安全合同书
随着法律观念的日渐普及，合同对我们的帮助越来越大，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。你知道合同的主要内容是什么吗？以下是小编整理的安全合同书，欢迎大家分享。
安全合同书1
总包人（全称）： 江苏顺通建设集团有限公司无锡分公司
分包人（全称）：
江苏顺通建设集团有限公司无锡分公司 (总包人)作为 江阴瑞和置业发展有限公司 (发包人)的 江阴长晟豪生大酒店 (项目名称)的项目总包单位，承担着项目管理的总承包职责。而
（分包人）也与江阴瑞和置业发展有限公司（发包人）单独签订了相应的 （指定分包项目）的专业工程施工合同（指定分包合同）。根据建筑业总包管理要求，指定分包也应纳入总包管理。
为在项目实施中统一管理，进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，确保施工现场各参建单位严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，文明作业，促进工程实施顺利健康进行。依照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现总包人和分包人双方就专业分包工程的安全生产、文明施工事项达成一致，特订立本协议书，供双方共同遵照执行。
本协议书为工程总包管理的一部分，具有相应的法律约束效力。
一、工程安全生产、文明施工标准
结合发包人要求，本分包工程安全生产、文明施工标准双方约定为：
1、本工程安全生产，必须确保通过 安全合格 工地验收，事故负伤频率为 ‰内 ；
2、确保本工程达到省级文明工地。
二、组成本协议书的文件包括：
1、本协议书第一部分：协议书；
2、本协议书规定条款；
3、其他管理规定补充条款；
4、处罚条款；
5、协议书履行过程中，总包人和分包人协商一致的其他书面文件。
三、总包人是工程施工的总执行和组织人，其除了完成自己承担的'施工任务外，还应负责组织和管理发包人指定分包人的施工，并为分包人提供和创造必要的施工条件。
四、总包人向分包人承诺，根据总包人与发包人“工程施工合同”要求，向分包人提供施工现场已有设施，并确保安全、有效、合格。
五、总包人向分包人承诺，总包人可根据分包人请求，在现有基础上加固、补充已有设施。其所产生的费用，总包人酌情向分包人收取。
六、分包人向总包人承诺，履行并严格遵守本协议书中所有条款及规定。
七、分包人向总包人承诺，在履行本协议书的过程中，分包人违反本协议书约定，总包人对分包人根据本协议书约定所进行的一切处罚和处理，分包人均无异议。并在接到“处罚通知书”后三天内缴清罚金。
八、分包人向发包人/总包人和监理单位提交的施工组织设计、施工方案、施工措施、风险评估报告以及有关证件等所有材料的审核批准并不代表分包人无须承担责任。
九、履行本协议书的过程中，总包人对分包人已处罚款项，不等同于分包人可不承担应进行整改/改善/消除安全隐患/缺陷/事故；也不由于分包人已经进行安全隐患/缺陷/事故的整改/改善/消除而予以退还已处罚款项。
十、协议书的份数：
十一、协议有效期：
十二、协议书的生效
1、协议书订立时间： 年 月 日；
2、协议书订立地点：
3、本协议书自双方签字盖章起生效。
总包人（公章）： 江苏顺通建设集团
分包人（公章）：
有限公司无锡分公司
法定代表人：
法定代表人：
日期：
日期：
安全合同书2
发包人：
分包人：
为进一步加强安全管理，依照《中华能人共和国安全生产法》及其它法律、行政法规的规定。为坚持“安全第一，预防为主”的方针，双方就本建设工程分包施工安全协商一致签订本协议，明确双方在施工期内应承担的安全责任。
1、发包人一般权利和义务
1.1、发包人根据本工程具体情况，制定安全保证计划。发包人对分包人进行安全技术交底，并如实告知分包人在项目劳务施工过程中存在的危险、危害职业健康的根源及防治措施。
1.2、发包人对分包人的作业现场进行定期或不定期安全监督检查，对查处的事故隐患提出整改意见，并限期整改。
1.3、对不服从发包人安全管理，或分包人有严重违章作业，野蛮施工、管理混乱行为时，发包人有权责令停工整改，并进行处罚。对因分包人原因造成重伤或死亡事故的，双方可以终止合同，分包人在事故处理完毕后3日内退出施工现场。
2、劳务分包人一般权利和义务
2.1分包人必须服从发包人安全管理。定期参加安全检查和安全例会，及时了解施工安全情况和安全要求。
2.2、分包人有权对发包人制定的施工方案、施工技术措施提出合理化建议，以确保安全生产。
2.3、分包人主要负责人是分包工程的安全第一责任人，对分包工程的安全生产全面负责。分包人对发包人提供的安全基础设备设施采取保护和防护措施，并对安全基础设施和防护措施是否存在安全隐患及时进行检查检验，按规定做好安全设施器材的定期试验检验工作。
2.4、建立健全安全责任制，制定或严格执行发包人的安全生产规章制度，操作规程。
2.5、分包人定期组织安全检查，认真开展隐患整治。按照国家有关规定配备劳动防护用品。遵守发包人的安全生产管理制度，定期主动向发包人安全管理部门汇报安全工作情况。
2.6、分包人应认真配合地方政府、发包人及发包人组织的'职业健康和安全检查。因达不到规范标准要求所引起的各种罚款由分包人承担。
2.7、施工期间，除发包人、监理工程师、地方行政管理部门等检查工作进入工地外，其他外部人员不得进入工地。
3、劳务分包人在签订劳务分包协议书的同时应提交本单位安全施工资料
1、分包人安全生产责任制及安全管理规章制度复印件。
2、分包人特种作业人员花名册，安全操作证（正本）复印件。
3、分包人施工人员班组划分及安全员花名册。
4、事故处理
4.1、分包人对劳务分包作业现场的伤亡事故应及时上报发包人安全管理部门，发包人协助分包人进行事故救援，维持好现场，分包人配合发包人、政府有关部门进行事故处理，事故处理费用及善后工作由分包人负责。
4.2、分包人在作业中发生轻伤、重伤事故时，分包人按照“四不放过”原则进行事故处理，分包人承担相关费用。
5、安全风险抵押金
5.1、发包人按有关规定收取安全风险抵押金，本工程约定的安全风险抵押金为分包价款的3%。
5.2、发包人在工程期满后30日内，在扣除分包人应承担的安全费用后将剩余的安全风险抵押金返还分包人。
6、协议变更和解除：
双方签字生效，任何一方不得擅自变更和解除。因人力不可抗拒或无法防止的外因，使双方无法履行协议时，双方可协商终止协议。
7、分包协议书期满，该协议自行终止。
甲 方：
乙 方：
负责人：
负责人：
年月日
年月日
安全合同书3
总包单位： （以下简称甲方）
分包单位： （以下简称乙方）
工程名称：
工程地址：
承保范围：
承包形式： 劳务分包 □ 专业分包 □
为了加强施工现场安全管理，落实各级安全生产责任制，杜绝重伤以上安全事故的发生，保障企业安全生产，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及《中华人民共和国合同法》结合本工程特点，经甲乙双方协商，特制定本合同。具体内容如下：
一、安全生产管理指标
1、工程死亡事故为零。
2、工程重伤事故为零。
3、工程轻伤事故月不得超过零人。
4、无重大生产火灾事故及设备事故。
5、控制、预防环境污染，对废水、废气、固体废弃物、噪声、扬尘进行有组织控制，确保达到国家和地方标准排放，保护生态环境。
6、提高员工健康水平，职业发病率为零。
7、施工面积超过三万平的积极配合总包争创北京市文明安全工地。
二、职责权限
甲方责任：
1、根据甲乙双方合同为乙方提供满足健康安全的施工环境和有关安全管理标准、制度，对乙方贯彻落实国家有关法规及甲方的安全规章制度的执行情况进行检查。
2、严格审查乙方施工资质、营业执照、安全许可证，不得与不具备施工资质、营业执照、安全许可证。
3、在乙方进场时对其进行入场安全教育，经考试合格（80分）者方可上岗，有义务组织乙方学习甲方有关安全管理的各项规章制度。
4、分部工程施工前，甲方专业负责人须对乙方进行有针对性的书面安全技术交底。
5、编制本工程应急救援预案及预防职业病、突发灾害、疫情的防范措施，并组织乙方有关人员对应急预案进行演练，确保应急救援能力。
6、甲方安全经理(安全负责人)每周一须组织施工现场分包单位进行对上周安全情况进行总结和对本周安全工作进行安排，宣布本周安全注意事项（周一安全交底），并做好周一安全教育记录。
7、负责编制现场一级和二级电箱以上临电设置方案，审核乙方报送的所辖施工区域的二级电箱以下临电设置方案，提供现场一级和二级电箱，对现场一级和二级电箱及主电缆进行管理和维护，监督乙方对所属施工区域二级电箱以下的临电设施的管理、维护。
8、负责组织乙方参加甲方每周的定期安全检查，对现场的安全防护、临电管理、机械安全进行检查、讲评，督促乙方落实安全隐患整改措施。
甲方权利：
1、对施工现场的危险源进行识别、评价，制定重大危险源预防控制措施。有权对整个施工现场的安全管理工作进行协调和监督管理。指导、监督、检查乙方的职业健康安全管理工作，对乙方施工中的违章指挥、违章作业和安全隐患提出整改意见，督促、检查乙方的隐患整改落实情况，必要时协助乙方进行隐患的整改工作。
2、对乙方未建立健全安全管理体系，未按规定配置安全员的不允许进场施工。乙方安全人员必须服从甲方安全部门的管理，协助乙方安全部门做好现场安全管理工作。
3、督促乙方对其携带进场的机械设备、机具进行管理、维护。对现场机械设备、机具安全进行检查，对存在的安全隐患提出整改意见，督促乙方有关人员进行整改。
4、对乙方采购的重要劳动防护用品(安全〈平、兜〉网、安全带、安全帽)及小型电器设备（配电箱、漏电保护器、电线、电缆）进行抽查，必须在甲方提供的合格分供商处采购，如乙方私自采购甲方合格分供商以外重要劳动防护用品及小型电器设备，按照施工现场奖罚规定对有关人员进行处罚并没收违规采购的以上产品。对乙方使用不合格防护用品及小型电器设备的，按有关规定进行处罚。
5、对现场搭设完毕未投入使用前的安全防护设施，安装调试完毕未投入使用前的机械设备、机具，敷设安装完毕未投入使用前的临电设施组织有关部门、人员进行验收，符合安全使用要求方准投入使用。
6、对乙方在施工过程中违反有关安全管理规定、有违章现象发生、安全问题整改不到位或拒不接受甲方的正常安全管理的，根据问题的严重程度依据甲方的施工现场奖罚规定进行处罚。乙方施工中存在重大隐患或险情时，甲方有权对乙方停工整顿，直至与乙方解除合同，清退出场。
7、在乙方退场时与乙方办理现场安全防护设施的移交手续后方可办理乙方的退场会签手续。
8、乙方出现安全事故，甲方有权根据责任情况对乙方进行处罚。对乙方未经甲方同意擅自增加或调换人员，一旦发生伤亡事故追究乙方的责任。
9、督促乙方为本队职工办理工伤保险。
乙方责任：
1、进场前将本企业的营业执照、企业资质等级证书、安全生产许可证、进场人员花名册（在外管处注册）、进场人员身体检查表、携带进场的机械、机具一览表、特种作业人员及机械操作工操作证的复印件报甲方安全部门。进场职工必须办好所在地所需办理的各种证件，严禁使用未成年工、童工、超龄工和安排女工从事禁忌劳动。
2、严格遵守国家、地方政府有关安全生产、职业病预防及劳动保护的法律法规、标准、规定，贯彻执行甲方的各项安全管理规章制度。
3、建立健全安全生产管理体系，逐级落实各级安全生产责任制。本队人员在50人以下设一名兼职安全员，50～200人以内必须有一名专职安全员；200～500人必须设两名专职安全员；500-800人设三名专职安全员；1000人以上设5名专职安全员。专职安全员必须持证上岗，乙方专职安全员的日常工作纳入甲方安全管理体系，乙方安全员必须服从甲方安全部门的管理，每天对本队施工区域的安全情况进行检查，做好检查记录，并将检查结果向甲方安全部门汇报。
4、乙方进场人员必须接受甲方的入场安全教育。乙方须对本队作业人员以班组为单位进行安全操作知识教育，做好本单位车辆驾驶人员的安全教育，积极组织本队职工参加甲方组织的各种安全知识、规章制度的教育和培训，提高作业人员自我保护意识，使工人具备从事建筑施工活动避免危害、防范风险的意识、知识和具备执行施工安全技术操作的能力。
5、接受总包方应急救援预案的培训、演练和所分配的职责。服从国家、政府防范突发灾害、疫情的指令、规定与要求。在甲方组织指导下，能够严格贯彻实施。
6、负责依据JGJ46-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》编制本队施工区域二级电箱(由甲方指定)以下临电设置方案，报甲方技术部门审批，并按照审批后的临电设置方案对本队所属二级电箱以下的三级电箱（从二级电箱引出通往作业面的可直接接电动工具及临时照明的电箱）、临电线路及（生活、施工）照明设施进行敷设、安装、维护和管理。临电方案应向电工进行安全交底。
7、乙方的特种作业人员及机操工必须是经培训合格人员，并持证上岗。
8、每周一乙方现场负责人须组织安全管理人员接受甲方安全部门进行的周一安全教育及检查。
9、每天上班作业前乙方班组长须对本班组人员进行班前安全交底，做好班组活动记录。
10、乙方作业班组在分项工程施工前必须接受作业指导和安全技术交底，班组工人必须对交底内容签字认可，并在作业中遵照交底要求执行。
11、服从甲方的安全管理，保证本队施工区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机械设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据甲方编制的相关安全技术施工方案进行搭设、安装，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方安全部门，经甲方安全部门确认后方可使用。
12、乙方携带进场的机械设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机械设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机械设备、机具造成事故的，由乙方自行承担责任。
13、参加甲方组织的每周定期安全检查，落实安全隐患整改措施。
14、严格按照天润建设公司规定，对指定的安全防护用品(安全〈平、兜〉网、安全带、安全帽)及小型电器设备（配电箱、漏电保护器、电线、电缆）必须在甲方提供的合格分供商处采购，以满足施工安全的要求。以上物资在使用过程中有质量问题应停止使用并及时向甲方主管领导汇报。
15、安全防护设施、脚手架搭设完毕必须经甲方组织有关人员验收合格后方可使用，做好日常维护与管理，退场时与甲方办理安全防护设施、脚手架的移交手续。安全防护设施、脚手架的拆除必须在接到甲方专业工程师的施工指令后方可拆除，不得私自拆改甲方的任何安全防护设施，若因施工必须拆改，须向甲方主管领导报告，经批准后方可拆改，并做好临时防护设施和警戒，在施工完后须立即恢复该处的安全防护措施。
16、乙方进场设备、机具填表后报甲方安全部。并须经甲方验收合格后使用，保证所用机械设备的安全装置齐全有效，机况良好，不得带病运行。
17、乙方负责敷设、安装的临电设施必须经甲方有关部门、人员验收合格后方准投入使用。
18、做好班前作业环境的安全检查，发现隐患及时采取必要的整改措施，对需甲方协助整改的及时向甲方汇报。
19、不违章指挥、不违章作业，对甲方及自检提出的安全隐患要及时定人、定时间、定措施落实整改。对乙方工人多次违章，屡教不改和管理人员玩忽职守，忽视安全生产，违反安全规章，违章指挥，强令工人冒险作业的，甲方有权按《施工现场奖罚规定》的有关条款加倍处罚；若因此而引发安全事故的`，乙方必须承担相应责任。
20、必须为本队施工作业人员提供必需的劳动防护用品，防止工伤事故及职业病的发生。必须按规定组织本队职业病危害作业人员进行上岗前、在岗期间、离岗时及应急的职业病健康体检，并在职业病危害作业人员进入现场施工前向甲方提交相关体检资料。
21、乙方发生各类工伤事故、职业病及未遂事件严禁隐瞒不报。发生重伤及重伤以上事故，应及时组织抢救、保护好现场，并立即报告甲方主管领导及安全部门。
22、必须保证进场施工人员的相对稳定，人员发生变动须提前向甲方汇报，严禁乙方私自调换和增加人员。新调动进场的工人和变换工种的工人，要单独进行有针对性的安全教育，经考核合格后方可上岗，并做好教育记录。
23、按规定为所属员工（包括作业工人）办理工伤保险，支付保险费。
24、必须遵循甲方关于环境管理的目标、指标要求，保证施工过程的污染物排放达到国家地方标准。
乙方权利：
1、重点部位作业前有权要求甲方进行作业指导和有针对性的安全技术交底。
2、有权拒绝甲方管理人员的违章指挥和拒绝在不安全的环境中作业。对甲方有关人员在检查、执法过程中违反规定的做法有权向甲方主管领导提出申诉。
三、乙方交纳安全抵押金要求：
1、依据《北京市安全生产条例》第五十二条规定：“矿山、道路交通运输、建筑施工、危险化学品、烟花爆竹等领域的生产经营单位按照国家有关规定实行安全生产风险抵押金制度。生产经营单位发生生产安全事故时，安全生产风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。”及公司《分包队伍安全管理办法》要求。乙方必须向甲方交纳安全生产风险抵押金 万元，乙方发生生产安全事故时，安全生产风险抵押金转作事故抢险救灾和善后处理所需资金。
2、如安全生产风险抵押金在分包工程年度结算前已扣完，甲方有权要求乙方适当补交安全生产风险抵押金 万元，在工程结算结束后，将安全生产风险抵押金的剩余部分返还乙方。
四、施工现场奖罚规定
1. 奖励
1） 在施工生产中，具备以下条件的给予奖励，奖励金额100-300元。
2）及时发现事故隐患，督促、消除和预防重大事故的有功人员。
3）坚持原则，杜绝了安全事故的有功人员。
4）在抢救工伤及事故中的头功人员。
5）为确保安全生产积极进行革新，发明创造，提出合理化建议，作出突出贡献的人员。
2. 处罚
1） 施工现场个人违章指挥、违章作业、违反劳动纪律处以100-1000元罚款。
2） 施工现场构成以下严重违章和重大隐患，每项处以1000元-5000元的罚款：
3）安全管理体系有缺陷，作业队安全管理人员未按规定配备。
4）开挖沟、槽等土方施工，超过1.5米深未按规定放坡或做支撑。
5）脚手架操作面上未满铺脚手板，漏洞大，有探头板、飞跳板、脚手架未按规定与建筑物拉接。
8）四口、临边无防护。
9）施工中不按规定设置安全网。
10）施工中由高处往下投掷、掉落物料。
11）电锯、电刨无防护设施。
12）施工现场的配电系统不按规定装设二级漏电保护装置或漏电保护装置失灵。
13）施工现场的电气线路老化，电器损坏，失修严重。
14）安全检查出的问题未按规定复查、整改。
15）消防器材、设施配备严重不足，存在重大火灾隐患的。
（3）违章人员（个人）的罚款由其所在单位负责督促执行，因分包单位对本队违章人员负有管理责任，如违章人员无力按时交纳或离开本工地无法交纳罚款的，一律由其所在单位负责交纳。所有罚款支付须于罚款通知单规定的期限内及时交到项目主管部门。如分包单位或违章人员在规定时间内拒不缴纳安全罚款，在分包单位的安全生产风险抵押金中进行加倍扣除。
（4）乙方必须保证在本工程的安全与文明施工，除承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款外，还要赔偿因此给甲方造成的名誉损失，每发生一起安全事故或死亡事故，按合同总价款的0.3%给予处罚。
五、补充条款
乙方应按照北京丽贝亚成都苏宁广场项目部安全管理办法相应补充条款执行
六、合同说明
1、乙方在竣工和退场时，必须到甲方有关主管部门办理退场会签手续，甲方对乙方对本合同的执行情况签署意见，乙方办理完会签手续后方可退场。
2、本合同与甲方根据现场情况制定的其他现场管理措施均视为双方合同的补充部分，亦可作为现场安全管理措施独立有效执行。
3、如甲方指定分包单位，我方没有收取管理费用。
4、本合同书一式叁份，甲乙双方各执一份。报安全工程部备案一份。
5、本合同经双方签字盖章后生效，工程完工经甲乙双方验收办理完结算后失效。
七、合同签订
合同签订时间： 年 月 日
甲方：单位名称： （盖章） 乙方：单位名称： （盖章）
项目负责人： （签字） 项目负责人： （签字）
电话： 电话：
安全合同书4
甲方：________________
乙方：________________
____________项目施工生产区域和生活临建区域内临时用电设施已经全部施工完毕并验收合格。临-电已投入使用为项目建设施工全面开展做好了充分的准备工作。为保持临-电设施有效使用和成品保护，避免因人为破坏、违章操作等行为引起安全生产事故，经甲、乙双方协商明确各方安全责任的权利义务，达成以下协议条款。
一、协议范围
____________项目施工责任书约定的乙方生产责任区域和生活临建区域范围内的临-电设施的使用、维护及成品保护等安全责任和义务。
二、协议期限
本协议期限为本协议签订之日起至____________项目施工责任书约定的建设工程竣工止。
三、临-电管理负责人
甲方已经全权委托____________项目部动力处代表甲方对____________项目生产、生活区域内的所有临-电设施进行全面管理，乙方须服从____________项目部对临-电设施的管理安排。
1.甲方委派的担任驻工地履行本协议的负责人为________，职务：________，职称：________，该负责人代表甲方进行临-电管理。
2.乙方委派的担任驻工地履行本协议的负责人为________，职务：________，职称：________，该负责人代表乙方进行临-电管理。
（1）乙方负责人必须随时有两个以上电气维护人员（有资格证书的人员并要求在工程技术部资料管理备案）长驻工地现场，以协调解决临-电使用过程中发生的问题，如必须离开工地施工现场时，须经过甲方负责人批准，并委托有资格的代理人临时负责协调工作。；
（2）乙方负责人不能坚持在工地现场工作，每次按____元向甲方偿付违约金；无故离开工地现场____天以上，甲方有权要求更换负责人。
四、甲方的权责
1.甲方有义务监督乙方正确、安全使用临-电设施。
2.甲方有权对管理现场临-电的负责人进行不定期稽查，并对违规行为予以纠正。
3.甲方有权按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）检查乙方自行设立的电闸箱、各种漏电开关及外接设施是否符合国家标准。严禁三无产品、劣质用电设施进入生产、生活现场。
4.甲方有权检查乙方自带用电设备是否符合国家标准，各种防护是否齐全有效。电焊设备必须装触、漏电保护器，并且做到焊接时双线到位作业。
五、乙方权责；
（一）管理责任
1.乙方必须遵守本协议的各项管理规定和甲方的规章制度，执行国家关于安全用电的相关规范、条例以及现场施工用电组织设计规定，严禁违章作业。自觉接受甲方的安全检查和指导管理工作，对甲方提出的安全隐患、合理化建议，应及时整改，坚决服从甲方的各项工作任务安排。
2.乙方在准备接入临-电前，必须按规定办理接入申请，经审批同意后方能实时。
3.乙方必须按规定对临-电编制专项施工方案，并严格按照甲方的审批程序通过审批后方能接入。
4.乙方负责本单位生产、生活范围内所有临-电设施的安全使用和设施保护工作，承担因自身原因造成的设施、设备损坏所引发的人身、设备安全事故责任及一切经济责任，甲方将对乙方违规使用、维护不力和违反本协议各项规定等行为进行一定的经济处罚。
5.乙方施工生产、生活期间必须将安全生产施工及管理放在首位，在施工中要正确贯彻“安全为了生产，生产必须安全”及“安全第一，预防为主”的方针，采取必要合理的.安全措施，在全面贯彻安全方针保证安全生产的前提下，安全、优质、高效地完成施工任务。施工中不仅要遵循国家有关的安全法则及甲方制定的安全管理制度，而且要遵守临-电安全使用维护安全协议，更应针对自己的作业特点采取相应的安全隐患防范措施。
6.因乙方临-电线路，设备故障，造成变压器或总断路器跳闸的，乙方必须以书面形式向甲方临-电管理人员说明，故障原因及整改措施。乙方将故障点维修好后，经甲方检验合格后方能送电。
7.乙方应加强对全体职工、各作业队施工人员的安全意识教育，生产班组（队）在接收生产任务后，每日上班前，班组（队）长必须召集所管辖范围内的所有人员，结合当天任务，有针对性地进行班前安全教育，提出具体注意事项。安全员必须每日上班前对作业环境、用电设施、设备进行各种检查，发现不安全隐患，立即解决，重大隐患，报告领导解决，严禁冒险作业。凡是没有进行安全技术措施交底或未向全体作业人员讲解，班组（队）有权拒绝任务，并提出意见；作业过程中，应巡视检查，随时纠正违章行为，解决新的不安全隐患；下班前进行确认检查，设备必须拉闸、断电、门上锁、用火必须熄灭，施工垃圾自产自消，日产日清，活完料净场清，确认无误，方可离开施工现场；按时参加项目部每周组织的施工现场安全文明教育会。
8.安全员负责查思想、查制度、查纪律、查隐患，重点查防触电，防预埋管线、电缆覆盖土层随意开挖，防物体打击、防机械撞击等措施落实情况。对临-电设施要求每两小时检查一次并进行记录。
9.乙方负责电气设备的管理人员须持有效证件上岗，进入现场戴安全帽，工具配带齐全，个人安全防护用品齐全、质量合格。
10.严格执行“安全用电管理制度”的各项管理规定。
11.乙方有权要求甲方保障供电质量，不随便拉闸断电。当甲方发生必须停电情况时，应提前告诉乙方，乙方应事先做好停电准备。
12.甲方提供的配电箱开关下端出线起，安全用电均由乙方负责，乙方所使用的电闸箱和用电设备必须执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）。
13.乙方所使用的电闸箱和用电设备，必须保证各种用电设备、设施运行良好，规范临时用电，保证施工用电和操作人员的人身安全，确保不能有危及施工现场用电安全的情况发生。
14.乙方必须服从甲方在安全用电方面的正确管理，对甲方提出的安全用电隐患要及时整改，并将整改后的情况反馈给甲方。
15.乙方应加强现场（含楼层施工现场）及生活区、办公区的巡视，如发现违章用电现象以及存在用电隐患、故障应及时处理和报告，并做好巡视记录。
16.乙方应做好自己施工用电和负责区内电缆、电杆、设备等的标识标记工作，对责任区内的地下电缆敷设位置应做出明确标识，并进行经常性检查，确保设立的标识标志安全、醒目。如没有明确标记挖断的管、线，费用全部由没有标记的一方承担，并对责任方加倍惩罚。如有明确标记挖断的管、线，费用全部由挖断管线的一方承担，并对责任方加倍惩罚。
17.正常检修、维护工作应提前计划并做好准备，出现突发故障应及时处理，以保证施工、办公正常用电，并做好记录。
18.乙方临-电管理人员不得擅离职守，有事外出须向项目负责人请假，并经允许后方可离开。
19.进行临-电维修要及时，维修记录要详细（日期、天气、温度、处理事宜、责任人、解决情况、有无隐患等）。
20.乙方项目负责人和临-电管理人员的手机必须____小时随时接通，保证及时应对解决各类突发事件。如关机或无法接通或没有人接听或不及时处理，发现一次扣罚____元。
（二）临-电使用责任
1.所有绝缘、检验工具、器具应妥善保管，严禁他用，并定期检查、校验。
2.现场施工用低压设备及线路应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。
3.线路上禁止带电操作，禁止带负荷接电或断电。
4.熟悉用电急救知识，发现有人触电，应立即切断电源，进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，使用干粉灭火器或干砂灭火。
5.电工操作必须至少两人进行，一人操作，一人监护，均需持证上岗。现场变配电设备，不论带电与否，单人值班不准超越遮栏和从事修理工作。
6.在高压带电区域内需要停电工作时（如变压器围档内），人体与带电部分应保持安全距离，并需有人监护。
7.变配电室电气部分检修工作时，应按如下规定操作：
严禁带负荷拉、合开关；
切断有关电源后，操作手柄应挂标牌；
验电时应戴绝缘手套，按电压等级使用验电器，在设备两侧各相或线路各相分别验电；
验明设备或线路确认无电后，即将检修设备或线路做短路接地；
装设接地线，应由二人进行，先接接地端后接导体端，拆除时顺序相反，拆、接时均应穿戴绝缘防护用品；
接地线应使用截面不小于________的多股软裸铜线和专用线夹，严禁用缠绕的方法进行接地和短路；
设备或线路检修完毕，应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。
8.未经甲方允许，严禁私自处理变压器电源故障或用绝缘棒拉、合高压开关。
9.经甲方允许并采取绝缘防护措施（如戴绝缘手套，穿绝缘鞋等）后，方可处理变压器处缠挂的杂物，雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品以外，绝缘棒应有防雨罩，并有人监护。
10.设备运行故障引起线路跳闸，须先切断设备电源，再切断上一级电源并有人监护方可进行维修工作，故障排除后，先通知设备使用方再逐级送电。
11.按施工用电组织设计做好以下资料（该资料缺少、不全或者没有，检查时按项目罚款，每项____元）：
（1）电工值班记录；
（2）电工维修工作记录；
（3）定期检查记录；
（4）接地电阻检、复查记录。
12.其它应注意的安全事项________________
（三）电费缴纳事宜
1.工地临时用电每月____号抄表，乙方临-电管理人员需与甲方共同到场确认用电量，如有异议需当场或尽快提出。
2.月度电费账单签字确认后，作为月度核算，扣除施工电费凭证。
3.每月电费以现金方式结算，不得在工程款内扣除方式结算，如在甲方规定时间内未缴纳或未缴齐，按两倍电费扣除。
六、协议的生效与变更、终止
1.本协议期限为本协议签订之日起生效。
2.本协议在协议执行中，甲乙双方代表如发生变更，不得变更本协议。
3.本协议如有未尽事宜，双方应本着地位平等、相互尊重的原则共同协商，及时做出补充规定，补充规定与本协议具有同等效力。
4.当乙方未履行全部或部分临-电的安全使用义务，而又无正当理由，甲方可发出警告直到解除协议，乙方承担违约责任。
5.当事人一方要求变更或解除本协议时，应当在____日内以书面形式通知对方。
6.正常情况下，自____________项目施工责任书约定的建设工程竣工止，协议终止。
七、争议的解决
在协议执行过程中引起的争议，应当协商解决，如未能达成一致，可提交上级主管部门协调。
八、本协议一式贰份，具有同等法律效力，甲乙双方各执壹份。
以上条约经甲乙双方签订确认后必须遵守。
甲方单位（盖章）：_________ 乙方单位（盖章）：_________
甲方负责人（签字）：_______ 乙方负责人（签字）：_______
_______年_______月_______日 _______年_______月_______日
安全合同书5
甲方： 工程项目部
乙方：装载机驾驶员
设备编号
装载机型号
数量
1、乙方必须进行岗前培训并持证上岗，严禁无证上岗操作。
2、装载机未进行检测，乙方严禁使用装载机进行工作。
3、装载机驾驶员在操作中，严格执行对装载机燃油、冷却水及润滑油情况；行车、驻车制动可靠性；空载时铲斗系统运行情况进行自查制度。
4、乙方严禁在酒后进行施工操作。
5、乙方应自觉遵守装载机的其它《安全操作规程》和《技术操作规程》，严格执行合同条约，如有违反规程和合同而引起的各种事故均由乙方自负。
甲方项目经理（签字）： 乙方（签字）：
昆山市市政工程有限公司
项目部
年 月 日
安全合同书6
甲方（主管单位）：_________ 法定地址：___________ 法定代表人：_________
乙方（建设单位）：_________ 法定地址：___________ 法定代表人：_________
丙方（施工单位）：_________ 法定地址：___________ 法定代表人：_________
为加强对乙方开发丙方建设但处于停工状态的_________（以下简称停建工地）的安全管理，明确责任，防止停建工地因管理不严而发生完全事故，根据安全管理实行国家监察、行业管理、群众监督、企业负责的原则，乙、丙方特向甲方签订停建工地安全管理合同书。现将乙、丙责任明确如下：
一、甲方（主管单位）责任
1．甲方切实做好监督职责，每月巡查停建工地一次。
2．甲方发现停建工地安全隐患时，有权责令乙方和丙方改正。
二、乙方（建设单位）责任
1．监督丙方按责任履行职责；
2．负责安全防护和值班所需费用。如丙方垫付，待工程结算时一并结算；
3．施工单位（丙方）已解除合同离场的，其丙方责任由乙方履行。
三、丙方（施工单位）责任
1．切实做好停建工地的安全防护。未建围墙的停工工地待_________市政府批准后，按规定砌筑_________米高、美观大方的封闭式围墙（样式由甲方提供），设一处封闭式大门并上锁。平时加强对围墙的监测，防止因基础不牢或台风暴雨发生围墙倒塌造成伤人事故；
2．建立值班制度，定人、定职责并安排24小时值班，禁止无关人员进入停建工地范围；
3．停建工地四周悬挂明显的安全警示标志；
4．加强对现在脚手架的检查，对搭设时间长，已出现变形和快要倒塌的`脚手架，应采取措施加固或拆除。不能留有任何安全隐患，要防止台风吹倒脚手架而伤人伤物。
5．带地下室的停建工地，要加强对地下室的管理，尽可能长期抽干地下室的积水，将地下室的所有入口暂时封闭，禁止无关人员进入地下室，要加强临边洞庭洞口的防护。
6．做好工地内的临时用电管理，对已停止使用的线路、电箱、开关等全部切断电源，防止雷击、台风带来的触电伤亡事故和人为的误触伤亡； 7．彻底清理三无人员在停建工地生活居住，要坚持未完工验收绝不能使用的原则；
8．不准将停建楼房出租经营方式或居住，已出生经营的单位要采取措施结束经营，封闭经营场所。停建工地和空地不能用作废品收购站，堆放废品杂物和有害物品，已作废品收购站和仓库的要尽快清理。
9．加强对停建楼房的自身质量监测工作，对已砌好的砖墙要加强检查，防止台风吹倒砖墙、吹坏门窗玻璃伤人；
10．按市政府和建设行政主管部门要求做好其它方面安全管理工作；
11．因丙方管理不严，工作失职造成本单位或外单位人员在停建工地内发生人身伤亡事故，全部责任由丙方负责。_________市建设行政主管部门，将按国家有关法律法规对责任单位进行处理。
四、乙、丙方管理的停建工地位于_________市_________路与_________路交界处。
本责任合同书一式三份，甲、乙、丙方各一份。
甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________
法人代表（签字）：_________ 法人代表（签字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
丙方（盖章）：_____________ 法人代表（签字）：_________
_________年____月____日
安全合同书7
监督单位：____________
发包单位：____________
作业方一：____________
作业方二：____________
为了认真执行国家“安全第一，预防为主”的安全生产方针、政策法令、法规和有关规定，明确各自的安全生产责任，确保____________现场施工安全作业。依据《中华人民共和国安全生产法》第四十条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的`安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调”的规定。经三方协商同意，制定此协议，三方遵照履行。具体条款如下。
1．必须认真贯彻国家有关安全生产的方针、政策；严格执行有关劳动保护法规、条例、规定，严格遵守机械制造行业、建筑和安装行业有关安全规定和安全操作规程进行施工作业。
2．施工方必须制定保证施工作业安全的安全制度、措施，配备各种安全防护设施，确保检查到位、措施到位。
3．施工方要对施工作业人员要进行安全教育，强化作业人员的安全意识，杜绝违章作业。
4．在同一区域或在同一地点或同一台（套）设备设施上作业时，施工双方方必须明确一位安全生产管理人员，负责本单位施工安全以及同另一方在安全方面进行协调的工作。
5．施工作业双方要经常在施工中对安全问题进行沟通和协商，当施工中发生冲突和影响施工作业时，双方要先停止作业，由各自的安全管理负责人进行协商处理。
6．双方在交叉作业施工前，应当互相以通知的形式告知对方本施工单位施工作业的内容、安排及应注意的安全事项。
7．施工方要施工作业中加强安全检查，发现问题要及时处理解决，消除安全隐患。
8．发包单位负责对施工方领导和安全管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，要对交叉作业地点派安全员进行监督管理，要对施工方定期进行检查。
9．监督单位对一般施工作业要定期进行安全检查，对危险作业要派专人进行现场监督检查、协调管理。
10．协议各方在施工中要认真负责，共同做好交叉作业区域内安全工作。
11．该协议一式四份，四方各一份。
12．其他需注明事项：（根据需要填写）。
监督单位：____________
发包单位：____________
作业方一：____________
作业方二：____________
_____年______月_____日
安全合同书8
承包单位：____________（以下简称甲方）
分包单位：____________（以下简称乙方）
甲方将本工程项目分包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《____市招标、承包工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订本工程项目分包协议的同时，签订本协议，以资共同遵照履行。
一、工程概况
1.工程名称：________________
2.工程地址：________________
3.分包范围：________________
4.分包方式：________________
二、工程期限
____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
三、协议内容
1.甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2.甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。
3.甲乙双方在施工前要认真勘察现场，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。
（1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计。
（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计。
4.甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
5.施工前，甲方应对乙方的管理，施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
6.根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。
7.施工期间，甲方指派岳*利负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定；乙方指派________负责本工程项目的有关安全、防火工作。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。
8.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的'义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。
9.在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。
10.甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
11.由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
12.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
13.甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。
14.特种作业必须执行国家（特种作业人员安全技术培训考核管理规定），经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
15.甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。
16.乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
17.贯彻先订协议后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事协议外的施工任务，乙方应拒绝协议外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。
18.甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
19.贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾，机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及地方有关事故报告规定在事故发生后的廿四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。
20.本协议未尽事宜，按甲方的有关安全管理规定执行。
21.本协议签订的各项规定适用于立协双方，如遇有同国家和地方的有关法规不符者按国家和地方的有关规定执行。
甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议各项规定而造成的伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。
四、附则
1.本协议一式四份，甲方执二份，乙方执二份。
2.本协议经双方代表签字、单位盖章后，作为本工程项目分包协议的附件同日生效，至本工程项目分包协议履行完毕即失效。
承包单位：____________ 分包单位：____________
单位地址：____________ 单位地址：____________
代表人：______________ 代表人：______________
电话号码：____________ 电话号码：____________
签订日期：____________
安全合同书9
根据国家《安全生产法》及相关法律法规的有关规定，对进入厂区及施工场地内进行施工作业的单位，甲乙双方签订施工安全合同书，明确双方职责、权力和义务，预防和防止各类事故的发生。本协议经双方协商，共同遵守。
一、目标：
（一）劳动安全：
1、乙方消除“四大伤害”（高处坠落伤害、触电伤害、物体打击伤害、机械伤害），无重大工伤人身伤亡事故和机械设备事故。
2、乙方按JBJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》，各级安全检查，工地合格率必须达到100%，并争创施工现场标准化管理合格工地。
（二）消防安全：
1、乙方工地无火灾事故。
2、乙方工地应健全防火责任制和措施。
3、乙方工地要监理动火申报制度。
（三）文明施工
1、乙方施工员必须按规定色佩戴安全帽。
2、乙方在工地开工前必须设置“一图五牌”及必要的安全文明生产广告及工地门牌楼。
3、乙方工地施工材料应严格按施工平面图、布置图分类堆放，做到堆放整齐。
4、乙方工地场地平整、无积水、无污染环境，道路畅通。
5、乙方工地施工机械具有维修保养制度，机械具清洁，上润油，严禁带病运转。
二、双方责任：
为了实现上述目标，甲乙双方必须采取有效措施，各自履行以下责任。甲方责任：
1、及时传达贯彻上级政府和行业主管部门有关文明安全生产工作的文件、指示、指令，适时布置任务。
2、责成分管领导和质安部对乙方工地文明安全生产及时进行指导、督促、检查，提出整改意见，并协助做好有关工作。
3、工程结束交付时，甲方安全管理部门应在工程验收报告上签署意见。
4、甲方应对乙方施工单位相关管理人员进行安全教育，明确公司相关规定及要求。
5、甲方有权对乙方施工现场进行安全管理、监督、检查，对检查发现的事故隐患，乙方必须按甲方限定的时间进行整改，否则甲方有权进行相应的处罚（100~20xx元），直至停工整顿，由此产生的一切后果由乙方自行负责。
乙方责任：
1、现场负责人是施工工地文明安全生产直接责任人，应组织落实公司有关规定，认真做好与所属班组签订《安全生产责任制》工作，同时健全安全生产管理体系，并指定专职安全管理人员对工程项目监督管理。
2、在组织施工过程中，必须认真贯彻执行国家、省、市安全生产方针、政策、法规、标准，建立完善的安全施工组织机构及各项管理规章制度，并接受甲方安全生产监督与检查。
3、在施工前必须配齐符合标准的'、必要的安全防护设施及劳动保护用品，必须对施工人员进行“三级安全教育”；必须制定安全技术措施和安全交底，交甲方备案；特种作业人员必须持证上岗，并向甲方提供相关的资格证书；施工现场安全防护装置必须齐全有效。如果甲方发现乙方未尽安全生产管理职责，允许不符合作业资格的员工进行施工作业的，甲方有权当场停止其施工作业，重新委派合格员工上岗，由此产生的工期延误及损失由乙方自行承担。
4、乙方自备、自用的各种机械、设备、架具、防护用品等应符合国家标准，由此出现问题而造成事故及经济损失，由乙方自行负责，给甲方造成事故及经济损失全部由乙方承担。属于甲方提供的工具、设备，乙方要在交接使用前认真检查确认，一次性验收并办理交接手续；双方签字投入使用后，发生的一切安全事故及造成的损失由乙方负责。
5、在计划、布置、检查、总结、评比生产的活动中，必须同时把文明安全生产工作贯彻至每个具体环节中去，特别是要做好有关针对性的书面安全技术交底，遇有生产与安全发生矛盾时，生产必服从安全。
6、经常性组织班组搞好文明安全活动，认真学习安全操作规程，每周组织项目部有关人员检查文明安全生产情况，教育职工正确使用防护用品。严禁违章指挥，违章作业，发生的一切事故及人员伤害均由乙方负责。
7、若发生重大伤亡事故，要及时抢救伤员，保护现场，十二小时内要立即上报，及时消除、整改事故隐患。、有权拒绝不科学、不安全、不卫生的生产指令。
四、争论的处理当合同双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。
五、本合同自双方签字盖章之日起生效。
工程验收合格后本协议同时废止。六、本协议作为工程合同组成部分，与工程合同具有同等法律效力。本协议与双方签署的其它合同及协议有冲突的，以规定较多者为准。本协议书一式六份，正本贰份，副本肆份，甲乙双方各执正本壹份，副本贰份。
甲方：（盖章）
乙方（盖章）
委托代理人：（签字或盖章）
委托代理人：（签字或盖章）
签约日期：
年月日
安全合同书10
1、轮休假期间，幼儿园各岗位工作人员必须坚守各自工作岗位，尽职尽责，提高服务质量，不得有缺岗，串岗及迟到、早退现象，如有此类现象发生，当即取消当事者轮休资格。
2、各班保教人员要按时组织幼儿进行户外活动。不得让幼儿坐冷板凳，精心照顾好幼儿的一日生活环节。保教人员在组织幼儿各项活动时视线不要离开幼儿。不得聚堆闲谝。
3、轮休假期间，各班保教人员要特别加强对幼儿的安全教育、做好安全防范工作，不得发生任何事故。做好幼儿的`来园接待和离园工作。实行谁当班谁负责的制度，如有事故发生，按制度扣罚当班人员工资及一切待遇，并按旷工论处。另外，假期还要谨防幼儿冒领及走失现象。
4、轮休期间不允许一个教师上班，中午值班时间自己安排。
5、当班人员要做好室内外的卫生工作，消毒工作，消灭“四害”，保持室内外的清洁卫生。离岗时要做到及时断水断电，关好门、窗，做好防水、防火、防盗工作，并且要保管好班上的财产。
6、伙房人员要按人按量按食谱做好幼儿饭菜，坚持为幼儿采购新鲜食品，不得购买变质食品，谨防发生食物中毒。伙房组长要全权负责，合理安排工作，严格安全操作规程。
7、门卫人员负责维护园内设施，维护幼儿园的安全，确保幼儿的开水供应。
8、加强门卫制度，预防在园幼儿走失，积极参与“创卫”，工作不得松懈，严禁非本园工作人员入内，等严格门卫制度。
9、按时上交各类计划，8月29日全园开学，不得以任何理由休假，否则按制度扣罚外，取消假期补贴工资。
10、放假前必须清理本班财产账。服从幼儿园工作安排。
11、放假期间每周定期通过博客学习本周业务学习内容。
12、假期值日班级工作安排（8月8日~8月26日3周），共五个班。第1周为中一班、第2周为中三班、第3周为小班三个班共同完成.（值日内容如升旗、教研室管理卫生等不变）
13、财产物品不得损坏，如损坏，原价赔偿提前做好物品转交工作，不用的物品各班组自行管理好。
14、因个人原因不能正常工作的，需提前二天上报，并按双倍处罚办法处理。自行解决，一切后果自负。
15、幼儿园在暑期有维修与装修工程，各班人员必须按要求组织孩子活动，重视安全，预防意外。
安全合同书11
甲方：
乙方（员工）：
签订日期： 年 月 日
甲方：
法定委代表人或托代理人：
乙方（员工）： 性别：
工种（职务）： 文化程度：
出生日期： 年 月 日
参加工作时间： 年 月 日
根据《中华人民共和国安全生产法》和《xxx安全生产管理规定》，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订本合同，并共同遵守本合同所列条款。
一、合同期限
本合同期限：自 年 月 日起，至 年 月 日止。
二、甲方的权利和义务
（一） 甲方的权利：
1、有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案。
2、对经培训考核不合格、安全技能不具备所在岗位要求或认定身体条件不适应所在岗位要求的乙方，有权停止工作或调换其工作岗位。
3、对乙方执行安全生产法规、标准、规章、制度，履行安全职责情况，有权进行检查、监督、考核。
4、对乙方在生产作业活动中的违法、违规、违章行为有权进行制止和纠正，并按相应规定进行处理。
5、组织或参与调查本单位发生的事故，并有权按有关规定对事故责任者进行处理。
（二）甲方的义务：
1、依法建立健全本单位安全生产操作规程、安全生产规章制度和事故应急预案，并告知乙方和检查落实。
2、提供符合有关规定、标准的劳动安全卫生设施、条件和防护用品；对从事有职业危害作业的乙方按有关规定组织健康检查。
3、对乙方进行安全生产教育和安全生产技能培训，对岗位可能存在的危险、危害告知乙方。
4、对女性乙方按照国家规定实行特殊劳动保护。
5、对本单位发生的事故应立即组织抢险、抢救，并按有关规定进行事故统计、报告。对乙方的工伤确认，按照国家和集团公司有关规定办理。
6、甲方应依法按照有关规定为乙方进行工伤保险。
7、对乙方在安全生产中做出的特殊贡献者，按本单位考核规定给予表彰和奖励。
8、接受工会、群众和新闻媒体的监督，对提出的建议和意见，及时答复和处理。
三、乙方的权利和义务
（一） 乙方的权利：
1、参与安全生产管理，有权对安全生产管理工作提出合理化建议或改进意见。
2、有权拒绝执行管理人员违章指挥、强令冒险作业；有权拒绝进入劳动保护条件不完备、事故隐患未排除、不具备生产作业条件而危及生命安全的作业场所。
3、对本单位安全生产状况进行监督，发现事故隐患或其他不安全因素，有权要求本单位组织整改；对危及生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告，单位不得因此而降低其工资等待遇或解除劳动合同。
4、有权了解本岗位存在的危险因素、防范措施和应急救援措施。
5、发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施撤离危险场所避险，并立即向管理人员报告。
6、有权享受国家、集团公司和本单位规定的劳动保护。
7、根据有关规定有权享受工伤保险。
（二）乙方的义务：
1、熟悉并严格执行各项安全生产规章制度、标准及操作规程。
2、接受安全教育培训，具备识别、控制与本岗位工作有关危险点源的能力，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案，掌握本职工作的安全知识和安全技能；对于国家规定需要取得职业资格证书后方能上岗的，应事先取得相应的职业资格证书后方可上岗。
3、服从甲方管理，认真履行安全职责，互相关心、帮助和监督，制止违章冒险行为；按照有关规定做好所在岗位职责要求的安全检查，发现事故隐患、重大险情，应及时报告，并采取有效措施。
4、熟悉与本岗位有关的安全、卫生和消防设施、设备及器材部位，掌握其使用方法，并按规定进行维护。
5、当发生事故时，及时采取有效措施，避免事故进一步扩大，并及时报告，保护事故现场及有关记录等资料。
6、从事生产经营管理岗位的乙方，除应履行本合同乙方义务条款外，还应按照本单位安全生产规章制度中有关管理岗位的职责要求，承担相应的义务和责任。
四、违约责任及处理
（一） 安全生产中发生的事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家、集团公司、指挥部和本单位有关规定进行，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
（二）违约但没有造成事故的，按国家和本单位有关规定处理。
（三）甲方违约造成的责任事故，甲方承担相应的责任，并按相关规定追究有关人员的责任。
（三）乙方违约造成的责任事故，乙方承担相应的'责任（包括：、行政处罚、赔偿经济损失、解除劳动合同等）。
（四）甲、乙方双方共同违约造成的安全生产责任事故，根据双方各自违约责任的大小，分别承担相应的责任。
（五）由于不可抗力造成的事故，由甲方依法承担相应责任。如由于乙方原因导致事故损失的，乙方就损失扩大部分承担相应责任。
（六）乙方的违规、违章行为，进行批评教育，并按照本单位专项考核办法视情节轻重给予处罚。
（七）乙方具有下列情况之一造成自身伤亡的，甲方将不予认定乙方工伤和承担赔偿及其他相关责任：
1、蓄意违章；2、酗酒、吸毒；3、自杀或自残；4、法律、法规规定的其他情形。
五、合同争议解决办法
因履行合同而发生的任何争议纠纷，当事双方应协商解决；协商不成的，可以向本单位劳动争议调解委员会申请调解，也可以向xx指挥部劳动争议调解委员会或辖区的劳动争议仲裁委员会申请仲裁；对仲裁不服的或劳动争议仲裁委员会做出不予受理决定的，可以向当地人民法院提起诉讼。
六、合同的解除和终止
具有下列条件之一，员工安全生产合同应终止：
（一）劳动合同终止或解除的；
（二）依法解除安全生产合同的；
（三）双方当事人协商同意解除安全生产合同的。
七、其它
（一）本合同是劳动合同的补充，与劳动合同具有同等法律效力。
（二）本合同未尽事宜或与今后国家法律、法规及上级部门的有关政策、规定相悖的，按有关法律、法规、政策、规定执行。
（三）本合同用钢笔或碳素笔填写，一式二份，甲乙双方各持一份。
甲方（盖章）：
法定委代表人或委托代理人（签章）：
乙方（签章）：
签订日期： 年 月 日
安全合同书12
甲方：中铁十三局一公司泉三高速公路SMA10合同段项目部隧道队
乙方：
为在福建省泉州至三明高速公路永安段的SMA10合同段劳务承包工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好SMA10合同段的安全管理工作，围绕实现无重伤以上事故的安全生产目标，根据江西通威公路建设集团有限公司和泉州泉三高速公路有限责任公司签定的《工程安全生产责任合同书》，以及《泉三高速公路泉州段建设项目安全生产管理实施细则》，特签定安全生产合同：
一、 甲方职责
1、 严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、 按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、 重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。
4、 定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
5、 组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
二、 乙方职责
1、 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076—95）和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
2、 坚持“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。劳务承包工程队里的承包人、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
3、 建立健全安全生产责任制。从劳务承包人到生产工人的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。劳务承包的承包人是劳务承包工程队安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的１％～３％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。劳务承包工程队的安全员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。
4、 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
5、 乙方必须具有建筑安全管理部门要求的资格（在劳务工程主体合同签定审查），参加施工人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准执行上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，承包人必须承担管理责任。
6、 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人。
7、 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工班组长和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
8、 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
9、 施工中采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。
10、 乙方必须按照本工程项目特点，组织完善、落实甲方制的本工程实施中的安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
三、 乙方应遵守的具体要求
1、 确保施工作业人员的防护用品、施工中的防护措施以及重要环节的防护设施，按安全技术规范配备。
2、 做好施工时的`安全生产风险控制，确保进入施工现场的作业队具备安全作业条件、施工机具具备安全作业状况、施工现场环境。
3、 严格按要求对待每一道生产工序，认真做好安全技术交底和交换班制度。
4、 向甲方安监办提供专职安全员的专项奖励基金。
5、 服从甲方安监办的管理，接受甲方的安全生产监督。
四 、 违约处理
1、 乙方应建立健全安全组织机构，并制定具体规章、制度。若组织机构、规章制度不完整，除限期补充、完善外，并处以乙方1000元的违约金。
2、 经检查，乙方施工现场有安全隐患的要及时排除，无视劝告的处以500元违约金。
3、 如果乙方不遵守安全规章制度、安全操作规程及安全管理规定而造成安全事故的，处以乙方1000元~3000元，对造成重大安全事故的，以安检部门的鉴定，由此所造成的一切损失由乙方承当，同时处以警告、通报批评、限期整改、停工整顿。构成犯罪的，将移交司法机关，追究其刑事责任。
4、 特种工作人员，无法上岗的，则初以乙方500元/人的违约金，并责令更换无证人员。
5、 劳务工有如下情况之一者，每人每次处以违约金100~500元。
⑴、 违章指挥，强令施工人员违章作业者。
⑵、 不遵守安全生产技术操作规程，擅离职守者。
⑶、 违返劳动纪律，不坚守工作岗位，擅离职守者。
⑷、 发现事故隐患苗头，未采取积极有效措施及时整改者。
⑸、 发生事故隐瞒不报告，或隐瞒事故真相，或未保护好事故现场者。
⑹、 采购安全生产用品不符合使用质量要求者。
⑺、 对上级有关文件精神及安全会议内容不作及时传达落实，造成安全生产工作脱节者。
⑻、 无证驾驶、酒后开车，疲劳驾驶机动车者。
⑼、 爆破作业炮工不按安全规定和操作规程者。
⑽、 在油库、炸药库、仓库等禁火地点吸烟或动用明火者。
⑾、 未配带安全防护器具者。
6、 如发现打架、闹事、偷盗、吸毒的人员，则处以乙方1000元/次的违约金，严重者移交司法机关追究其刑事责任。
甲方：中铁十三局一公司泉三高速公路SMA10合同段项目部隧道队
乙方：
20 年 月 日
安全合同书13
甲方： （以下简称甲方） 乙方：北京京建星岐消防安全检测有限公司 （以下简称乙方）
经甲、乙双方协商，甲方决定委托乙方对 内的消防设备设施、电气设备设施进行电气和消防安全检测服务，甲乙双方本着平等互利的原则，经协商一致达成本合同。
乙方作为专业的电气消防安全检测单位，决定接受甲方的委托，并依据本合同所约定的范围，进行电气安全检测工作。
一、检测日期：
二、检测内容：
1．消防设施检测内容：火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、室外消火栓、防火卷帘、防火门；
2．电气防火检测内容：配电柜、配电箱、开关、插座、照明灯具、线路敷设。（抽检）
注：乙方将对上述电气设备进行即时性消防检测。
三、 甲乙双方的职责：
甲方职责：
1、甲方将根据乙方提供的检测工作进度安排进行监督、并负责协调相关部门。
2、甲方安排相关消防施工人员或本部门负责人在检测期间配合乙方对该场所进行检测工作。
3、根据本合同第四项的内容按时付款。
乙方职责：
1、乙方检测人员应按国家标准及地方的相关规范对甲方管理的该场所内电气设备进行电气安全检测。
2、检测期间，乙方由于违规操作造成人身、设备和财产安全事故由乙方自行负责。
3、检测完毕，乙方需向甲方出具国家认可的`检测合格证明文件（检测项目及内容以现场检测记录为准）。
四、 合同总价及付款方式：
1、检测费用大写：
小写：
2、检测报告送达甲方之日，甲方一次性付清检测费
五、合同生效、变更及解除：
1、本合同经双方代表签字并加盖双方公章后生效。
2、本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力。
3、本合同执行过程中如遇到不可抗力，经双方协商后可终止或延时执行或解除本合同。
六、争议解决：
本合同未尽事宜，双方应本着友好互利的原则进行协商；双方凡因合同及其解释发生争执或经双方协商未能达成一致的纠纷，向非违约方当地人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
负责人签字：
日 期：
负责人签字：
日 期：
安全合同书14
甲方： （以下称甲方）
乙方： （以下称乙方）
根据 ，甲方决定将这次入库搬运业务承包给乙方，为保证按时完成粮食入库任务，做到安全生产，经甲乙双方共同协商现特订立《粮食搬运合同书及安全责任书》
一、粮食搬运
1、粮食搬运费用
粮食入库：每吨 元。
金额共计： 元。
2、粮食搬运数量： 吨。
3、乙方必须组织足够的人员保证完成甲方粮食入库任务。
4、乙方要服从甲方管理人员的安排和指挥。若不服从甲方管理人员的安排和指挥，所造成的一切经济和财产损失由乙方负责赔偿。
5、乙方在进行搬运工作中，应尽量减少甲方粮食和物资的损失、损耗。若出现故意造成甲方粮食和物资的损失、损耗，所造成的.一切经济和财产损失由乙方负责赔偿。
6、入库时间： 年 月 日开始。
二、粮食搬运安全
1、乙方应注重安全工作，坚决杜绝在粮食搬运中发生一切安全事故。
2、要求所属粮食搬运人员严格按操作规范进行工作。并设立粮食搬运安全监督人。
3、对所属粮食搬运人员进行经常性的安全生产宣传教育。
4、在粮食搬运期内不得出现任何安全事故，如有出现一切责任和损失均由乙方自行承担。
5、在粮食搬运期间出现的一切安全责任事故甲方均不承担经济和法律责任。
6、本《粮食搬运合同书及安全责任书》自甲乙双方共同签字之日起生效，甲方出入库任务完成之日结束。
7、本《粮食搬运合同书及安全责任书》一式三份，甲方二份、乙方一份。
粮食搬运合同书签定双方：
甲 方： 乙 方：
法人代表： 粮食搬运责任人：
委托代理人： 粮食搬运安全责任人：
粮食搬运合同书签定日: 年 月 日
安全合同书15
根据安全法律、法规及安全、治安、消防等有关安全管理规定，本人自愿与本单位签订安全责任书，自愿在工作中遵守以下安全事项，如不执行导致安全责任事故发生，愿承担相应的责任和处罚。
（一）本人已完全熟知和明白《安全生产操作规程》中的内容及规定要求，严格按要求和规定执行。
（二）本人保证上班及上班前不喝酒，经医院鉴定和有力人证明喝过酒而造成的.设备、人员伤害事故，由本人承担全部经济及刑事责任。
（三）遵守社会公德，不打架斗殴、偷盗、不惹事生非。
（四）自觉遵守《邓州市公路局施工机械管理办法》，上班前进行安全检查，自觉遵守安全操作规程确保不违章作业，不冒险蛮干，不操作非本单位设备，若有违反后果自负，承担所有经济损失。
（五）及时保养机械设备，因为保养不及时造成的机械损坏由本人负责。
（六）有事要提前请假。
（七）上下班要遵守交通规则，因违反交通规则造成的意外事故有本人负责，工作以外发生任何刑事、经济事件有本人承担。
（八）本协议双方签字后生效，一式两份。
（九）此协议期限 年 月 日至 年 月 日
本人签字：
单位盖章：
年 月 日
【安全合同书】相关文章：
施工安全合同书03-21
装载机安全使用合同书03-07
居间合同书03-07
卖房合同书03-07
债权合同书03-07
入股合同书03-07
合伙合同书03-13
服装合同书03-13
定制合同书03-09