施工电子合同

时间：2023-04-27 14:53:32 合同我要投稿

相关推荐

施工电子合同

　　随着人们法律意识的加强，合同对我们的帮助越来越大，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小编为大家整理的施工电子合同，仅供参考，大家一起来看看吧。

施工电子合同

施工电子合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以兹共同遵守。

　　第一章工程概况

　　第一条：工程项目

　　1、工程名称：

　　2、工程内容：

　　第二条：工程工期

　　开工日期

　　完工日期以开工准确日期日内完工。(注：需甲方验收合格后方可完工)。

　　第三条：工程造价

　　总造价：

　　第四条：承包方式：。

　　第二章双方责任

　　第五条：甲方责任

　　1、甲方按双方约定支付合同款项。

　　2、办理施工所需各种证件、申报施工手续。

　　3、如因甲方原因造成工程延误，工期顺延。

　　第六条：乙方责任

　　1、乙方所有施工人员必须有人身意外伤害保险并自行解决食宿。

　　2、乙方不得向任何第三者泄露双方合作关系、合作内容。

　　3、乙方不能私自与甲方任何员工泄露合作关系及内容(除甲方采购部经理及法人)。

　　4、乙方按照双方签定的合同要求，全面负责本次工程项目的施工。

　　5、乙方在合同签定时，甲方向乙方提交本工程的施工图纸、设计方案及主要材料。

　　6、乙方应严格按照设计图纸及施工规范进行施工，保证工程质量，以及按时完成和交付工程。

　　7、乙方应采取可靠的安全措施，确保工程与人员安全。施工中造成人身及财产损失，由乙方承担。

　　8、乙方负责施工材料的'搬运工作，甲方只负责采买。

　　第三章工程款支付

　　第七条：工程款支付方式以双方协商为准。

　　第四章工程质量和验收

　　第八条：工程质量

　　1、乙方在施工中必须保证质量符合甲方要求;

　　2、乙方施工工程竣工质量应达到双方约定工程验收质量标准。

　　第九条：其他事项

　　1、本合同未尽事宜，由双方协商解决;

　　2、本合同的修改，增补须经双方协商成书面意见(条文)并经双方代表人签字后生效，具有同等法律效力。

　　3、本合同实际执行过程中，发生争议或纠纷时，应本着平等互利，相互体谅的原则进行协商，协商不成时，应向原告所在地人民法院提起诉讼。

　　4、本合同经双方代表签字盖章之日起生效，自本合同各项条款执行完毕后终止。

　　5、本合同一式两份，各持一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工电子合同2

　　发包方(全称)：(以下简称甲方)

　　承包方(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就20xx年度罗村移民工程施工事项协商一致，特立本合同：

　　一、工程概况：

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围：

　　承包范围：

　　三、合同工期：

　　开工日期：年月日

　　完工日期：年月日

　　合同工期总天数天

　　四、质量标准：

　　五、合同价款：

　　喷涂每平米用料10元、人工费4元

　　六、甲方的权利与责任：

　　1、对工程建设标准质量和乙方进场及各种建筑材料的检验。

　　2、严格监测工程施工程序与建筑标准，对乙方施工程序不规范，工程标准质量差等问题，有权责令其返工或停工，所造成的一切损失由乙方负责。

　　3、负责组织有关人员对完工工程进行验收和结算。

　　4、负责检验乙方进工地的各种建筑材料的质量是否合格，如不合格，有权阻止不合格建筑材料进入工地。

　　5、本工程为全额抵押工程，乙方在完工以前，甲方不予付工程款。

　　六、乙方的权利与责任：

　　1、负责组织有力的施工工队，对工程进行施工建设。

　　2、施工中要严格按照甲方的要求及施工规范进行施工;杜绝劣质工程和不合格的工程出现，杜绝不合格的.建筑材料进场。

　　3、在施工中出现不可预见工程时，应及时向甲方反映情况。经甲方确认方可施工建设。

　　4、接受甲方的施工监督、对甲方提出的要求和建设要及时予以整改纠正。

　　5、在施工过程中要加强管理，严格遵守各项施工安全规则，如工程施工中所出现的一切工伤事格由乙方负责。

　　七、付款方式：

　　工程完工待有关部门验收合格后，资金到位后再行付款。

　　八、工程保修：

　　工程完工验收交工后保修期为一年，保修金为工程造价的 15%。费用乙方负责。保修期满后不出现任何质量问题，保修金一次付清。

　　合同中未尽事宜经甲、乙双方共同协商同意后确定。

　　以上合同条款经甲乙双方共同同意后签订，从签订之日起生效，本合同一式五份，甲乙双方各执1份，任何一方不得私自涂改和变更合同内容，否则所造成后果由涂改方负责。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日

施工电子合同3

　　甲方：县镇村村委会

　　乙方：

　　住址：

　　根据《民法典》和《公路建设施工承包合同条例》及公路工程建设的有关规定，结合村道公路建设工程的具体情况，甲、乙双方就该合同段公路工程，在平等互利协商一致的基础上达成如下合同条款，共同遵守执行。

　　一、工程名称和地点

　　1、工程名称：镇村村道XX整治。

　　2、工程地点：县镇村。

　　二、工程承包范围及内容该段路基为水泥路面，要求把水泥路路面断板处重新修补、路基加宽。宽度50公分，涵洞沟渠疏通。

　　三、承包方式本工程采取包工、包料、包质量、包工期、包安全的`不变单价承包方式。

　　四、工程造价根据工程量、测算本合同段工程承包总造价为人民币：贰万肆仟陆佰元正(：24600元)

　　五、工程施工工期本合同施工工期为30天，(雨天除外)，________年____月____日开工，于________年____月____日竣工。

　　六、甲、乙双方的权利，义务

　　1、甲方的主要权力、义务。

　　(1)甲方的主要权利派出质量监督人员对乙方承包的工程进行质量监督。

　　(2)甲方的主要义务

　　①甲方接到乙方验收申请后，3天内组织有关人员进行验收，否则损失由甲方负责。

　　②负责提供取土料场，弃土料场，负责解决赔偿所涉及到的青苗及林木损失。负责组织砍伐整条路面的林木障碍。

　　2、乙方的主要权力、义务

　　(1)乙方的主要权力，乙方工程全额垫支，完工后一次性全部付清。

　　(2)有权自行采购所需材料及施工人员的调度。

　　(3)严格按照施工规范进行施工，保证工程质量。在施工过程中，如有人为阻挡，人员、机械误工费照价计算由甲方全部负责赔偿。

　　(4)制定安全技术措施，承担安全事故所发生的费用。

　　七、违约责任本合同签字盖章后生效，双方都要认真履行合同条款，如一方有违约行为，则按合同约定的条款执行(违约方赔偿对方总造价30%的违约金)，并按照《民法典》的有关条款追究违约方的责任。

　　八、附则

　　1、本合同一式三份，合同双方各执一份，村委会存档一份。

　　2、合同双方及社员代表签字盖章后生效，结清工程款后，合同自行终止，本合同未尽事宜，经双方协商签订补充协议。

　　甲方：

　　乙方：

　　社员代表签字：

　　________年____月____日

施工电子合同4

　　发包方： (以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经甲、乙双方友好协商，结合本工程的具体情况，特签订本合同，以明确双方各自的权利和义务，双方应共同遵守本合同。

　　一、工程概况：

　　1.1、工程名称：

　　1.2、工程地点：

　　1.3、工程类型：

　　二、承包方式及施工范围

　　2.1、承包方式：包工、包料、包质量、包安全。

　　2.2、施工内容：微型桩预应力锚索挂钢筋网喷砼墙、土钉钢筋网喷砼墙、挂钢丝网喷砼墙等施工图所包含的全部内容以及基坑顶、底排水沟和集水井的施工。

　　三、工期：

　　初拟开工日期：年月日。

　　工程进度随土方开挖进度。

　　四、工程质量等级：

　　质量等级评定按照国家或行业的质量检验评定标准，工程质量达到国家规范合格标准。

　　五、工程价款：

　　5.1、承包单价：本合同各分项支护做法按固定综合单价形式包干，其承包单价见分项工程报价清单：

　　分项支护工程清单报价清单

　　5.2、工程计量：乙方按设计图纸施工，工程量以实质完成工程量计算所得。工程量的计算方式为：I-I剖面按土墙垂直高度加顶面一米计算、其他两个剖面按土墙斜坡长加顶面一米计算，均不包括墙顶、底排水沟(该部分的费用已包含在综合单价中)。

　　5.3、工程款计算：工程款=分项承包单价×相应施工工程量。工程总价款暂定为：(人民币)壹佰壹拾贰万陆仟园整(￥1126000、00 元)，最终按实际完成工程量进行结算。

　　5.4、如因设计变更而改变施工做法，变更部分的综合单价组价按20___《河南省建设工程工程量清单综合单价》进行预算后下浮20%，作为结算依据。

　　5.5、该分项工程承包单价包括的'工作内容及乙方应承担的费用：

　　5.5.1、机械设备进出场所需运输及安拆费，维修费，人工费。

　　5.5.2、完成该项目所需的所有材料费、机械费、人工费。

　　5.5.3、需支护部位的土方边坡刷边、修整。

　　5.5.4、所有的材料试验、检测、监测等的费用。

　　5.5.5、所有的税、费等的费用(包括组织专家对设计图纸的论证费用)。

　　5.5.6、完成该项目所需临时设施，施工用水、电等费用。

　　5.5.7、基坑顶、底排水沟和集水井的施工以及施工过程中的抽、排水。

　　5.5.8、为完成本工程所有施工项目并达到质量要求所采取的施工措施以及不可预见费等所产生的全部费用。

　　六、双方责任：

　　为了快速、高效完成该项目，双方应完成各自工作，并承担各自的责任。

　　6.1、甲方责任：

　　6.1.1、及时向乙方提供所需指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。

　　6.1.2、应在乙方进场前向乙方进行有关技术、工期、进度、质量、安全、文明施工的交底、说明资料报送时间的要求，并提供施工作业条件。

　　6.1.3、负责监督、检查乙方施工的工程质量，若发现工程质量达不到要求时有权责令乙方返工，对所造成的经济损失由乙方承担。

　　6.1.4、负责提供施工用水源、电源。

　　6.1.5、支护工程完工后由甲方协助，乙方组织对支护工程进行验收

　　6.1.6、按合同约定向乙方拨付工程款。

　　6.2、乙方责任：

　　6.2.1、维护甲方形象，接受甲方和现场监理的施工监督。服从甲方现场管理人员的统一管理。

　　6.2.2、组织专家对设计方案进行论证。

　　6.2.3、根据分项工程的规模、技术、质量要求等编制施工方案，履行工作职责，做好施工及验收记录。

　　6.2.4、严格按照图纸设计、国家有关规范、标准及施工组织设计精心组织施工。因施工质量或工程使用材料不合格，必须立即整改至合格，并承担由此造成的一切损失。

　　6.2.5、严格按照有关安全、文明施工的要求进行施工，主动配合甲方做好文明工地管理工作。有义务对施工人员进行文明、安全施工教育。搞好施工区及宿舍的安全、文明工作。

　　6.2.6、施工中应严格遵守安全操作规程，完善安全措施，保证安全施工。施工中发生的一切工伤及安全事故概由乙方承担。

　　6.2.7、对已完工程进行养护及成品保护。

　　6.2.8、负责施工资料的收集、整理、编制、装订成册等。

　　6.2.9、为在施人员缴纳意外伤害保险费。

　　七、付款方式与结算：

　　本工程不设预付款。支护工程全部完工并验收合格，施工资料齐备、装订成册并移交通过后，付工程总价款的40%;地下室回填土完成，支护工作结束，余款一次付清。

　　八、争议：

　　双方因履行合同发生争议，应先行协商解决，协商不成的，双方可申请工程所在地仲裁委员会仲裁，也可向人民法院起诉。

　　九、工程保修期

　　保修期限自本工程竣工验收合格之日起，到地下室工程回填土完成。

　　十、合同签订：

　　10.1、本合同经双方代表签字加盖公章之日起生效，结清工程款后履行完毕。

　　10.2、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

　　十一、其他条款：

　　11.1、甲方如因土建工程施工条件限制需调整施工方案或根据技术要求需分段施工，乙方应积极配合，不得附加任何条件，同时也不进行费用调整。

　　11.2、本合同中的固定综合单价，是在乙方所报单价的基础上，经甲乙双方充分协商后所确定的，是双方共同愿望的真实体现。施工过程中或工程结算时，乙方不得以任何理由要求调整费用，否则甲双有权终止合同，同时拒付工程款，由此造成的一切损失概由乙方负责。

　　11.3、工程结算时，乙方必须向甲方提供全额正规税票。

　　11.4、本合同未尽事宜双方另行协商解决。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　年月日：

施工电子合同5

　　甲方：（建设单位）县仙林镇黄楝坪村委会

　　乙方：（承建单位）杨XX

　　按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程实际，双方达成如下协议：

　　第一条：工程概况

　　1.1工程名称：县仙林镇黄楝坪村道公路建设工程地点：县仙林镇黄楝坪村合同桩号：工程技术标准：GB01-20《公路工程技术标准》工程数量及内容：全长

　　5.2公里。

　　1.2合同价款：小写：208万元整。大写：XXX捌万元整。

　　1.3开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日

　　1.4质量标准：GB01-20《公路工程技术标准》

　　1.5质量等级：合格

　　第二条：合同段内施工图设计主要工程量清单等施工文件由甲方提供

　　第三条：驻工地代表

　　3.1甲方驻工地代表：张X

　　3.2乙方驻工地代表（项目负责人）：杨XX

　　3.3乙方代表易人，应征得甲方同意

　　第四条：甲方一般义务和责任

　　4.1开工前向乙方进行设计交底，在现场向乙方交待路线走向，路线起、止点，说明构造物位置等并提供相关图纸。

　　4.2对乙方在“安全、质量、进度、造价”四方面进行全面管理，及时召开生产调度会，解决施工中的`重大问题。

　　第五条：乙方一般义务和责任

　　5.1对合同段内施工图设计文件进行复核，并在进场3天内将复核结果书面通知甲方代表。

　　5.2在合同有效期内，应按合同要求精心组织实施合同工程，接受甲方委托监理进行监理，为其开展监理工作提供方便，向监理提供完整原始记录、自检记录等资料。

　　5.3对已竣工和工程在未进行验收并交付甲方之前进行维修保护。

　　5.4坚持挂牌施工，文明施工，确保施工场地及行人和行车的安全，做到工完料完，场地复原。

　　5.5施工用电、用水及通讯等由乙方自理。

　　第六条：进度计划及工期

　　6.1乙方在开工前两天向甲方提交开工报告甲方批准后方能开工。

　　6.2合同生效后，乙方应向甲方及监理单位提交施工组织文件、工程进度计划、施工方案等文件，乙方应按批准方案进行施工。

　　6.3暂停施工：乙方未按合同有关条款正确施工时，甲方有权暂停施工，责任由乙方承担。

　　第七条：工程质量与检验

　　7.1由监理单位及甲方进行质量管理与查验，所有分项工程只有经甲方施工人员在验收记录上签字后方可进行下道工序或继续施工。验收不合格，乙方返工后应重新要求验收，直至合格。

　　7.2主要材料采购、运输、质检筑路材料必须在甲方指定地点或单位购买，数量及质量以甲方查验为准，未经验收的材料不能进入施工场地。

　　7.3天然砂粒、水泥等主要材料，乙方必须按预算数量使用，不得节约，节约材料甲方有权按预算价格从乙方承包价款中扣回材料费。

　　第八条：合同价款支付乙方完成全部工程量等保修期满后无质量问题时一次性付清。

　　第九条：竣工 9.1工程验收：乙方在合同工程全部竣工，并且合格地自检和按《公路工程竣工验收办法》规定的内容编制好竣工图表资料（作为被验收内容）和准备好总结材料后，可提出书面请验报告，甲方在收到验收报告后及时组织交工验收。

　　第十条:违约乙方未按合同约定履行各项义务或发生使合同无法履行的行为，乙方应承担违约责任，若发生违反工程质量和延迟工期等行为，甲方有权终止合同，造成损失由乙方承担。

　　第十一条：安全施工乙方应按有关规定，采取严格的安全防范措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和由此发生的全部费用。

　　第十二条：本工程未经甲方同意不得非法分包，并严禁倒手转包。

　　第十三条：本合同正本两份，甲乙双方各执一份，副本一份。

　　第十四条：本合同自甲、乙双方签字之日起生效。

　　建设单位：（盖X）法人或代理人：（签字）联系电话：________年____月____日

　　承包单位：（盖X）法人或代理人：（签字）联系电话：________年____月____日

施工电子合同6

　　甲方：肥____XXXX公司

　　乙方：

　　甲乙双方本着平等互利、协商一致的原则，就刘庄居委会综合楼工程使用的塔机的组装、拆除工作达成一致，依据中华人民共和国民法典的有关规定，甲乙经双方协商，特签订本合同，以便双方共同遵守。

　　一、施工地点：汽车站南200米，泰西XX东临

　　二、施工内容：315塔机的现场卸车、组装、调试、验收、拆除、装车等。

　　三、施工工期：

　　1、塔吊组装工期：组装工期为3天，开工日期为________年____月____日，________年____月____日达到运行条件。

　　2、塔吊拆除日期：拆除日期为2天，初定于________年____月至____月期间，甲方提前____日通知乙方进场。

　　四、工程质量：技术标准达到设备安装说明要求，并通过政府有关检定部门的检查验收，即办理完吊车使用证，达到运行条件。

　　五、工程造价：本工程总造价。其中包括塔吊构件运至安装地点发生的场内二次运输费。

　　六、结算方式：乙方施工人员进场后____日内，甲方支付总额的30%预付款;塔吊组装、调试完毕。并办理完塔吊准用证后____日内甲方再支付总额的20%；进入拆除阶段，乙方施工人员进场一周内，甲方支付合同总额的'20%；塔吊拆除完毕并装车运走后一周内，甲方支付总额的10%，余额20%在三个月之内付清。

　　七、双方责任和义务：

　　1、甲方应按本合同约定支付工程款项，确保按计划将工程所需的所有设备和构件分批次发运到施工现场，同时协调现场道路及场地以保证安装施工进度。如因甲方原因延误乙方安装，工期相应顺延。

　　2、甲方应提前五天将设备和构件进场时间通知乙方，以方便乙方组织施工。

　　3、甲方负责按照装车单进行清点、验收。并负责设备在装卸车、组装及拆除期间的保管工作。设备如发生丢失或损坏，由责任方承担。

　　4、甲方负责提供塔吊所有的设备及构件，并为乙方提供一台电焊机（含把线）和二套气割工具，负荷试车所需的荷重由甲方提供。

　　5、安装及调试所用的其他施工机具、临时设施和负荷试车所需的其他物品均由乙方负责。

　　6、乙方于开工前____日内向甲方提供组装及拆除施工组织方案。

　　7、乙方负责施工过程中的各项管理工作，由乙方自身原因造成的人身伤亡及设备事故由乙方负责。

　　8、安装及拆除技术及施工安全由乙方负责，并保证吊车在安装后运转安全、可靠。

　　9、乙方在施工期间须服从甲方及业主方的相关管理规定。

　　10、塔吊安装后，由乙方负责进行负荷试车，并办理当地使用许可证，甲方予以协助。同时，向甲方提交一份安装原始记录。

　　1、塔吊安装后，由乙方负责现场的卸车和二次倒运，并协助甲方按照装车单进行清点、验收。在装卸车、安装及拆除过程中造成设备损坏，由乙方负责赔偿。

　　2、塔吊拆除时候，乙方须将各构件进行编号，构件上做好标记，装车后向甲方提供两份构件清单及装车单。

　　3、乙方不得将本工程转第三方施工，如有违反，甲方有权终止合同，并享有向乙方提供索赔的权利。

　　八、违约责任：

　　1、因乙方施工质量问题造成塔吊无法办理准用证或塔吊无法正常运行，由乙方承担全部责任，并赔偿由此给甲方造成的损失。

　　2、因乙方自身原因造成塔吊组装工期延误，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

　　3、如乙方未能按约定工期完成拆除任务，须赔偿甲方因此造成的的租金损失。

　　4、如因甲方原因使设备拆除工期延误，工期顺延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工损失。

　　九、纠纷处理办法：本合同在履行期间如发生纠纷，双发可协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

　　十、不可抗力发生时，遵从国家相关法律法规。

　　十一、本合同一式四份，双发各持两份。

　　十二、上述条款未尽事宜，双方另行协商解决。

　　甲方：肥____XXXX公司

　　乙方：

　　代表：

　　电话：

　　____日期：

　　____日期

施工电子合同7

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　甲方委托乙方进行__________________工程。为明确和维护甲、乙双方责权利，依据__________________及其它相关法律、法规，双方平等自愿公平原则，就本工程施工安装及管理工程协商一致，订立本合同：

　　一、工程名称：__________________。

　　二、工程地点：__________________。

　　三、承包方式：__________________。

　　四、工程造价：__________________。

　　五、工程内容和范围：高压线路架设;变压器安装;配电间高低压配电盘及计量安装。拆除原已安装变压器及高压电杆;延伸高压线路的电线电杆架及安装;配电间拆除及搬迁安装。

　　六、合同工期：甲方通知乙方进场施工后七个工作日完工。

　　七、质量标准：本工程严格按国家相关电力安装工程技术规法进行施工，工程完工后报电力主管部门验收。

　　八、工程款项支付：工程完工交付甲方乙方正常使用后，由甲方一次性付清工程款。

　　九、甲方责任：甲方必须在通知乙方进行开工前三日对施工现场进行整理，清障确保施工车辆畅通，施工现场具备开工条件，并在开工后继续负责解决以上遗漏问题。按约定时间支付工程款，否则视为违约。如甲方未按以上合同约定完成影响到施工进行，工程相应顺延。

　　十、乙方责任：负责本工程设计电力线路敷设及相关材料设备采购安装，保证工程质量。保证工程进度确保按期按质完工，通电正常使用。

　　十一、安全施工：乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，严格按有关规定工程操作，如在施工期间因乙方自身安全措施不力造成安全事故，乙方应承担因发生的一切费用，非乙方造成的.安全事故，由责任方承担责任和有关费用，因不可引起的安全事故工程损失，工期延误由甲乙双方协商承担。

　　十二、解决合同纠纷方式：在执行本合同过程中，如甲乙双方对合同有关条款有不同看法或发生其它争议纠纷，由双方协商解决，经协商不能达到一致意见的可向有关仲裁机关申请仲裁或起诉法院解决。

　　十三、本合同正本______份，副本______份。具有同等效力，甲乙双方各执正本______份，副本______份。其它未尽事宜，由双方另行商定补充。

　　甲方(盖章)：__________________

　　乙方(盖章)：__________________

　　______年______月______日

施工电子合同8

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　二、工程承包范围

　　承包范围：

　　三、合同工期：

　　开工日期：

　　竣工日期：

　　合同工期总日历天数天。

　　四、质量要求：为市级优良工程，质量标准按《建筑工程施工质量验收统一标准》和《工程建设标准强制性条文》及其他法规要求施工。

　　五、合同价款

　　金额(大写)：元(人民币)￥：元

　　六、双方责任和义务：

　　1、甲方有义务提供现场施工的.正常施工条件。

　　2、甲方有权对乙方的施工质量按国家建筑工程施工质量验收标准进行监督。

　　3、乙方必须严格按照国家建筑工程施工质量验收标准及安全规定进行文明施工;若不按建筑操作施工，造成的工伤事故，由乙方负责全部的责任及经济损失。

　　4、乙方施工工程质量如不符合国家建筑工程施工质量验收标准，甲方有权责令乙方整改后进行施工。

　　5、乙方施工人员应服从甲方项目管理部有关规定的管理，否则甲方有权对不服从管理人员进行正确指导后，方可施工。乙方应提供在建设单位签定的装修合同及所用材料的质检报告及产品合格证。乙方按施工的时间向甲方交纳水费、电费。本合同一式贰份，由甲、乙双方签字，即产生法律效力，本合同期至工程结束，双方应共同履行各自责任，否则将违约。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日

施工电子合同9

　　委托方(甲方)姓名：

　　住所地址：

　　联系电话：

　　被委托方(乙方)企业名称：

　　公司地址：

　　联系电话：

　　经甲、乙双方共同协商一致，特签订本合同，须双方共同遵守：

　　一、工程概况

　　1、工程详细地址：

　　2、居室规格：室厅厨卫

　　3、委托方式：按预算项目包工包料

　　4、工期：开、竣工日期日(工作日)，即：年月日开工，年月日竣工(法定节假日顺延)。

　　5、工程概算价(不含税)：拾万千佰拾元(附工程预算书)。

　　6，工程结算：采用预决算制进行结算、按实际工程发生量结算。

　　二、质量要求及验收标准

　　1、使用材料名称、品种、规格，详见工程预算书。

　　2、以甲乙双方签字认可后的施工图、预算项目及变更增项单作验收标准。

　　3、由于甲方住房本身缺陷造成的工程质量问题，甲方自行负责。

　　4、质量保修期自工程验收之日起为两年，保修费用由责任方负责，客户凭公司开据的保修单进行保修。

　　三、违约责任

　　1、乙方如不能如约保证质量，返工费用自负。

　　2、因乙方原因不能按期完工，每拖延一日由乙方支付损失费0.1%元。

　　3、因甲方原因(中途更改设计，增加项目不能完工或造成窝工、停工造成损失的甲方承担)或因冰冻、停水、停电、物管干涉其它原因造成误工则工期顺延。

　　4、甲方要求变更工程量或设计的工期顺延。

　　5、因甲方未能按时给付进度款及未能按时验收付款原因导致乙方不能按期交工的`每拖延一日由甲方支付乙方损失费0.1%元。

　　6、合同书生效后，履行期届满前，擅自解除合同之一方，应按合同价款的5%支付违约金，已给对方造成损失超过违约金的，还应进行赔偿，补足违约金不足部分。

　　7、合同工期内乙方严格按照施工规范操作，施工过程中造成安全事故由乙方自行承担。

　　8、由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成损失赔偿。

　　9、甲方减项金额超过合同总价的10%的，应收取管理费及设计费。

　　四、其它条款

　　1、设计方案经甲方签字定稿，即应照图施工。若一方因故进行修改或减项，应征得对方同意并出具书面意见，由此已产生费用及损失的(比如材料己购进，基础工作已做等)，由修改方在修改进行前承担费用。

　　2、在工期范围内，甲方要求增项，其费用应在增项施工前支付方可施工。如增项内容多，可适当考虑延长工期。

　　3、经客户选定的材料购进工地后，若客户要求调换，所产生的调换费(如运输、人工搬运及消耗材料部分等)应由客户开支。

　　4、材料采购或订制过程中，若遇泰安当时无货，属双方无责任因素，应本着诚意协商解决并工期顺延。

　　5、甲方有权选购主材料(地板、地砖、墙砖)。若购进价格出预算时，超出部分由甲方在购买时补足，如甲方指定材料本身出现质量问题，不由乙方负责，但乙方有义务协助甲方与商家协助解决。

　　6、竣工日期为预算项目必须完工日期，若甲方对某些部分处理不够满意，经协商需进行修改，乙方须在双方协商的时间内修改并视为工期顺延。

　　7、施工期内施工用水用电由甲方负责提供并承担费用。

　　五、争议处理

　　合同履行中发生争议，双方应本着诚意通过协商妥善解决，协商不成时，通过泰安市仲裁委员会仲裁解决。

　　六、合同变更

　　1、双方已达成协议，如有一方要求变更或增减内容，需征得另一方同意并签定变更手续。

　　2、合同书自签订之日起生效。

　　七、合同文本

　　本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，副本视需要送有关部门。

　　八、其他

　　1、本合同签定价如为折扣价，预算书中所规定项目的材料及单价，甲方进行减项必须经乙方同意。

　　2、如甲方在接到乙方单项验收通知(如电话、书面等形式)三日内须到场验收，否则应视作验收合格、并作工期顺延。

　　3、甲方如需减项的应按打折价进行减项决算。甲方如需增项按实际增项发生量决算。

　　甲方： (签字/章)

　　乙方：(签字/章)

　　年月日

施工电子合同10

　　发包人(全称)：

　　承包人(全称)：

　　发包人和承包人依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条理》，经协商一致，签订小区管网配套施工合同

　　一、工程名称：综合管网配套工程

　　二、工程承包范围：管线接口图纸的设计及施工方案的制定，管网平面图中采暖、给排水部分的全部内容(室外部分)、施工后场地平整，包括：二次管网的管线、阀门、井室砌筑等工程。

　　三、承包形式：包工包料。

　　四、工期：年月日至年月日

　　五、质量标准：本工程严格执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx要求及国家相关标准。

　　六、合同价款及付款方式：

　　合同总价款为人民币元。

　　1、承包人管线材料运至工地现场后支付合同价款30%。

　　2、工程竣工验收合格后支付工程合同价款50%,

　　3、其余工程款扣除3%保修金后待该小区住宅用户进驻小区正常使用后一次性结清。

　　七、材料要求

　　1、本工程全部管线材料及附属件由承包人负责采购，所有材料需采购正规厂家生产的合格产品，并提供检验报告及合格证明。

　　2、材料运至工地现场后，需经过发包人派驻到现场的工地代表和工程监理人员验收后方可投入使用，未经验收的材料不准使用，若使用，每发现一次罚承包人1万元。若在验收过程中发现承包人使用不合格产品则属承包人严重违约，发包人有权解除合同，不结算工程款。

　　3、不合格品的判定标准：经双方共同认可的第三方检验机构出具的检验报告为准。

　　八、发包人责任

　　1、提供规划平面图、管网平面图各一份，各单位工程给排水、采暖施工图各一套。

　　2、施工过程中，对有需要修改的施工方案或增加项目下达书面变更通知单，作为承包人施工更改和工程结算的依据。

　　3、发包人指定派驻现场的项目经理为工地现场代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查验收隐蔽工程，办理中间交工工程验收签证手续，督促乙方按规定做好各项技术资料和报表整理，负责签证，组织工程竣工验收。

　　4、负责工程中不同专业之间及界面接口等的协调工作，并提供施工中乙方所需的用水、用电，但水电费由承包人承担。

　　九、承包人责任

　　1、承包人应严格按照发包人提供小区规划平面图、管网平面图及经政府相关管理部门和发包人审定的管线接口图纸设计、方案进行施工。

　　2、派出常驻工地代表工程师负责与发包人工地现场代表直接联系.

　　3、承包人应严格按照国家、辽宁省、大连市现行安全生产、文明施工检查验评标准。承包人在施工中必须做到安全生产、环境保护、文明施工项目达标。遵守安全生产的有关规定，严格按照安全标准组织施工，消除事故隐患。并随时接受行业安全检查人员的.监督检查，由于承包人安全措施不利、制度不严造成的事故责任和因此发生的费用由承包人自行承担。

　　4、验收合格后负责提供竣工图及相关验收报告。

　　十、保修条款

　　1、保修期：双方约定本工程的保修期为两年，保修期自竣工验收合格并交付使用之日起计算。保修金为人民币十万元，保修期满后无息退回，保修金的退回在当年保修期满后的十日内。

　　2、承包人在保修期限内，接到故障通知后，乙方应在12小时内赶到现场处理。在保修期内因安装质量问题，承包人负责保修或退换，在发包人指定的合理时间内，如承包人不进行维修，则发包人有权请其他具有相应资质的单位进行维修，其费用由承包人承担。如属发包人使用不当而造成损坏，则不属于保修范围，承包人应负责修复，但费用由发包人支付

　　十一、违约责任

　　1、发包人未能按期向承包人支付各期费用，按中国人民银行有关逾期付款的办法支付逾期付款利息。

　　2、因承包人原因而引起工程逾期竣工，延误一天罚款壹万元，罚款总金额不超过工程造价的30%。

　　3、如承包人未经发包人同意，擅自停工的，属承包人违约，发包人有权开出罚款金额为人民币拾万元以上的罚单作为承包人方违约处罚。如拖延工期超过发包人交楼日期的，发包人一切损失由承包人方承担。

　　4、在工程施工过程中、工程验收时，如发现工程有偷工减料、或承包人私自减少工程量，工程材料规格、品牌与施工图、材料设备清单中相关内容不符的，属承包人违约，承包人支付违约金，起罚点为人民币1万元，发现一次按合同总价的2.5%计算,依次类推，并在工程款中扣除。

　　十二、争议的解决方式

　　双方因本合同的履行发生争议，应本着友好、平等的精神协商解决。协商不成时，任何一方均可向市人民法院提起诉讼。

　　十三、本合同的生效

　　1、本合同经双方签字盖章后生效，至工程验收，保修期满并结清工程尾款后失效。

　　2、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法人代表：法人代表：

　　年月日

施工电子合同11

　　甲方：___

　　乙方：_ __

　　一、工程项目

　　1.1 工程名称：___道路工程

　　1.2 工程地点：___

　　1.3 承包范围：___总平面图中标段所示道路路基工程(包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟)

　　1.4 承包方式：___包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

　　1.5 合同价款：___合同总价(暂定) 元单价 (综合单价包干)

　　1.8 质量标准：___合格。

　　1.9 工期：___工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

　　二.技术标准及图纸

　　2.1 图纸

　　2.1发包人提供：___

　　2.2 技术标准：___

　　2.2.1 执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范;

　　2.2.2 质量评定执行相关质量检验评定标准。

　　所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

　　三.双方权利和义务

　　3.1 发包人的权利和义务

　　3.1.2发包人主要工作：___

　　负责场地三通一平;

　　确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人并进行现场交验;

　　提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料;

　　负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要;

　　进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序;

　　按合同约定支付工程款。

　　3.2 承包人的权利和义务

　　3.2.1承包人主要工作：___

　　本合同签订后收到发包方通知 2 天内，承包人进场完成施工准备。

　　严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

　　负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准;

　　负责本工程施工范围内的施工安全工作。承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用;

　　做好现场设备、材料的照管工作。做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查;

　　工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料;

　　四、工程价款

　　a、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

　　b. 设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料：___报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

　　五、工程价款的支付

　　5.1 工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的 75%;

　　5.2 工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5 %的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担;

　　六.竣工验收

　　6.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的`费用。

　　6.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

　　七.违约责任

　　7.1发包人违约：___

　　7.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

　　7.2承包人违约：___

　　7.2.1 因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

　　7.2.2 因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

　　7.2.3 承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

　　8.2.4 如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发包人无息支付。

　　八、合同生效与终止

　　8.1本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字且加盖法人公章后生效;

　　8.2合同订立时间：___年月日;合同订立地点：___上海市。

　　8.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

　　九、合同份数

　　9.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力;

　　9.2副本陆份，双方各执叁份。

　　本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

　　发包人：___(公章) 承包人：___(公章)

　　委托代理人：___ 委托代理人：___

　　电话：___ 电话：___

　　传真：___ 传真：___

　　签订地点：___ 签订地点：___

施工电子合同12

　　甲方：（出租人）乙方： (业主) 就乙方需租赁____停车位，与甲方协商一致后达成乙方租赁停车位的如下协议：

　　一、甲方向乙方提供 _______ _ 停车场，停车位号码：_______ ,用于停放车型：_________ ,车牌号码：_________ ,车身颜色：___________。

　　二、用期限及车位租金：自________年____月____日至________年____月____日止共_____个月,月租金：_________元（人民币），乙方须于每月____日前交付下个月的车位租金。

　　三、甲方收取的停车费只限于该停车位场地使用租金，不包含车辆保管费，即双方只构成车位场地租赁关系，不构成保管关系。该车辆的`保险费用由乙方购买。

　　四、租约期满，车主若需继续租赁，应在协议到期前十五天到管理处办理租手续；否则，将视乙方自动终止协议，该车位转租他人时不再另行通知。

　　五、租约到期后仍未办理续租手续的车主，该车辆进出时一律按《市机动车停车服务收费管理办法》收费，乙方不得以任何理由拒付停车位费，否则，甲方有权拒绝其车辆进入小区停放。

　　六、乙方承诺并遵守甲方《停车场管理规定》，不得乱停乱放，占用道路或他人车位，凡进出小区停车场的车辆必须服从当值保安员的指挥；并凭业主证、住户证刷卡出入，否则保安人员有权不予放行。若乙方业主证、住户证遗失请及时到住户服务中心报失，在乙方报失前发生车辆丢失甲方不负任何责任。

　　七、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自双方签字之日起生效，双方不得异议。

　　甲方：乙方：电话：电话：____日期：____日期：

施工电子合同13

　　总包单位： (简称甲方)

　　分包单位： (简称乙方)

　　依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

　　一、工程名称：

　　平江公安局技术综合大楼10KV配电工程

　　二、工程地点：

　　岳阳市平江县

　　三、承包形式与范围：

　　1、承包形式：甲方以包工包部分料的形式，将工程发包给乙方，乙方应对工程负责，保证工程顺利进行。

　　2、工程土建部分高低压管道、设备基础、室内外接地网除电缆保护管与井盖由甲方提供外，所需的材料由乙方自行采购(包括：砖、沙、水泥、槽钢、钢筋、接地角钢、扁铁)

　　3、承包范围：

　　(1)平江公安局技术综合大楼10KV配电工程，具体明细见施工图纸及清单

　　四、开工竣工日期：

　　开工日期：年月日

　　竣工日期：年月日

　　合同工期：总日历天数个有效工作日。

　　五、质量和安全要求：

　　1、承包人应严格按照《建筑工程施工及验收规范》和设计图上的各项要求进行施工，接受甲、乙业主方及监理方的质量监督，确保工程达到标准。

　　2、使用材料和设备均符合国家质量标准，具备材料合格证，并由施工、监理双方进行质量检查，认定合格后方可使用，否则造成后果概由施工方负责。

　　3、承包人必须采取行之有效的安全防护措施，确保安全施工，杜绝安全事故的发生，如有发生，均由承包方自理，发包人不承担任何经济赔偿和法律责任。

　　4、如由于非承包人因素造成的安全事故，其一切责任承包人不予承担，由责任方负责。

　　5、隐蔽工程必须由业主方现场验收合格签证后，方可进行下道施工工序。

　　6、承包人应认真看清原设计图纸。按原图施工。

　　六、工程结算

　　本合同总价为：￥元(大写：人民币整)。

　　七、付款方式：

　　1、乙方全部完工后，一个月内甲方一次性付清全额工程款。

　　2、乙方应向甲方提交收据。

　　八、甲方责任：

　　1、及时提供与施工有关的资料(施工图纸及设计变更等)，监督施工方把好质量关。

　　2、甲方负责向业主方要求将施工所需水、电接至施工场内专项设置地点，保证施工队伍的搭接。

　　3、甲方委派同志为该工地联系人，乙方应代表甲方要求业主方对工程进度、质量进行监督、检查、验收隐藏工程，办理中间交工验收验证手续，负责签证，解决应业主方解决的`问题以及其它事宜。

　　4、乙方应代表甲方要求业主方确定各类管井的定位标桩、水准点和坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验。

　　5、组织承包方和设计单位、监理、业主进行图纸会审和设计交底。

　　6、协调处理施工场地的周边关系。

　　7、及时向承包方支付工程进度款。

　　8、组织对工程的竣工验收，并在承包方配合下办好工程结算。

　　九、乙方责任：

　　1、乙方积极组织人员进场施工，并处理与周边的关系。

　　2、组织相关专业技术人员，熟悉施工图纸，提出意见，认真参与图纸会审，形成一套行之有效的施工方案。

　　3、严格按施工规范施工，确保工程质量，施工安全和现场文明施工，保证施工约定工期。

　　4、及时做好材料设备报验，隐蔽记录;已竣工工程未交付业甲方前，负责对设备、材料的保卫工程。

　　十、其它

　　1、施工中因业主方或其它因非乙方造成的停电、停水停工，甲乙双方要共同要求业主方处理。

　　2、未尽事宜，双方协商解决。

　　3、本合同附件：经审定的工程结算书一份

　　十一、本合同一式六份，甲乙双方各执叁份，合同自签证之日起生效，工程竣工验收备案，办理工程结算余款结清后自动解除。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

施工电子合同14

　　甲方：_______（以下简称甲方）

　　乙方：_______（以下简称乙方）

　　制安装工程承包给乙方，依据《中华人民共和国民法典》，结合本工程具体情况，经双方友好协商，特签订本合同，以共同信守和履行。

　　一、工程名称：_______

　　二、工程地点：_______

　　三、承包范围及方式：_______

　　四、施工日期：自_______年____月_______日至________年____月____日止，共计天。若出现停电或气候原因影响施工，工期可做相应顺延。

　　五、工程价款：本工程实行固定单价600元2，工程量5樘，总造价约元。工程交工时，以实际发生并双方数量认可的工程量结算。

　　六、付款方式：乙方安装完成后甲方付工程款总价的80%；剩余20%待供电验收合格后付全部款项。

　　七、质量要求：

　　1、材料要求：不锈钢门（材质304、1厚、包封双侧门框）

　　2、安装要求：按国家和行业现行质量评定标准、施工技术验收规范、甲方提供的施工图标准。

　　3、甲方对乙方产品的加工及施工过程进行检查监督，乙方必须予以配合。

　　八、工期保修：该工程的保修期为_______年，保修期从竣工之次日算起。注：人为损坏不包。

　　九、甲方权利、义务：

　　1、甲方有对该工程检查、质量认可、工程量确认的权利。

　　2、甲方有对乙方施工现场进行管理的权利。

　　3、甲方有提供乙方施工图纸并且及时提供设计变更的义务。

　　4、甲方有协调乙方与楼体施工队的工作协调的`义务。

　　5、甲方有提供给乙方施工电源、水源的义务。

　　6、甲方有对乙方所报送的样品和分部工程及时确认及验收的义务。

　　7、甲方有承担现场材料和成品的维护、安装后工程的安全保管的义务。

　　十、乙方的权利、义务：

　　1、乙方有按合同的规定催要工程款的权利。

　　2、乙方有按合同内容及相关标准按时进行施工的义务。

　　3、乙方有在保修期内及时进行维修的义务，并承担相应的费用。

　　十一、工程变更：

　　1、甲方有对门进行变更的权利，但必须以书面形式通知乙方。

　　2、如果因甲方的变更给乙方造成经济损失的，该费用由甲方承担。

　　3、因甲方提供的设计变更若造成工期延长，则合同工期相应顺延。

　　十二、违约与争议：

　　1、甲、乙双方不能按合同约定的计划进度实施时，甲乙双方应及时协商解决。

　　2、若争议双方，协商不成可申请人民法院裁决。本合同一式两份，具有同等的法律效力，甲乙双方各持一份

　　甲方：_______联系电话：_______ ________年____月____日

　　乙方：_______联系电话：_______ ________年____月____日

施工电子合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：

　　一、工程概况

　　1、工程名称：

　　2、工程地点：

　　二、工程工期及施工标准、要求

　　1、合同工期：本工程于年月日开工，至年月日竣工，工程期共计天。

　　2、施工标准：

　　(1)井口至联合建筑段水渠为暗渠，水渠净高90cm，净宽90cm，混凝土浇筑厚度为10cm,混凝土比例4：2:5,铺设6#钢筋，水渠上面加盖板。详见附图1

　　(2)炸药库至矿门岗段水渠为明渠，水渠净高为80cm,下口净宽80cm,上口净宽130cm,混凝土浇筑厚度为10cm,混凝土比例4：2:5,铺设6#钢筋。详见附图2

　　3、施工要求：乙方必须严格按照本工程设计图纸等相关要求和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求，组织施工，确保工程总体坚实、牢固，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀，勾缝密实，水渠伸缩缝为5m,水泥砂浆抹面，保证抹面的厚度，砌体内侧及沟底表面平整光滑、直顺，排水顺畅，不得有裂缝、脱落、空鼓现象，整体外观达到直线段顺直、曲线段圆滑，无折点、起伏。

　　三、工程价款及支付

　　1、工程单价

　　大写： /平方米，小写： /平方米。

　　2、本工程造价以实际工程量为准，按工程单价据实结算。

　　3、付款方式：合同签订后，施工初期甲方预付部分工程款，工程竣工并验收合格后付至总价款的98%，预留2%的质量保证金，保修期满后未出现质量问题，如数退还质量保证金，价款支付为现金支付。

　　四、甲乙双方权利和义务

　　1、甲方：

　　(1)负责对乙方施工质量抽检和监督，对不合格的材料责成乙方调换，对不符合施工要求和标准的施工段有权要求乙方拆除并重新施工建设，所产生的费用由乙方自行承担。

　　(2)负责施工地点的社会协调，保持有一个安全的施工环境。

　　(3)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后7天内组织验收。

　　2、乙方：

　　(1)根据设计图纸和施工标准、要求，做好施工工作。