公司买卖合同
在人民愈发重视法律的社会中，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同也是非常有必要的行为。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编为大家整理的公司买卖合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
公司买卖合同1
法定代表人张庆辉。
委托代理人吴健生、林孝强，广东建升律师事务所律师。
被上诉人(原审原告)紫荆花制漆(汕头)有限公司。住所地汕头市叠金工业区三片区。
法定代表人叶凤娟。
委托代理人余超生，广东明祥律师事务所律师。
上诉人潮州市联华电子有限公司不服汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定，向本院提起上诉。
上诉人上诉称，XX年1月1日，上诉人与被上诉人签订了《工业漆销售协议》，协议书是被上诉人提供的格式合同。在协议书中有一格式条款：“与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。根据《中华人民共和国合同法》第四十一条的规定，应按上诉人的理解。上诉人认为，依以上条款的约定，如双方发生纠纷，应先协商解决，如解决不了，才能提交给供方住所地的人民法院裁决。被上诉人如果要选择“供方住所地的人民法院”管辖，应先与上诉人协商，协商不成，才能起诉。否则，本案只能按一般地域管辖的规定，由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。鉴于被上诉人与上诉人发生合同纠纷后，没有与上诉人协商解决。因此，有权管辖本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘桥区人民法院。请求撤销汕头市金平区人民法院(XX)金岐民初字第44—1号民事裁定，指令该院将案件移送潮州市湘桥区人民法院审理。
被上诉人答辩称，被上诉人与上诉人XX年1月1日签订的《工业漆销售协议》第十条明确约定了解决合同纠纷的方式：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交给供方(即被上诉人)住所地的人民法院裁决。因此，双方当事人已协议选择了原审原告住所地的人民法院管辖，该协议管辖条款未违反级别管辖和专属管辖的规定，是合法有效的协议管辖条款。被上诉人依据协议管辖条款的约定向汕头市金平区人民法院起诉，原审法院依法享有管辖权。被上诉人在起诉前，已与上诉人多次协商，协商不成才向人民法院起诉。况且，双方协商也不是向人民法院起诉的前提条件，即使双方没有协商，被上诉人也有权起诉。上诉人提出应先行协商，协商不成才能向金平区法院起诉，否则，就只能由被告所在地或合同履行地法院管辖的`理由根本不能成立，依法应予驳回。综上所述，上诉人纯粹是在玩弄文字游戏，所提理由根本不能成立，目的无非是拖延时间。请求依法驳回上诉人的上诉，以维护被上诉人的合法权益。
本院经审查认为，本案是因买卖合同纠纷而提起的诉讼。被上诉人与上诉人签订的《工业漆销售协议》明确约定“争议的解决：与本协议有关而产生的一切纠纷，双方应协商解决，如解决不了则提交供方住所地的人民法院裁决”。依照法律规定，应认定上诉人与被上诉人已协议选择了原告住所地人民法院管辖。该条款的内容不违反级别管辖和专属管辖的规定，是有效的协议管辖条款。被上诉人的住所地在原审法院辖区内，其作为原审原告，依据协议管辖条款的约定向原审法院起诉，原审法院裁定对本案有管辖权符合法律规定。上诉人的上诉理由不成立，依法不予采纳。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条、第一百五十三条第一款第(一)项的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原裁定。
上诉审受理费人民币50元由上诉人潮州市联华电子有限公司负担。
本裁定为终审裁定。
公司买卖合同2
转让方(以下简称甲方)：_______________身份证号码：_______________
购买方(以下简称乙方)：_______________身份证号码：______________
经甲、乙双方共同商定达成如下协议：
一、甲方现出售
型号装载机壹台给乙方(无发票，无证件)。经乙方负责人现场看机，试机后，甲乙双方达成协商价为人民币
_______________元(大写：_______________)。乙方本着相互信任的原则以现金方式一次性支付给甲方。
二、如该装载机是偷盗或来路不明，甲方将负全部法律责任。
三、协议签订前装载机的产权、债权、债务问题与乙方无关。如果引起纠纷所有损失由甲方负责。
四、此协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字按手印后立即生效。
甲方：_______________乙方：_______________
电话：_______________电话：_______________
公司买卖合同3
甲方：赵军 身份证号：
乙方： 身份证号：
担保人： 身份证号：
甲方将大庆市格雷铸造件有限公司厂房卖给乙方，价款330万元，20xx年6月15日前将土地及土地上的房屋（已出租，将租赁合同交付给乙方即可，租金乙方收）交付乙方，并有义务协助乙方到登记部门办理过户事宜。一起税费乙方承担。
一、甲方义务：
1、甲方在交付土地及土地上的房屋时保证该房屋除存在抵押权100万元外没有其他权利存在（租赁权除外该房屋100万贷款由乙方替甲方偿还银行）。
2、甲方于20xx年6月10日前协助乙方将土地及土地上的房屋办理到乙方指定人的'名下。
二、乙方的义务：
1、甲方出卖的土地及土地上的房屋总价款330万元，乙方签订合同时给付130万元，乙方于20xx年6月20日前给付甲方100万元（乙方将土地及土地上的房屋过户后贷款），乙方于20xx年10月1日前给付甲方100万元。
2、甲方出卖的土地及土地上的房屋现租赁给他人，租赁人已放弃购买（优先权），乙方购买后将继续履行甲方与乙方的租赁合同直至该合同终止。
三、违约责任：
如乙方未按期给付购买款，每延迟一日乙方给付甲方违约金1万元，但违约金额不得超过买卖标的额的20%。
四、保证人责任
如乙方未按合同约定履行义务，保证人将对乙方承担连带保证责任。保证期间为本合同生效之日起至本合同履行期限届满之日两年。担保的范围包括主债权及利息、违约金和实现债权的费用。
五、纠纷争议的解决
如在合同履行过程中发生争议，甲乙双方应本着和谐公平的原则协商解决问题。如不能解决问题，可到人民法院诉讼解决。
本合同一式三份，自签订之日起即具有法律效力。
甲方：
乙方：
保证人：
年 月 日
公司买卖合同4
出售人：_________________
身份证：_______________________
联系电话：_____________________
通讯地址：_____________________
邮政编码：_____________________
买受人：_______________
身份证：_______________________
联系电话：_____________________
通讯地址：_____________________
邮政编码：_____________________
居间人：_____________
备案证书号码：_________________
营业执照号码：_________________
通讯地址：_____________________
邮政编码：_____________________
法定代表人：___________________
联系电话：_____________________
房地产经纪执业人：_____________
联系电话：_____________________
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，经居间方居间，买方、卖方、居间方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就本合同所涉房地产买卖居间服务事宜，达成如下协议：
第一条、委托居间事项买卖双方委托居间方促成订立的《存量房买卖合同》标的为：__________________________________________房产。卖方委托事项：卖方委托居间方向其报告订立《存量房买卖合同》的机会或提供订立《存量房买卖合同》的媒介服务。买方委托事项：买方委托居间方向其报告订立《存量房买卖合同》的机会或提供订立《存量房买卖合同》的媒介服务。
第二条居间方提供的居间服务范围
1、接受买方购房委托并为买方提供房地产信息，陪同买方看房;
2、对买卖双方当事人资格、房地产产权信息的合法性进行查验;
3、向买方准确传达或报告卖方的真实意图;
4、接受卖方的售房委托并为卖方联系合适的买方;
5、提供银行抵押贷款、公积金贷款等事项的咨询服务;
6、向卖方准确传达或报告买方的真实意图;
7、对买卖双方办理产权转移登记手续、期限等事项提供咨询服务;
8、促成买卖双方签订《存量房买卖合同》;
9、协助买卖双方办理产权转移登记等相关手续;
10、__________________________________________
第三条居间服务时间居间服务时间按下列第_________种方式确定：
1、居间方提供的居间服务自接受买卖双方委托时起，到买卖双方签定关于上述房产《存量房买卖合同》之日居间服务结束。
2、居间方提供的居间服务自接受买卖双方委托时起，至________________________________________居间服务结束。
第四条买卖双方权利义务
1、买卖双方有权在签订《存量房买卖合同》之前，向买卖合同相对人了解本合同所指交易的相关信息。2、买卖双方有权自行确定相关买卖内容。
3、买卖双方在居间方未促成《存量房买卖合同》成立时有权拒绝支付佣金。
4、买卖双方有权要求居间方告知进行房地产交易的现行税种、税率及其他应承担的费用种类。
5、买卖双方对居间方所提供的信息、成交机会等商业秘密负有保密义务，未经居间方同意不得擅自披露。6、________________________________________
第五条居间方权利义务
1、居间方向买卖双方报告订立《存量房买卖合同》的机会或者提供订立《存量房买卖合同》的媒介服务。2、居间方在促成《存量房买卖合同》订立时有权向买卖双方要求支付佣金。非居间方过错买卖双方未能订立合同，居间方有权要求买卖双方支付必要费用。
3、居间方应按照买卖双方的'委托，据实告之居间方所知的买卖双方提供的房地产信息。
4、居间方应告知买卖双方进行房地产交易的现行税种、税率。
5、居间方承诺对交易过程中所知悉的卖方或买方的私人事务承担保密义务，未经同意不得擅自向第三人披露。
第六条佣金收取居间方在买卖双方签订《存量房买卖合同》时，向买方收取佣金为房产成交价格的_________%，即人民币：__________________;向卖方收取佣金为房产成交价格的_________%，即人民币：__________________。如因买卖双方原因最终未能完成该房产产权过户的，该佣金不退还;因居间方原因导致该房产产权不能按规定过户的，居间人应退还佣金，并承担相应责任。
第七条其他事项居间方为买卖双方提供交易结算资金专用存款帐户，按买卖双方的约定进行划转。居间方设立的存量房交易结算资金专用存款账户开户银行为：__________，账号为：__________。买卖双方约定，交易资金结算按以下第_________方式确定：买卖双方商定使用居间方提供的交易结算资金专用帐户。买卖双方商定自行结算，签订《交易结算自行划转声明》，供当地房地产交易管理部门备查。
第八条违约责任
1、居间方如有故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假、私下串通等情况，损害买方或卖方利益的，利益受损方有权解除合同，居间方应退还佣金，并向利益受损方承担损害赔偿责任。
2、买卖双方承诺按本合同第六条约定按时支付全额佣金。否则,未支付方除向居间方承担支付佣金的义务外，还须向居间方承担为实现佣金权利所产生的其他必要费用。
3、________________________________________
第九条本合同与其他文件的冲突解决三方在本合同签订之前的承诺及协议，如有与本合同不相符的，以本合同为准。
第十条合同附件本合同共有附件_________份。合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。
第十一条法律适用与纠纷解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;也可请求当地消费者委员会调解处理，或者向当地工商行政管理部门申诉。协商不成的，按下述第种方式解决：
1、提交__________________仲裁委员会仲裁;
2、依法向人民法院起诉。
第十二条合同数量及持有本合同一式_________份，一式_________页，由买卖双方及居间方各执份，具有同等法律效力。
第十三条合同生效本合同自三方签字之日起生效。本合同不作为申请房屋权属转移登记的依据。
卖方：__________________________________买方：__________________________________
代理人：________________________________代理人：________________________________
代理人身份证号：________________________代理人身份证号：________________________
居间方：________________________________房地产经纪执业人姓名：__________________
身份证号码：____________________________房地产经纪执业人注册号：________________
房地产经纪人协理姓名：__________________身份证号码：____________________________
房地产经纪人协理资格证号：______________签约地址：______________________________
签约时间：_________年________月_______日
公司买卖合同5
甲方：____________
地址：____________
其他联系方式：____________
乙方：____________
地址：____________
其他联系方式：____________
合同签订地：____________
经友好协商，甲方同意乙方作为其网络项目的集成商。甲、乙双方就有关内容协商一致，达成如下协议，以兹遵守。
第一条合同标的
第二条设备交付
1、设备交货
交货日期：乙方于合同生效之日起个工作日内向甲方交付全部货物。
交货方式：乙方将设备运至甲方指定地点,运费及保险由乙方承担。货物交付甲方之前发生灭失、毁损等的风险由乙方承担。
2、乙方交货时必须同时提交设备及配件使用说明书、质量证书、产品保修书。
第三条验收及方式
1、乙方提供的设备必须符合上述第一条约定的标准。
2、甲方如发现乙方所交付的货物厂家原包装受损或货物件数不符，甲方有权拒绝在交货回执上签字或盖章，并拒绝付款。
3、甲方确认所收设备表面符合合同标的所规定的内容后，签署《供货签收单》,该《供货签收单》仅表示甲方收到《供货签收单》项下的货物，并不表示甲方认可了《供货签收单》项下的货物。
4、甲方应在收到合同标的所列全部设备后个工作日内组织双方验收。乙方所提供的货物品名及数量符合本合同标的，双方授权代表签署《设备点收合格报告》，本合同设备点收合格。若甲方在收到全部合同设备之日起个工作日内无法组织点收，则视同本合同设备点收合格。
第四条支付方式
1、本合同双方之间所发生的一切费用均以人民币结算及支付。
2、全部设备点收合格后，由乙方负责安装调试，网络投入正常运行一个月后，由乙方出具合法有效的发票，甲方在收到发票后，在扣减________元维护保证金后，支付合同价款________元。网络投入正常运行满一年，如乙方切实履行维护条款，甲方将于质量保修期限届满后一周内支付乙方维护保证金，否则甲方将视乙方履行情况保留扣减保证金的权利。
第五条甲、乙双方的权利及义务
甲方的权利及义务：
1、甲方负责向乙方提供设备放置场地及所需电力。
2、在进行设备安装和调试时，甲方有义务配合乙方，提供包括线路、原有系统的配置资料等。
3、合同生效后，入场前乙方的施工方案必须征得甲方同意，甲方为乙方提供如下协助：
甲方应积极配合乙方做好设备的安装和调试工作。
提供工程用电、场地、协助人员。
甲方在施工条件具备后通知乙方进入现场。
4、甲方负责提供给乙方网络设备进入甲方机房施工所需的配合与支持，及时提供其线路参数等详细情况，并协调解决非乙方原因引起的问题。
乙方的权利及义务：
1、乙方保证提供的设备，其品牌、型号、质量、数量及价格必须符合本合同标的的规定。
2、乙方的质量保修期为本项目经最终验收合格后的年。质量保修期内乙方向甲方提供的维护、保修和技术支持，并且乙方保证本合同采购的所有设备及配件一年包换，乙方对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责正确更改、更换，对造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任。
3、乙方须在本合同设备点收合格后个工作日内完成网络集成系统安装并调测成功，如因甲方的原因无法完成，则合同中规定的工程实施进度顺延。
4、乙方负责派设备生产商认证的专业工程师对所提供产品的进行安装、调试。在安装和质量保修期期间，乙方人员的一切费用均由乙方自行负责。
5、乙方提供年的售后技术服务。技术服务的内容如下：
在保修期内，提供每日小时的电话支持，提供包括设备和维护管理的全部技术支持
在保修期内，设备发生故障而影响业务时，当远程技术支持不能解决问题时，乙方技术人员应以最快速度到达现场服务
技术服务支持电话：
在保修期内，若设备出现故障或缺陷，乙方应及时将出现的'故障和缺陷通知甲方，并将与故障或缺陷有关的工作日志和记录交给甲方。乙方提供快速备件服务，完好备件在天内运抵故障现场，所需一切费用由乙方承担
6、如因乙方所提供的技术资料有误，或因乙方在现场的技术人员操作有误，致使合同设备无法达到甲方网络系统规定的功能和需求，乙方应及时负责改进和调试，由此引起的相应责任由乙方承担。
7、在保修期内，乙方每年为甲方提供两次网络系统巡检，每半年一次。
8、在保修期内，乙方及时为甲方的设备提供的软件升级。
第六条违约责任
1、乙方逾期交货的，每逾期一日，按逾期交货部分总值的%向甲方支付违约金若乙方逾期交货超过日的，甲方有权单方解除合同，乙方除支付违约金外，还应承担由此产生的直接经济损失。
2、甲方逾期付款，则每逾期一日，按逾期付款金额的%向乙方支付违约金，但违约金总额不超过合同总金额的%。
3、在质量保证期内，因乙方的硬件或者网络集成技术方案原因，造成网络无法正常运行超过3次，乙方按合同总金额的%向甲方支付违约金。
4、在质量保证期内，因乙方无法履行义务超过2次，乙方按合同总金额的%向甲方支付违约金。
5、因乙方原因，造成网络安装工期延误，乙方应向甲方支付违约金________元/日，超过30日，甲方有权单方面解除合同，并由乙方赔偿甲方因此所受的损失。
6、除上述事项外，任何一方违反本合同的约定，违约方应向守约方支付合同总金额的
%违约金，如给守约方造成损失的，违约方还应赔偿守约方所受的损失。
第七条免责
因不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应于不可抗力发生后十五日内将情况告之对方，并提供有关部门的证明。在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。
第八条保密
1、本合同项下用户的信息、知识、数据、图纸、分析、计算等文件、资料或其他任何智力成果以及任何包括或根据全部或部分该等信息而形成的材料为保密信息。但上述保密信息不应包括以下信息：____________
任何甲方在受让前已经获知的信息
任何众所周知或由于非甲方原因而变为众所周知的信息
任何甲方从无须承担保密义务且有权转让的第三方处获得的信息
由甲方独立发展的信息
由乙方在本合同签订前授权甲方发布的信息
任何法律规定、政府指令、法院命令和/或任何一方控股公司注册的证券交易所要求披露的信息。
2、乙方同意在本协议期间及之后的年内，在未获得甲方任何事先书面同意前，不因任何理由或目的将保密信息披露予任何其他第三方。如因乙方原因泄密，乙方承担合同金额%的违约金，不足以补偿因泄密给甲方造成的全部直接损失的，继续赔偿损失。
第九条解决争议方式
凡是因执行合同或与合同有关事项所发生的争执，双方以友好协商的原则妥善解决如协商不能解决时，按下列第种方式解决。
1、提交仲裁委员会按照该会现行仲裁规则和程序进行仲裁
2、依法向人民法院起诉。
第十条协议生效
1、本合同自起生效。
2、本合同一式份。甲方持份，乙方持份，具有同等效力，由甲乙双方分别保存。
3、乙方提供的项目服务承诺书做为合同附件，是合同不可分割的组成部分。附件内容若与合同正文不符，合同正文效力优先。
4、本合同执行过程中，所有补充协议以及有关文件经甲乙双方签字盖章后即成为本合同附件不可分割的有效组成部分，其生效日期为甲乙双方签字盖章之日起。
第十一条其他
未尽事宜双方另行协商解决，商定的内容以协议、纪要、附件、洽商等形式，经签章后与本协议具有同等效力。
附件：____________项目服务承诺书
甲方：____________乙方：____________
法定代表人：____________法定代表人：____________
委托代理人：____________委托代理人：____________
时间：____________时间：____________
公司买卖合同6
产方：_________
购方：_________
经产、购双方协商，订阅本合同，共同遵照执行。
1.产品数量：_________;单位：市斤、市亩
2.等级标准：
(1)一等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，内含自然水分不超过_________%，无霉变，黄稍不超过_________%，虫蛀不超过_________%，破碎掉把不超过_________%。
(2)二等：色紫红，长形，无青椒，当年新货，水分不超过_________%，无霉变，黄稍、虫蛀各不超过_________%，破碎掉把不超过_________%。
(3)三等：色全红，黄硝、虫蛀各不超过_________%，破碎不超过_________%，掉把不限，身干洁净，无霉坏变质。
(4)等外：等内不够，无青椒，色紫红或全红，稍有花斑，身干洁净，破碎掉把不限，白干椒不收。
(5)青椒：色青不霉，身干洁净，破碎、掉把不限，白干椒不收。
3.收购价格：一等：每市斤_________角;二等，每市斤_________角;三等，每市斤_________角;等外，每市斤_________角;青椒，每市斤_________角。
4.交货时间：_________年_________月至_________年_________月，只要符合验级干度，分好级，即可交售，购方不准拒收。
5.交货地点：本社收购点。各社收购的等内椒交外贸公司，等外椒与青椒交果品公司。
6.结算办法：产方凭购方收购单据，到购方办理开款。
7.工作责任：
产方：要保证将所订椒干全部交售给购方。
购方：及时向产方结算兑现，产方所订椒干保证全部收购。在收购中，严格掌握等级标准，不提级提价，也不压级压价。
8.违约处理：
(1)产方如由于自销的'原因完不成合同所订产品数量(人力不可抗拒的自然灾害除外)，按欠交数量总值罚款_________%，交付购方。
(2)购方如在未完成合同所订立产品数量之前，无故拒收产方合格产品，购方应赔偿产方拒收部分的经济损失，并按政策付给产方拒收部分的应奖化肥。
(3)当事人双方都违约的，应当各自承担相应的责任。当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任。因不可抗力造成合同不能履行或不能完全履行的，可部分或全部免除责任。
9.附则：
(1)本合同一式_________份，正本_________份，产方、购方_________各一份。副本_________份，交_________等各一份。
(2)本合同如有未尽事宜，按《民法典》及其它有关法规执行。
产方(盖章)：_________购方(盖章)：_________
代表人(签字)：_________代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点：_________签订地点：_________
公司买卖合同7
甲方：_____________乙方：_____________
甲方为搞好环境绿化需向乙方定购花木苗，具体品种、规格、单价、数量和金额详见附件《花木供应清单》，花木款总计为人民币_______元整。为了切实搞好花木供销工作，经甲、乙双方充分协商同意签订本合同，具体事项如下：
一、付款方式、供苗时间甲方应将所需花木的花木款总金额汇到乙方的银行账户内，才用电话通知乙方起苗，并在约定的时间内派车到乙方指定地点验收、装运花木苗。供苗时间从_______年_____月_____日至_____月_____日止，具体时间由甲、乙双方用电话约定。
二、供苗方式、地点甲方应选派代表到乙方的花木繁育基地验收所定购的花木苗。乙方应按照定购合同规定的品种、规格、数量向甲方提供优质花木苗并负责装车，运费由甲方自负。
三、乙方应按约定的时间内向甲方提供优质花木苗，否则应赔偿甲方延误时间造成的一切经济损失。
四、甲方应按约定的时间内派车到乙方指定的.地点验收、装运花木苗，否则推迟2天甲方即应支付乙方保护花木苗的一切费用给乙方。
五、本合同未尽事宜甲、乙双方可另行商定，签订补充合同。本合同甲、乙双方签字盖章后，甲方应支付定金为定购花木款的_____%给乙方本合同才生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：_______________乙方：_______________代表：_______代表：_______电话：_______________电话：____________________年_____月_____日_____年_____月_____日
公司买卖合同8
合同编号：________________________工程名称：________________________
买方：____________________卖方：_____________________
依据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就预拌混凝土买卖事宜协商订立本合同。
第一条工程概况
1.建设单位：______________________
2.施工单位：______________________
3.工程名称：______________________
4.工程地点：______________________
5.运距：__________________________
第二条混凝土的计划数量、结算单价、供货时间、浇筑泵送方式、浇筑工程部位、技术质量要求等内容，详见合同附件。
第三条供货数量及质量的验收确认
1.甲乙双方共同依据国家、本市的相关技术标准及合同约定对乙方供货到施工现场的混凝土数量、质量及浇筑时间等内容进行验收，并签字确认。
2.乙方供货到施工现场的混凝土如与发货单载明的数量有差异时，甲方应即时通知乙方核实双方以书面形式提出真实数量确认结果作为价款结算依据。
3.乙方供货到施工现场的混凝土经甲方表观检验如有质量异常现象的，甲方应即时通知乙方进行核实，经核实后甲方有权作退货处理，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
4.甲方对浇筑到工程部位的混凝土发现有质量异常现象的，应在24小时内书面通知乙方进行核实如有争议，双方应会同工程监理、建设行政主管部门共同确认责任，并提出书面责任处理意见。属于甲方浇筑不及时或振捣、养护不当原因，责任由甲方承担属于产品质量责任的，由此给甲方造成的损失由乙方承担。
5.乙方供货到施工现场的混凝土，甲方应及时组织安排浇筑到工程施工部位。因甲方责任致使运到施工现场的混凝土停留时间过长造成坍落度损失或产品失效报废的，甲方应承担由此给乙方造成的.损失。
第四条价款结算及支付
1.甲乙双方应在乙方对每一工程浇筑部位履行完毕供货义务之日起45日内办理完毕价款结算确认手续。
2.甲乙双方约定，对用于工程结构部分的混凝土采用下列第_______种方式办理价款结算确认手续。依据合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准办理价款结算。依据合同约定的单价和工程浇筑部位施工图预算量办理价款结算，计算施工图预算量执行20xx《北京市建设工程预算定额》。在供货前甲方应向乙方及时提供一套完整的浇筑部位施工图纸及相应工程变更洽商。甲方未按合同约定提供图纸，致使双方就乙方所供混凝土的数量发生争议时，或甲方逾期不与乙方办理结算确认手续的，双方应按第种方式结算。
3.对混凝土砂浆、基础桩、垫层、防水保护层、施工现场路面、临设部分等用于非工程结构部位的混凝土均以合同约定的单价和甲方现场验收签认的混凝土发货单载明的数量为准结算。
4.价款支付期限：本合同项下的工程因非乙方原因中途停工，导致甲方停止使用乙方的混凝土时，甲方应自停工之日起3个月内付清未结价款。
5.甲方未按本合同约定期限给付价款，乙方可在提前5日书面通知甲方后暂停供应混凝土。
第五条双方义务
1.甲方义务根据工程进度需要，应提前24小时以书面传真或其他有效方式向乙方提供所需混凝土的标号、数量及工程浇筑部位、混凝土浇筑方式，并对技术质量要求进行交底，以保证乙方有足够的供货准备时间。应保证现场场地平整、坚实、畅通，有足够的调车场地及泵车的安全作业环境，并应安排专人负责调度指挥，保证乙方车辆及人员进出现场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。应负责提供现场作业用水及照明环境，作业现场由于混凝土运输搅拌、泵送及浇筑等原因所引起的扰民或民扰问题，由甲方负责协调解决。应指派专人负责对运送到施工现场的混凝土发货单载明的内容进行验收签认。应遵守国家、北京市和设计部门的有关技术规范要求，不得自行添加水、外加剂等材料，由此出现的质量问题由甲方负责。应承担对施工浇筑过程中混凝土的跑模、涨模或多要造成的损失。
2.乙方义务供货前应到施工现场实地勘察并进行技术交底。乙方车辆及人员进入现场后，应当服从甲方负责人员的统一调度指挥，积极配合甲方，提供优质服务。应严格按照甲方申请的混凝土浇筑计划，保质、保量、及时供应混凝土。接到甲方就混凝土数量及表观质量提出的书面异议后，应按本合同第三条第三款解决。浇筑混凝土前后，应按要求向甲方提供与混凝土相关的技术质量资料。
第六条违约责任
1.甲方未按本合同约定给付价款的，自应付价款之日起按银行同期贷款利率向乙方支付所欠价款的利息。
2.甲方未按合同约定履行其他义务的，应按_______向乙方支付违约金给乙方造成损失的，还应承担赔偿责任。
3.乙方未按合同约定履行义务的，应按北京市预拌混凝土买卖合同向甲方支付违约金给甲方造成损失的，还应承担赔偿责任。
4.__________________________
第七条争议解决方式本合同项下发生的争议，双方应协商解决或向__________________申请调解解决协商或调解解决不成的，应按照下列第_______种方式解决：向_______人民法院提起诉讼向________仲裁委员会申请仲裁。
第八条其他约定事项
1.在合同履行过程中，因需变更合同或行使抗辩权中止合同的，应提前5日书面通知对方2._______________________
第九条未尽事宜，经双方协商一致可另行补充约定。补充约定与附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
第十条本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。本合同及附件一式份，甲方份，乙方份，具有同等法律效力。
买方：___________________卖方：_________
住所：_________________________住所：_________________
法定代表人：__________________法定代表人：___________
电话：_________________________电话：_________________
委托代理人：__________________委托代理人：___________
电话：_________________________电话：_________________
现场联系人：__________________现场联系人：___________
电话：_________________________电话：_________________
传真：_________________________传真：_________________
签订时间：____________________签订地点：_____________
公司买卖合同9
出卖人：_________________________
买受人：_________________________
为了发展果品生产，安排好市场供应，甲乙双方协商一致，签订合同，共同信守。
第一条定购水果名称、单位、单价、数量名称单位单价数量金额一等二等三等金额合计：
第二条果品质量按照国家规定的规格标准执行。
第三条包装要求和费用承担
1.包装材料及规格：____________________________。
2.每包水果净重：______________公斤。
3.不同品种登记分别包装。
4.包装牢固，适宜装卸运输。
5.每包品种登记标签清楚。
6.包装费用由甲乙负担。
第四条交货时间、地点
1.交货时间：__________________________________________
2.交货地点：__________________________________________
第五条验收方法_____________________________________________
第六条运输方法及运费承担_____________________________________
第七条结算方式与期限_________________________________
第八条甲方的违约责任1.甲方未按合同规定品名、品级、数量交货，应向乙方偿付少交部分总价值______%的违约金。2.甲方未按合同规定时间交货，每逾期10天，应向乙方偿付迟交部分总价值______%的`违约金。3.甲方包装不符合合同规定，应当返工，所造成损失由甲方自负。
第九条乙方的违约责任1.乙方必须按合同规定收货，否则，应向甲方偿付少收部分总价值______%的违约金。2.乙方没有按照国家规定的等级和价格标准，压级压价收购，除还足压价部分货款外，应向甲方偿付压价部分总价值______%的违约金。3.乙方在甲方交货后，应按时付款，每逾期一天，应向甲方偿付未付款部分总价值______%的违约金。
第十条免责条款甲乙双方由于不可抗力的自然灾害，而确实不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分的违约责任。
第十一条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决也可由当地工商行政管理部门调解协商或调解不成的，按下列第____种方式解决：提交________________________仲裁委员会仲裁依法向人民法院起诉。
第十二条其他约定事项
甲方：_________________________乙方：_________________________
日期：_________________________日期：_________________________
公司买卖合同10
购方：
销方：
本着公平、诚实、互惠互利的原则，按照《中华人民共和国招标投标法》，甲方确认乙方为甲方车辆所需轮胎定点采购供应商，现经双方商定，一致达成如下协议：
第一条产品名称、品牌、规格、价格和质量
一、本合同购销产品为适合甲方需求的车辆轮胎。品牌为xxxx轮胎，具体供货规格型号、价格详见轮胎价格表。
二、轮胎价格表经甲乙双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章后与本合同具同等法律效力，其中轮胎价格包含增值税费、运费等。
三、乙方确保销售给甲方的轮胎均符合国家3强制安全认证及相关质量检验标准。
第二条信用承诺
一、乙方按照服务承诺，做好相应的售后服务工作。
二、乙方有义务免费对甲方车辆轮胎的正确使用方式进行指导、培训，提高甲方车辆轮胎使用的安全性和经济效益。
第三条交付方式及验收
一、甲方所需轮胎采购，应由乙方填制轮胎销货清单，经甲方授权人验收人签字确认后结算。
二、乙方销售轮胎的交付方式为：
1、由乙方按双方商定的交货时间负责免费送达甲方指定交货地点。
2、甲方车辆直接到乙方营业工作场所，由乙方作业人员现场对所需更换轮胎免费安装更换。
四、甲方应由指定人员负责对乙方交付的轮胎进行验收。验收中发现不符合项目的，乙方应及时进行整改解决，对甲方造成损失的，乙方应给予相应赔偿。
第四条费用结算支付
甲方在收到发票后30天内以支票或电汇的方式一次性支付发票全额货款。
第五条违约责任
一、甲方无正当理由逾期付款的，应按逾期付款额及银行同期贷款利率计算支付违约金。
二、甲方因错填到货地点或接货人，致使乙方损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。
三、乙方不能按甲方需求按时交货，造成甲方客运车辆不能正常营运的，乙方赔偿对甲方造成的损失。
四、乙方因错发、错装轮胎对甲方造成损失的，乙方应承担甲方相应的损失。
五、因乙方轮胎质量问题，对甲方造成损失的，乙方应双倍赔偿甲方的`损失。
第六条其他
一、甲乙双方应当共同维护双方企业形象，严守商业机密，不泄露有关商业经营信息，一方出现违反协议的行为或由此而产生损害另一方利益，任何一方有权终止该协议继续履行。
二、甲乙双方的任何一方由于不可抗拒的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
三、如发生合同纠纷、应本着实事求是的原则友好协商解决;如协商不成，则由甲方所在地人民法院仲裁。
四、本合同生效期为xxx年xxx月xxx日至xxx年xxx月xxx日，有效期两年，甲乙双方均不得随意变更或解除本合同。
五、本合同未尽事宜、须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
六、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。
甲方：
代表：
地址：
开户银行：
账号：
联系人：
联系电话：
乙方：
代表：
地址：
开户银行：
账号：
联系人：
联系电话：
签订日期： 年 月 日
公司买卖合同11
合同编号：_________
甲方：_____________乙方：____________
法定住址：法定住址：法定代表人：法定代表人：职务：_____________职务：_____________电话：_____________电话：_____________
买卖双方依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，本着自愿、平等、互惠互利、诚实信用的原则，经充分友好协商，就有关_________船的买卖事宜，订立如下合同条款，以资共同恪守履行。
一、买卖标的
船名：_________船型：_________船籍：_________船级：_________总长：_________船宽：_________船深：_________总吨：_________净吨：_________
载重吨：_________建造厂家：____________建造年月：_________登记号：_________登记地点：____________登记吨位：_________
二、质量要求
1.卖方向买方出售的船舶，其质量必须符合交通管理部门制定的船舶标准
2.卖方保证出售船舶所具的性能与说明书相符，并须在交付前先行试航，以证明其性能。
3.卖方保证其出售的船舶不存在不适航或其他妨碍、可能妨碍交通安全或污染、可能污染水域的情形
4.卖方保证其拥有本合同下的标的船舶的全部产权，并保证该船舶不在光船租约下。
三、价款
本合同标的船舶的价款为_________元。
本合同结算货币为□人民币□美元□英镑□欧元□_________。
四、保证金
为了确保本合同的严格履行，买方应在合同签订日后的_________日内支付合同价款百分之_________的保证金。该保证金应以银行汇票方式汇到卖方指定的帐户。
五、付款方式
买方在本合同签订后，按照第_______种方式，如期足额将船款支付给卖方。
1.本合同签订之日起_________日内，一次性支付全部船款，合计_________元，大写_________，保证金可抵作船价款。
2.分期付款：
本合同签订之日起_________日内，支付合同价款的百分之_________作为预付款。合计_________元。预付款可以抵作船价款。
船舶交付之日起_________日内，支付合同价款的百分之_________，合计_________元。
交船手续办理完毕之日起_________日内，支付合同价款的百分之
_________，合计_________元。
六、船舶检查
1.买方有权查阅船上的船级记录，并在________内宣布是否予以承认。
2.卖方应在_________年_________月_________日在_________为买方安排船舶检查。
3.买方不得因船舶检查而延误船期，否则，买方应向卖方赔偿由此引起的损失。在不延误船舶正常营运的前提下，卖方应尽可能为买方看验船提供方便。
4.买方检查处于漂浮状态的船舶时，不可将其拆解开，也不可给卖方造成费用上的负担。在检查过程中，船舶的轮机日志和航海日志应提供给买方查阅。经检查，凭卖方在船舶漂浮检查后四十八小时内收到买方的书面或电传通知为准，一旦船舶获得认可，卖买关系即告确立。卖方如果未能按上述要求收到买方关于船舶船级记录的认可通知，应退还保证金，本合同宣告无效。
七、交接船舶
1.船舶在_________地点进行交接。
2.移交时间为_________年_________月_________日。
3.卖方应及时地将船舶动态、船舶预计进坞时间和地点告知买方。
4.船舶按买方看验船时的状况移交，自然损耗除外。交船前，倘若船舶发生全损或推定全损，本合同自行解除，卖方应将买方已付款项全额如数退还交船前，倘若船舶发生部分损害，卖方应将船舶恢复至买方看船时的状况。买方应给卖方合理的恢复原状的修理时间。
5.为方便船舶的移交，卖方应将船舶引入移交港的干船坞内，由买方检验船底及夏季水线以下其它部分。倘若发现船舵、螺旋桨、船底或夏季水线以下其它部分有断裂、损坏或缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，则上述缺点应由卖方自费修复直至买方对上述水下部分完全满意为止。
6.船舶在坞期间，在买方的要求下，卖方应安排抽出尾轴。倘若尾轴完全毁坏或发现有缺陷，以致于影响船舶清洁船级证书的取得，卖方应自费将其新换或修复直至买方完全满意为止。尾轴的抽出和换新之费用由买方承担。
7.倘若发现船舵、螺旋桨、船底、夏季水线以下其它部分或尾轴上述断裂、损坏或缺陷，则与船舶进出坞有关的费用包括验船师费均应由卖方承担。
8.卖方确认收到全部船款后，双方即签订交接协议书。交接协议书经双方授权代表签署并加盖公章后，该轮产权正式移交给买方。卖方全体船员立即离船，船员离船后的食宿和回程的费用由买方承担，并负责安排将船员送回。买方同意付船员补贴每位__________________元。
八、文件交付
1.交船时，卖方应将现有的船检证书及船舶技术图纸无偿提供给买方。若买方提出要求，卖方应将其现有的船舶的其它技术档及时交给买方。船舶的船籍证书、船舶的所有权证书、电台执照、船舶签证薄、海关监管薄、航海日志、轮机日志、营运证、最低安全配员证书、造船厂提供的该轮的稳性计算书、船舶防油污计划和档等应由卖方收存取回，但买方有复印的权利。
2.同时，买方应将下述文档递交给卖方：营业执照复印件买方办理船舶登记所在登记机关名称、地址、传真、电话、联系人和邮政编码。
九、备件和燃料
船舶包括属于船舶的一切船上和岸上物品应由卖方移交给买方。属于卖方专用的船上图书、数据表格和文件等不包括在内，船员的私人行李和物品也不包括在内。
船上剩余的燃料、未使用的润滑油、备用品和伙食应由买方接收并按交船地交船日的市场价格付款。本条款下的付款时间、地点和币制与合同价款的支付相同。
十、保护卖方保证其对出卖船舶享有所有权或处分权，船舶在移交前没有任何船舶优先权、船舶抵押权及其他随船债务并承诺交船后若因该船移交前的`随船债务发生第三人对船舶提出主张，而导致纠纷的赔偿、费用、开支等均由卖方承担。
十一、费用负担
船舶交付前所发生的包括雇佣人员薪资，船员分红、税赋及其他债务等各项费用由卖方承担船舶交付后所发生的与购买和登记有关的税、费以及其它开支等各项费用由买方承担。在船舶进行交易时，费用有买方承担。船舶移交后，卖方应向原船舶登记机关办理船舶注销登记买方应办理船舶所有权登记。登记费用各自承担。
十二、违约责任
1.若买方未能按时支付保证金，卖方有权解除合同。买方应承担卖方因此遭受的损失和按年利率______%计算的全部损失费用的利息在支付保证金后，若买方决定不再购买该船，并拒绝支付船款，卖方有权没收保证金若买方未能在船舶移交期限最后一日前按合同的规定支付购船价款，卖方有权解除合同，保证金及其利息归卖方所有。若保证金及其利息收不足以弥补卖方损失，买方还应赔偿卖方因此遭受的损失费用。
2.若卖方未能按本合同规定的方式和期限完成船舶的法定移交手续，或未能办理船舶注销手续，买方有权解除合同。卖方收到买方解除合同通知后，应在________个银行工作日内退还所收到全部船价款及按年利率________%计算的利息若买方按合同规定支付保证金和船款，卖方违约拒绝出售该船，买方有权获得船款保证金的两倍赔偿。
十三、合同的解除
本合同在下列任一情形下解除：
1.合同期限届满，双方不再续签本合同
2.双方通过书面协议解除本合同
3.因不可抗力致使合同目的不能实现的
4.在合同期限届满之前，当事人一方明确表示或以自己的行为表明不履行合同主要义务的
5.当事人一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行
6.当事人有其他违约或违法行为致使合同目的不能实现的
7.________________________________
本合同未尽事宜，依照有关法律、法规执行，法律、法规未作规定的，双方可以达成书面补充合同。本合同的附件和补充合同均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。
十四、合同的效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。
有效期为_________年，自_________年_________月_________日_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份，双方各执_________份，具有同等法律效力。买方：_________卖方：_________
法定代表人：_________法定代表人：_______
开户银行：______开户银行：_________帐号：_________帐号：_________签订地点：_________签订地点：_________
_________年____月____日_________年____月____日
公司买卖合同12
合同编号：
签约地点：
甲方(买方)：
乙方(卖方)：
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，为明确双方权利义务，经双方协商一致，特签订以下合同条款。
一、合同标的物
1、本合同标的物为
3、乙方承诺如下：
(1)乙方在十月一号之前发鸡苗。
(2)乙方喂养一个月，体重不得小于六两。
(3)乙方给鸡苗做全部疫苗，以后甲方喂养的存活率在95%以上。
(4)鸡蛋颜色为褐色。
(5)免费提供养殖技术，后期技术问题有技术员帮忙解决，上门服务免费。
二、合同期限
本合同期限为： 至
三、供货及验收
1、甲方向乙方购买鸡苗，由乙方送鸡苗至
4、乙方送鸡苗途中发生的损毁等所有费用由乙方自行承担，甲方不予承担。
5、乙方将鸡苗送至合同约定的地点后，甲方检验后收货，具体步骤如下：
(1)鸡苗到后，乙方点数壹仟只六两以上的鸡苗。
(2)鸡苗不合格(包括鸡苗质量不合约定、型号不符等)，甲方有权要求乙方调换鸡苗、退鸡苗，因此造成乙方损失的，由乙方自行负担。
四、货款支付
五、货款支付采取以下方式：
1、 甲方向乙方支付总额的50%作为定金。
23、乙方在收款时应提供相应金额的合法发票。
六、双方权利义务及违约责任
1、乙方未按甲方要求的时间地点送达货物，应承担此次送货数额的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
2、乙方送达之货物经甲方验收不合格，甲方有权拒绝收货或要求乙方退货、补货。乙方应承担此次送货数额款项 的违约金。造成甲方工程损失的，甲方保留要求乙方赔偿的权利。
3、乙方不能按合同约定数量交货，应在约定交货时间前_____天书面通知甲方。甲方可根据乙方状况进行评估，如果甲方根据评估认定乙方不能继续履约，可解除本合同，并于三天前通知乙方，乙方不得有异议。甲方根据甲方(项目部)认定的供货数量进行结算。由此造成甲方损失的`，乙方应承担赔偿责任。
4、乙方无正当理由停止供货的，应承担未履行部分货款总值_________的违约金，造成甲方工程施工无法进行、耽误工期或其他损失的，甲方有权要求乙方赔偿实际损失。
5、乙方所提供的货物质量不符合合同约定、货物总数量短缺或其他应当归责于乙方的原因，造成甲方工程施工无法进行、耽误工期或其损失的，乙方向甲方支付本合同总价款 的违约金，甲方并有权保留要求乙方赔偿实际损失的权利。
6、甲方未能按约定付款的，应承担不能付款部分如因乙方伪造数据、改变合同约定的货物单价等，而制作付款申请书请求甲方付款的，甲方有权拒绝付款，并不承担违约责任。
七、保修期限及责任
八、其他约定
九、不可抗力
1、本合同履行过程中出现不可抗力是指合同签订时不能预见、不能避免、不能克服的自然客观情况。
2、合同履行过程中出现不可抗力情形，致使一方或双方不能履行合同约定条款时，不能履行方应在不可抗力情形发生之日起 日内向对方书面通知，在取得合法机关有效证明后，根据不可抗力对合同履行的影响程度，经另一方同意后，履行方可延期履行、部分履行或不履行合同义务，并可根据情况部分或全部免除履行方责任。
3、合同迟延履行所发生的不可抗力，履行方不免除责任，并必须承担迟延履行的违约责任。
十、其他
1、双方应在本合同签订时提交给对方相关资料备案：
(1)乙方是法人、个体工商户或其他经济组织的，应提交《企业法人营业执照》或《个体工商户营业执照》副本复印件并加盖公章;
(2)乙方属个人的，应提交合法的身份证明文件;
(3)乙方以代理人身份签订本合同的，应当提交被代理人出具的《授权委托书》，《授权委托书》中应明确载明代理人授权范围;
(4)乙方提交生产厂家名称、生产质量合格证书及相关说明，以便甲方备案使用;
2、本合同签订时需甲方公司盖章及项目经理签字认可，否则本合同不产生法律效力。
3、本合同的签订，除甲方(项目经理)签字或盖章认可的，甲方的其他工作人员不能代表甲方处理因本合同引起的债权债务，擅自处理债权债务行为包括但不限于出具欠款证明、对帐单据等等，因此而产生的债权债务甲方不予认可，且对甲方不产生法律效力。
十一、争议的解决
凡因本合同履行产生的一切争议，甲乙双方本着互利互惠的态度，通过友好协商解决争议。如协商不能达成一致，双方中任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十二、合同效力及其他
1、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，同具法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议于本合同同时使用，补充合同与本合同矛盾的，以补充合同为准。
4、本合同的附件包括双方的资格资料、送货收货清单、来往帐单、支付证明等，与本合同同时使用，同具法律效力。
甲方(盖章)： 乙方(签字或盖章)：
项目经理： 签约负责人：
公司买卖合同13
合同编号：
甲方：__________________有限公司乙方：__________________有限公司
电话：_________电话：_________
一、甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经双方协商，就甲方向乙方购买产品，特签订本合同，以便共同遵守。产品具体参数如下：
序号名称规格参数数量单价总金额（元）
合计金额（大写）
（以上单价含运费、16%增值税费等其他一切费用在内）
二、质保期限：年。（乙方保证所提供的产品质保期为自产品交货验收之日起年。质保期内出现质量问题的，由乙方负责免费维修或更换产品，所产生的费用均由乙方承担。）
三、交货时间及方式：合同签订后三个工作日内，由乙方发货到甲方指定地点。
四、本合同付款方式为：在甲方收货后七个工作日内，甲方支付给乙方货款的100%（甲方付款前须收到乙方开具的全额增值税专用发票及双方签字盖章的送货单）。
五、乙方保证其产品的各项指标需满足国家规定标准，及不侵犯任何第三方的合法权益，否则由此造成一切的.后果及损失由乙方承担。
六、本合同自双方签字、盖章后成立生效，自双方义务履行完毕后合同终止。此合同壹式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。
七、其他未尽事宜按《合同法》有关规定及双方交易习惯进行解释、说明、履行。
八、双方对于合同的履行、解释等发生争议的，应先友好协商解决；如协商不成，任意一方可向甲方所在地人民法院提出诉讼。
甲方（盖章）_________乙方（盖章）__________________
签署人：_________签署人：__________________
日期：_________ 日期：__________________
公司买卖合同14
合同编号：
出卖人：签订地点：
买受人：签订时间：
年月日
第一条棉花品名、数量、价款及交(提)货时间品种产地等级计量单位数量单价金额交(提)货时间及数量合计合计人民币金额(大写)：(注：空格如不够用，可以另接)
第二条棉花质量标准：
第三条包装标准：
第四条合理损耗标准及计算方法：
第五条交(提)货方式、地点：
第六条运输方式及到达站(港)和费用负担：
第七条检验标准、方法、时间、地点：
第八条结算方式及期限：
第九条担保方式(也可另立担保合同)：
第十条本合同解除的条件：
第十一条违约责任：
第十二条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的'，按下列第种方式解决：
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
第十三条本合同自生效。
第十四条其他约定事项：
出卖人：鉴(公)证意见：出卖人(章)：住所：
法定代表人：居民身份证号码：委托代理人：
电话：电报挂号：开户银行：账号：邮政编码：
买受人：买受人(章)：住所：
法定代表人：居民身份证号码：委托代理人：
电话：电报挂号：开户银行：账号：
邮政编码：
公司买卖合同15
甲方：_______________(购方)
乙方：______________(供方)
为了调动果农积极性，促使红枣生产优质、高产，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。
第一条合同期限为______年，即从__________年______月____日起至________年______月_____日止。第二条甲方的权利义务1.甲方对乙方交售的红枣必须及时验收，及时付款。2.甲方评定红枣等级要按照无公害农产品规定的质量标准，不得任意压级压价。3.甲方应对乙方交售红枣提供种植技术及进行有关的技术培训工作。4.甲方有权不定期地对乙方进行抽样检测。5.甲方对乙方交售的不合规格的红枣，有权拒收，但必须对乙方认真说明理由。
第三条乙方的权利义务1.乙方在完成交售任务前，不得私自出售红枣。2.为确保人民身体健康，乙方必须按照甲方无公害农产品果蔬的用药标准规定施用农药，严禁使用违禁农药，对药性、肥气未脱的红枣严禁上市。3.乙方完成向甲方交售红枣的任务后，有权自行销售。
第四条红枣质量、价格及办法1.红枣品种的等级价格，按觑定执行。乙方应分等级交售，甲方抽样验级。2.价格：日常收购按物价部门规定执行。3.红枣交售时间由甲方联络员与乙方负责人协商，提前一天安排次日应交售的数量，开出红枣预约通知单，乙方凭条办理交售。其交售与预约量允许上下浮动_________%。因数量、质量或交货期限不符合规定而被拒收的，由乙方自行运回;乙方拒绝运回的，因保管、保养不善所造成的损失由乙方承担。
第五条本合同内的品种、数量要求在正常情况下，按所订数量交售、收购，所订品种完成90%以上者，均按执行了合同对待。
第六条甲方违约责任1.在正常或预约的临时收购时间内，甲方无故不收购，造成红枣变质和运输等损失，或故意压级压价，应赔偿乙方的损失。2.甲方如拖延支付乙方红枣款的时间，应按银行关于拖延付款的罚款规定，向乙方偿付违约金。3.甲方如没有提供技术信息、病虫害信息，而使订单农户造成损失，应向乙方偿付乙方承包面积总投资_________%的'违约金。
第七条乙方违约责任1.乙方非因自然灾害，未完成当年合同总数量的_______%者，应根据所欠红枣价款，比照银行拖延付款的规定，向甲方偿付违约金。2.乙方如在未完成交售任务前擅自出售红枣，每出售_______斤，应向甲方偿付违约金___________元。3.乙方如没有按甲方指导技术规程操作进行种植，而造成红枣损失，甲方一概不负责任。4.乙方如交售使用违禁农药喷洒的红枣，应按每百斤________元向甲方偿付违约金。如果因此造成人身伤亡，乙方应承担一切责任。第八条不可抗力如因不可抗力的自然灾害造成红枣生产的损失，不以乙方违约论，甲方应据实减少乙方所承担的交售任务。
第九条本合同自甲乙双方签字之日起生效，甲乙双方任何一方不得擅自修改或解除合同，如双方代表人发生变更，不得变更合同。本合同内如有未尽事宜，必须由甲乙双方共同协商，作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。
第十条本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。
第十一条本合同有效期自__________年______月______日至__________年_____月______日止。
甲方(盖章)：__________________
乙方：_________________________
代表人(签字)：________________
身份证号码：____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
【公司买卖合同】相关文章：
公司棉花买卖合同02-22
树木买卖合同03-01
机电买卖合同03-01
饲料买卖合同03-01
房子买卖合同03-07
树苗买卖合同03-07
机械买卖合同02-27
红酒买卖合同02-28
电脑买卖合同03-01