下列第 种合作方式。

  a、全程式监理

  b、阶段式监理

  4、 合同价款(人民币) 元(金额大写)。

  第二条、甲方工作

  1、如果采取全程式监理,甲方负责协同乙方对该项工程现场,进行实际勘探工作。

  2、甲方需对乙方提供书面授权委托书。

  第三条、变更

  合同执行中如有事项变更,双方应协商一致,签订书面变更协议,同时调整相关工程监理费用。

  第四条、执行标准

  双方约定本工程施工质量按下列第 项标准执行。

  a、《北京市家庭装饰工程质量验收规定》

  b、其他规定:

  第五条、监理款项支付方式

  a、双方约定合同生效后,甲方先支付乙方工程总监理费 %,即 元;工程中期验收后,甲方向乙方支付工程总监理费 %,即 元。

  b、 支付方式:

  第六条、质量报告

  如果甲方选择全程式监理方式,乙方待工程施工验收前一天要向甲方提供文字性的`各项验收报告单。

  第七条、违约责任

  因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

  第八条、合同争议的解决方式

  双方发生争议,协商解决不成时,按下列第 项方式解决。

  a、 向北京市仲裁委员会申请仲裁;

  b、 向 人民法院提起诉讼。

  第九条、附则

  本合同经甲、乙双方签订后生效。

监理合同 篇6

  第 1 题

  依据《中华人民共和国合同法》的规定,下列文件中,属于要约的是( )。

  A.招标公告

  B.投标书

  C.寄送的价目表

  D.招标说明书

  正确答案:B

  第 2 题

  法律事实是指能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实,法律事实包括( )。

  A.社会事件与合法行为

  B.自然与非自然

  C.事件和行为

  D.主体与客体

  正确答案:C

  第 3 题

  颁发工程接收证书的条件为( )。

  A.工程最终竣工

  B.工程全部完工

  C.工程基本完工

  D.工程基本竣工并通过竣工验收

  正确答案:D

  第 4 题

  某采用FIDIC(施工合同条件》的合同,工程师审查承包商提交的施工组织设计和进度计划时,认为承包商使用的施工设备数量不够而不能保证工程进度,则工程师( )。

  A.有权要求增加施工设备,增加的费用由承包商承担

  B.有权要求增加施工设备,增加的费用由业主承担

  C.无权要求增加施工设备,但有权要求加快施工进度

  D.无权要求增加施工设备,也无权要求加快施工进度

  正确答案:A

  第 5 题

  施工合同履行过程中,因工程所在地发生洪灾所造成的损失中,应由承包人承担的是( )。

  A.工程本身的损害

  B.因工程损害导致的第三方财产损失

  C.承包人的施工机械损坏

  D.工程所需清理费用

  正确答案:C

  第 6 题

  某工程项目,建设单位未按合同约定的时间支付监理酬金。监理单位在应当获得监理酬金之日起30日内未收到支付单据,且建设单位又未提出任何书面解释,监理单位按合同规定保护自己合法权益可以采取的措施是( )。

  A.发出终止合同的通知,通知送达建设单位后,合同即行终止

  B.发出终止合同的通知,通知发出后14日内仍未获得支付酬金,合同即行终止

  C.发生终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出终止合同的通知,第二份通知到达建设单位后,合同即行终止

  D.发出终止合同的通知,通知发出后14日内未得到答复,可进一步发出通知,第二份通知发出后42日内仍未得到答复,合同即行终止

  正确答案:D

  第 7 题

  合同当事人之间出现合同纠纷,(环球网校监理工程师频道为您整理)要求仲裁机构仲裁,仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交( )。

  A.合同公证书

  B.仲裁协议书

  C.履约保函

  D.合同担保书

  正确答案:B

  第 8 题

  委托代理人与第三人签订合同的法律特征表现为( )。

  A.以代理人的名义与对方谈判

  B.商签的合同内应有代理****利和义务的条款

  C.代理人在合同谈判过程中自主地提出自己的要求

  D.所形成的`合同由委托人和代理人共同履行

  正确答案:C

  第 9 题

  根据建设工程委托监理合同示范文本的规定,合同履行过程中,监理人可以单方面提出终止合同的情况是( )。

  A.委托人不及时提供与业务有关的工程信息资料

  B.委托人订购的设备到货延误,导致施工停工超过半年

  C.委托人增加的监理工作内容过多

  D.执行监理业务的时间已到合同约定的日期而工程尚未完工

  正确答案:B

  第 10 题

  建设工程合同的公证与签证,在法律上的相同之处是( )。

  A.性质相同,都是国家行政机关对工程合同按照法定程序进行审查

  B.效力相同,即经过法定程序公证和签证的合同可以作为人民法院认定事实的依据

  C.适用范围相同,即在国内国外均可采用签证和公证任何一种合同审查方式

  D.申请原则相同,都是合同当事人自愿决定是否进行合同的签证和公证

  正确答案:D

  第 11 题

  某项目施工过程中,由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害,( )应当由发包方承担。

  A.承包方人员伤亡损失

  B.发包方人员伤亡损失

  C.承包方施工设备损坏的损失

  D.运至施工场地待安装工程设备的损害

  E.工程修复费用

  正确答案:BDE

  第 12 题

  (20xx年)工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有( )。

  A.施工投标保证

  B.施工合同履约保证

  C.施工合同支付保证

  D.工程预付款保证

  E.施工合同工程款垫支保证

  正确答案:ABD

  第 13 题

  下列证据中,能够作为承包商索赔有效证据的有( )。

  A.招标文件

  B.招标阶段现场考察时,招标人对承包人所提问题的口头解答

  C.技术文件中提供的地质资料

  D.工程师发布的书面指令

  E.检查和试验记录

  正确答案:CDE

  第 14 题

  索赔报告的内容应包括( )。

  A.双方的责任

  B.索赔的依据

  C.索赔要求补偿的款项

  D.事件发生的原因

  E.工期展延天数

  正确答案:BCDE

  第 15 题

  FIDIC《施工合同条件》规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时就( )发布变更指令。

  A.改变合同中任何工作的数量

  B.删减部分合同约定的工作内容交由其他承包商实施

  C.改变工程任何部分标高、位置和尺寸

  D.改变任何工作的质量

  E.改变原定施工顺序和时间安排

  正确答案:ACDE

  第 16 题

  (20xx年)某监理合同履行过程中,由于委托人变更设计使监理工作增加了工作内容,延长了持续时间。这种情况下监理人应( )。

  A.及时通知委托人变动后果

  B.延长完成监理任务的时间

  C.终止监理合同中增加内容的执行

  D.追索委托人的违约金

  E.申请支付附加工作的报酬

  正确答案:ABE

  第 17 题

  下列有关格式条款的表述中,错误的有( )。

  A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

  B.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

  C.当格式条款与非格式条款不一致时,应采用非格式条款

  D.如果对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释

  E.如果对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释

  正确答案:AD

  第 18 题

  在项目招标的中标通知书发出后,(环球网校监理工程师频道为您整理)招标人和中标人应按照( )订立书面合同。

  A.招标公告

  B.招标文件

  C.投标文件

  D.评标价格

  E.最后谈判达成的降价协议

  正确答案:BC

  第 19 题

  依据《合同法》,法定解除合同的条件有( )。

  A.合同履行过程中发生不可抗力

  B.合同履行期限届满之前当事人一方明确表示不履行

  C.当事人一方迟延履行主要债务

  D.当事人一方违约行为致使合同目的不能实现

  E.合同履行期限届满之前,当事人的行为表明不履行主要债务

  正确答案:BDE

  第 20 题

  下列关于要约的撤回和撤销的说法中,不正确的是( )。

  A.要约的撤回和撤销的区别在于要约是否已经发生法律效力

  B.撤回要约的通知必须在要约到达受要约人之前到达受要约人

  C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人的同时到达受要约人

  D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之前到达受要约人

  E.撤销要约的通知可以在受要约人发承诺通知的同时到达受要约人

  正确答案:BE

监理合同 篇7

  1、下列取得《监理工程师资格证书》的人员中,监理工程师注册机关不受理注册申请的是( abcd )人员。

  A.国家行政机关现职 B.施工单位在职

  C.工程咨询单位 D.设计单位

  E.厂矿企业基建

  2、根据《工程监理企业资质管理规定》,甲级工程监理企业的技术负责人应当( bcd )。

  A.具有10年以上从事工程建设工作的经历

  B.具有15年以上从事工程建设工作的经历

  C.具有高级技术职称

  D.取得《监理工程师注册证书》

  E.取得《监理工程师资格证书》

  3、根据《建设工程委托监理合同》的规定( ce )是监理人的权利。

  A、选择施工总承包人的确认权与否决权

  B、工程实际竣工日期的签认权

  C、工程上使用的材料和施工质量的检验权

  D、设计变更的审批权

  E、工程款支付的审核和签认权

  4、依据施工合同示范文本规定,施工合同发包人的义务包括( abc )。

  A、办理临时用地、停水、停电申请手续

  B、向施工单位进行设计交底

  C、提供施工场地地下管线资料

  D、做好施工现场地下管线和邻近建筑物的保护

  E、开通施工现场与城乡公共道路的通道

  5、监理工程师在业主的委托下,有可能编制的进度计划是( )。

  A、阶段性设计进度计划 B、工程项目总进度计划

  C、单位工程施工进度计划 D、工程项目年度计划

  E、设计工作分专业进度计划

  6、由于业主设计变更,导致工程暂停―个月,则承包商可索赔的费用有(ae )。

  A、机械设备窝工费 B、人工窝工费 C、利润

  D、增加的现场管理费 E、材料涨价

  7、在动态控制过程中,应着重做好的工作包括( bcd )。

  A、对计划目标值的论证和分析]

  B、及时对工程进展做出评估,即收集实际数据

  C、采取控制措施以确保投资控制目标的实现

  D、进行项目计划值与实际值的比较,以判断是否存在偏差

  E、流动资金的筹措

  8、隐蔽工程施工完毕承包单位自检合格后,填写《报验申请表》,附上相应的(ace ),报送项目监理机构。

  A、工程检查记录 B、资质证明 C、试验报告

  D、工程变更单 E、复验报告

  9、质量事故处理方案中,一般处理原则包括( aed )。

  A、正确确定事故性质 B、满足用户的期望

  C、正确确定处理范围 D、达到原设计标准

  E、正确确定责任情况

  10、下列关于归档文件的质量要求正确的是( abcd )。

  A、归档的工程文件一般应为原件

  B、工程文件的内容必须真实、准确,与工程实际相符合

  C、 工程文件应字迹清楚,图样清晰,图表整洁,签字盖章手续完备

  D、所有竣工图均应加盖竣工图章

  第11题

  在项目招标的中标通知书发出后,招标人和中标人应按照()订立书面合同。

  A.招标公告

  B.招标文件

  C.投标文件

  D.评标价格

  E.最后谈判达成的降价协议

  正确答案:B,C

  第12题

  工程项目建设过程中,发包人要求承包人提供的担保通常有()。

  A.施工投标保证

  B.施工合同履约保证

  C.施工合同支付保证

  D.工程预付款保证

  E.施工合同工程垫支保证

  正确答案:A,B,D

  第13题

  下列哪些情况属于发包人的违约责任()。

  A.发包人延误支付(逾期1天,应承担支付金额0.2%的违约金)

  B.审批工作的延误

  C.因发包人原因要求解除合同

  D.设计错误

  E.发包人延误支付(逾期1天,应承担支付金额0.1%的违约金)

  正确答案:A,B,C

  第14题

  承包商向工程师报送的竣工报表内容应包括()。

  A.到工程接收证书指明的竣工日期,根据合同完成全部工作的最终价值

  B.承包商认为应该支付给他的其他款项

  C.承包商认为根据合同应支付给他的估算总额

  D.承包商认为的.工期索赔

  E.工程设计的变更内容

  正确答案:A,B,C

  第15题

  施工合同履行中,需要进行爆破作业时,承包人应完成的义务包括()

  A.取得相关行政管理部门的爆破作业许可

  B.取得爆破作业资质证件

  C.与相邻建筑物所有人进行协调

  D.作好施工现场的安全防护工作

  E.保护相邻建筑物

  正确答案:B,D,E

  第16题

  在FIDlC《施工合同条件》中,承包商应承挂的风险包括()。

  A.建设单位提供的设计不当造成的损失

  B.承包商提供的设计不当造成的损失

  C.不属于承包商原因造成的放射性污染

  D.属于承包商原因造成的放射性污染

  E.政策法规的变化对工程成本造成的损失

  正确答案:B,D

  第17题

  依据监理合同示范文本规定,下列事项中,属于委托人义务的有()。

  A.办理施工有关的行政审批手续

  B.将监理机构权限和主要成员分工书面通知第三方

  C.负责工程施工各方的协调管理

  D.与监理人协商一致,选定项目承包人

  E.提供监理工作需要的资料

  正确答案:A,B,C,E

  第18题

  甲公司将与乙公司所签合同的义务转让给丙公司,依据《中华人民共和国合同法》的规定,下列关于该转让行为的表述中,正确的包括()。

  A.合同主体不变,仍为甲乙两公司

  B.丙公司可以对乙公司行使抗辩权

  C.甲公司无须征得乙公司转让的同意,但应通知对方

  D.丙公司承担对乙公司与合同有关的从债务履行责任

  E.丙公司直接对乙公司承担合同义务

  正确答案:B,D,E

  第19题

  根据FIDIC《施工合同条件》的规定,工程师可以根据施工进展的实际情况,在认为必要时,就()发布变更指令。

  A.缩短合同约定的工期

  B.改变合同中任何工作的数量

  C.删减任何合同约定的工作内容

  D.改变原定的施工顺序

  E.变更任何工作的质量要求

  正确答案:B,C,D,E

  第20题

  对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑,招标人的正确处理方式有()。

  A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人

  B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人

  C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答

  D.解答应说明问题的来源

  E.在标前会上给予解答并记入会议纪要

  正确答案:A,E

监理合同 篇8

  根据《中华人民共和国劳动法》,为明确甲乙双方的责任和义务,保护双方的合法权益,在平等、自愿的基础上协商一致,订立以下监理人员聘用合同,并共同遵守。

  一、合同期限

  本合同自 年 月 日起至 年 月 日 止,期限为: 年 月。期间前三个月为试用期限。

  二、工作守则

  1、甲方根据工作需要,安排 到野外进行监理工作,任 职务。

  2、乙方必须依据《煤炭工程建设监理规定》、《建设工程监理规范》等相关法律法规,本着"诚信、守法、科学、公正"的准则开展监理工作,必须遵守行业规范和职业道德。

  3、乙方在应聘期间,必须遵守国家的法律、法规及甲方制订的各种规章制度,严格律己。

  三、劳动条件及劳动保护

  1、甲方为乙方提供基本的工作及住宿条件。

  2、甲方按第四款第2条每月支付乙方规定的劳保,并给乙方办理人身意外伤害保险(合同期内)。如不幸发生意外伤亡事故,由保险公司按有关规定进行赔付,甲方不再承担赔付责任。

  3、乙方可领取甲方提供的劳保用品,并应正确使用和保管。

  4、为保证野外监理工作正常进行,保障乙方合法权益,()甲方向乙方提供伙食、电话及防寒补贴。

  四、劳动报酬及津贴

  1、甲方对所聘用人员:先面试、后试用,试用期为3个月,试用期内工资按个人工资的'80%发放,试用合格后正式签订合同。

  2、甲方负责支付乙方在施工监理期间的相关费用,具体包括劳务费每天 元,野外补贴每天 元(按实际天数计算);电话费每月 元,伙食补贴每天 元。

  3、甲方可每月15日发放乙方上个月工资或集中一次发放几个月的工资,但原则上春节前应将本年度工资结清并发放到位。

  4、乙方在受聘期间如遇特殊岗位,冬休或工程间歇期,甲方可视情况安排发放基本工资 元。

  五、双方权益

  1、甲方必须严格执行人事法规,依法维护乙方的人事权益。

  2、乙方在工作期间应服从甲方技术和行政上的领导,严格按照甲方的监理要求和规定完成野外监理工作,及时做好各种记录和报表,对发现的问题应及时向甲方通报,并根据甲方的意见向业主汇报,不得违章作业。

  3、遵守国家法律、法规。若因失职而发生质量及安全事故,损失及责任,均由失职者及当事人员自行承担解决。

  4、受聘人员给监理方造成损失或不良影响时,甲方可视情况扣除相关费用。

  六、合同的终止

  1、本合同执行期满之日自行终止。

  2、乙方在合同期内,遇有被判刑、劳动养教、开除等严重违法违规情况时,自决定之日起,本合同自行终止。

  3、甲、乙双方因故提前终止聘用合同时,必须提前30天通知对方,并办理完相关手续后本合同自行终止。

  七、合同的解除

  1、乙方有下列情形之一者,甲方有权单方面解除合同:

  (1)、试用期内证明不符合聘用条件的;

  (2)、不能胜任本职工作的;

  (3)、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的;

  (4)、严重失职、对所监理工程质量造成影响的。

  (5)营私舞弊,弄虚作假,对甲方声誉或经济利益造成重大损失的;

  (6)、存在违法行为的;

  (7)、弄虚作假或隐瞒重大病害的。

  2、有下列条件之一的,甲方可以提前30天通知乙方解除合同:

  (1)、乙方患病不能坚持工作的;

  (2)、根据监理工作需要核减人员的。

  3、有下列条件之一的,乙方可以随时通知甲方解除合同:

  (1)、试用期内;

  (2)、甲方未履行合同规定的义务或侵害乙方的合法权益。

  八、违约责任

  1、乙方受聘后,甲方每月将乙方工资扣除100元/月作为履约保证金,合同期满或终止,交接完工作后,由甲方一次性将履约保证金返还乙方。若乙方出现有第七条第一款所列各项情形之一而终止合同的,则没收其履约保证金。

  2、甲乙双方在合同履行期间不得随意解除合同:甲方未取得乙方同意而解除合同的,应按照实际施工时间全额支付乙方各项费用;乙方未取得甲方同意解除合同而擅离职守的,甲方只支付乙方在履职期间应得费用的50%。

  九、本合同未尽事宜,甲乙双方按照国家法律法规协商解决。

  十、本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,双方签字盖章后既为生效。

  甲 方: (盖 章)

  甲方代表: 乙 方:

  日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日

监理合同 篇9

  第 1 题

  某材料采购合同中,双方约定的违约金是15万元,由于供货方违约不能交货,采购方为避免停工待料,不得不以较高价格紧急采购,为此多付价款30万元(无其他损失),若停工待料采购方的损失为75万元。供货方应支付的违约金应为( )万元。

  A.15

  B.30

  C.45

  D.75

  正确答案:B

  第 2 题

  在投标文件的报价单中,如果出现总价金额和分项单价与工程量乘积之和的金额不一致时,应( )。

  A.以总价金额为准,由评标委员会直接修正即可

  B.以总价金额为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

  C.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会直接修正即可

  D.以分项单价与工程量乘积之和为准,由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认

  正确答案:D

  第 3 题

  通过招标选择的承包人,在合同协议书内明确的工期总天数应为( )。

  A.招标文件要求的天数

  B.投标书内承包人承诺的天数

  C.发包人和承包人协商的天数

  D.承包人提交的施工组织设计中的天数

  正确答案:D

  第 4 题

  甲公司经过资产重组分立为乙、丙两家公司,乙公司与丙公司协商后将某合同的履行归于乙公司。对此,以下说法正确的是( )。

  A.乙、丙公司之间的协议有效,无需通知合同对方当事人

  B.乙、丙公司之间的协议有效,只需通知合同对方当事人即可

  C.乙、丙公司之间的协议经甲公司同意后通知合同对方当事人即可

  D.乙、丙公司之间的归属协议,若合同对方当事人不同意,则丙公司对该合同承担连带责任

  正确答案:D

  第 5 题

  下列关于代理的叙述,不正确的是( )。

  A.无权代理行为的'后果由被代理人决定是否有效

  B.无权代理在被代理人追认前相对人可以撤销

  C.无权代理的法律后果由被代理人承担

  D.代理人只能在代理权限内实施代理行为

  正确答案:C

  某工程项目,发包人未能给勘察人员提供必要的生活条件而造成了窝工,发包人支付给勘察人的窝工费金额应当按照( )计算。

  A.估算平均工日产值

  B.概算平均工日产量

  C.预算平均工日产量

  D.实际平均工日产值

  正确答案:C

  第 6 题

  (20xx年)按照FIDIC《施工合同条件》规定,在( )后,业主应将保留金全部返还给承包商。

  A.颁发工程接收证书

  B.颁发履约证书

  C.签发最终支付证书

  D.承包商提交结清单

  正确答案:B

  第 7 题

  采购合同履行中,要求变更或解除合同一方应及时将自己的意图通知对方,对方也应在接到书面通知后的( )天或合同约定的时间内予以答复,逾期不答复的视为默认。

  A.7

  B.10

  C.14

  D.15

  正确答案:D

  第 8 题

  FIDIC合同条件下,“索赔、争端和仲裁”这一条目属于( )。

  A.专用条款

  B.协议书

  C.通用条款

  D.合同清单

  正确答案:C

  第 9 题

  在法律和当事人双方对合同形式、程序均没有特殊要求时,则合同成立的时间为( )目。

  A.要约生效

  B.承诺生效

  C.附生效条件的合同条件具备

  D.附生效期限的合同期限届至

  正确答案:B

  第 10 题

  某工程使用FIDIC《施工合同条件》订立合同,约定竣工日为10月20日。业主在10月10日提前占用工程,工程师于10月13日颁发了接收证书,承包商于10月30日完成了竣工检验,则该工程的竣工日为( )。

  A. 10月10日

  B. 10月13日

  C. 10月20日

  D. 10月30日

  正确答案:A

监理合同 篇10

  甲方(聘用单位):____________(以下简称甲方)

  乙方(受聘人):______________(以下简称乙方)

  甲乙双方按照自愿、平等、协商一致的原则,签订本合同。

  第一条、合同期限、合同有效期:

  自_______年_______月______日至_______年_______月_______日止,为固定期限合同,合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后,任何一方认为不再续订聘用合同的,应在合同期满前一个月书面通知对方。

  第二条、 乙方工作岗位及职责:

  1、自合同约定之日起,乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。

  2、熟悉工程条件、技术规范和设计图纸,控制施工进度、保证质量要求。

  3、严格执行现场监督旁站规定,按规范检查和签认承包人的每道工序,对不符合规定的部分要及时提出,要求承包人纠正,发现重大质量问题应及时报告甲方。

  4、监督承包人的各项试验工作,包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果,应进行证实试验,督促承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。

  5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。

  6、做好监理记录和监理日记,定期和不定期向甲方报告工作。

  7、必须严格履行监理职责,不得利用职务之便营私舞弊,对甲方利益造成损害。

  8、合同期间,对自己人身、财产安全负全部责任。

  第三条、工作报酬:

  甲方每月支付乙方工资人民币__________元。

  第四条、乙方应自觉服从甲方的`管理和调遣。

  第五条、聘用合同的变更、终止和解除:

  1、聘用合同依法签订后,合同双方必须全面履行合同规定的义务,任何一方不得擅自变更合同。确需变更时,双方应协商一致,并按原签订程序变更合同。双方未达成一致意见的,原合同继续有效。

  2、聘用合同期满或者双方约定的合同终止条件出现时,聘用合同即自行终止。

  3、乙方不履行聘用合同的。

  4、乙方要求解除聘用合同,应当提前三十天以书面形式通知甲方。

  第六条、其它事项:

  1、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份,经甲、乙双方签字、盖章后生效。

  2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时,以国家法律、法规为准。

  3、双方认为需要规定的其他事项。

  甲方(盖章): 乙方(盖章):

  代表(签字):____________ 代表(签字):____________

  ________年______月______日 ________年______月______日

【监理合同】相关文章:

监理的合同03-05

2022监理合同04-15

建设监理合同03-22

监理的合同15篇04-01

水利监理合同03-17

监理的合同(15篇)04-03

委托监理合同03-02

工程监理合同02-28

监理合同书04-15

精选监理合同3篇05-24

Copyright©1998-2023pinda.com版权所有