劳务分包合同

时间：2023-03-12 17:05:38 合同我要投稿

劳务分包合同合集15篇

　　随着人们对法律的了解日益加深，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候需要注意什么问题呢？以下是小编帮大家整理的劳务分包合同，欢迎大家分享。

劳务分包合同合集15篇

劳务分包合同1

　　承包人：__________（以下简称甲方）

　　劳务分包人：__________（以下简称乙方）

　　依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　一、乙方资质情况

　　资质证书号码：__________

　　发证机关：__________

　　二、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：__________

　　工程地点：__________

　　分包范围：__________

　　工程概况：__________

　　三、工作期限

　　开始工作日期：_____年_____月_____日，总日历工作天数为：日历天（以工程开工报告或监理的开工令时间为准）。

　　四、质量标准

　　工程质量：执行国家现行工程质量验收评定标准，并达到一次性验收合格要求。

　　五、合同金额：

　　暂定为__________元（大写：__________）。

　　六、工程价款与结算：

　　6。1工程劳务费计价方式：

　　工程完工并经竣工验收合格移交业主后，甲方根据竣工图、实际工程量以及签证资料进行组卷送审，以业主委托的审计机构审定的结算价扣除税金后，分解出乙方所用劳务费用（含以定额人工费为取费基数的所有费用+辅材费用+综合费x60%（该费率根据项目实际情况可进行调整）+小型机具费）作为费用劳务结算价的基准价。

　　6。2劳务费最终结算价：

　　劳务费结算价以该项目最终审定金额下浮%后，作为劳务费最终结算价的计算基础，税金按乙方实际提供发票金额结算。

　　计算式如下：劳务费最终结算价∑=劳务费结算价x（1—下浮比例）+税金—由甲方垫付的费用（例：检测费、施工围挡等需分摊的费用）—材料成本控制超额金额

　　劳务费最终结算价包含但不限于工资、奖金、补贴、津贴、福利费、劳动保护费、企业管理费、利润、各项保险费、辅材费用、工程配合费、税金等所有费用；

　　6。3价款支付：

　　6。3。1预付款支付及退还：

　　6。3。2计量与计价：

　　工程量：经现场代表签字、甲方审核程序、监理人员的工程量确认单，作为施工期间付款的唯一依据。

　　劳务单价：以甲方及监理人员审定的工程量清单分解出的劳务费用（现行定额人工费为取费基数的所有费用+辅助费用+小型机具费），作为进度款计价及支付依据（上述费用均不含税，税金按乙方实际提供发票金额计入）。

　　6。3。3进度款支付方式：

　　甲方每月按监理单位审定的进度产值进行分解，并按第6。 2条的结算下浮比例下浮后的分解费用支付至%；

　　工程竣工验收合格后，甲方收到乙方上报的竣工验收报告及结算资料，经甲方、监理审核确认后，30日内支付审核后的劳务结算价的%；

　　经业主方委托的审计机构审计完成后，甲方依据结算审定金额分解费用后，扣除%质保金后，30日内支付剩余劳务费结算价。质保期满后质保金无息退还。

　　6。3。4结算时间：可分段结算，根据实际情况办理结算。

　　6。4甲方按上述约定支付应付劳务结算款，转入指定账户：

　　收款户名：__________

　　基本开户银行：__________

　　账号：__________

　　七、财务管理要求：

　　7。1、乙方向甲方收取的所有劳务结算价款，均必须根据国家相关法律法规要求开具正规合法有效的增值税专用发票。

　　7。2、乙方未提供发票或未按规定提供发票，不论何种原因，甲方一律不支付该项目劳务结算价款，在甲方支付劳务结算价款时，按税务及银行监管要求执行。

　　7。3、乙方提供的发票开具的各项内容必须真实完整，发票抬头，填开时间、数量、单价、金额（大小写一致）一应俱全，正确无误且不得有涂改。除每年1月份可提供上年开具的发票外，其余月份只能提供当年开具发票。

　　7。4、甲方不接受乙方提交与本工程项目无关的费用发票。

　　7。5乙方应在开具发票后30日内，将发票（含抵扣联）送达甲方财务部。

　　八、甲方义务：

　　8。1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行分包合同，组织实施施工管理的各项工作；

　　8。2负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、人员需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收；

　　8。3按时提供图纸，及时编制劳动力安排计划，组织施工管理人员及劳务班组到位以及安全设施保证施工需要；

　　8。4按本合同约定，向乙方支付劳动结算价款；

　　8。5负责与监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　8。6负责按照乙方提供的材料计划表组织材料采购并按乙方施工计划提供材料。

　　九、乙方义务：

　　9。1对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与甲方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　9。2乙方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前3天提交下月施工劳动力计划表，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按甲方要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经甲方批准后严格实施；

　　9。3严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　9。4自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

　　9。5按甲方统一规划堆放材料、机具，按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；

　　9。6按时提交报表、完成技术档案资料的编制、收集、整理；负责竣工资料的编制、各种质量评定表的收集、整理和汇总、竣工结算的编制及核对；负责专业分包工程竣工资料的收集、整理、汇总；配合甲方办理交工验收（竣工验收）。

　　9。7做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　9。8妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

　　9。9乙方必须服从甲方及现场管理人员的指令。

　　9。10除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行分包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　9。11乙方提供的材料计划必须准确（含合理材料损耗），若甲方实际提供给乙方的材料数量高于甲方与业主工程结算审计材料用量，超出部分材料所有费用由乙方承担并在乙方劳务费中予以扣除。

　　9。12乙方人员进入施工现场要出具进入施工现场人员的花名册，内容包括：姓名、性别、年龄、工种、家庭详细住址、身份证号码，并提交个人有效身份证复印件，按照疫情防控要求做好进场登记。

　　9。13乙方必须自带工程技术管理人员不少于2人，名单、资质证书须报甲方备案。

　　9。14应坚持安全生产、做好劳动保护，乙方必须为所属现场施工人员购买意外保险，并将意外保险复印件在甲方项目部备案后方可进场施工，承担该项目安全文明施工增加费用。

　　9。15在施工过程中因乙方原因造成的一切安全事故、责任全部由乙方承担；乙方在施工前发现有安全隐患，应书面报甲方进行整改，否则出现的一切安全事故全部由乙方承担。

　　9。16乙方必须为从事作业的工人购买意外伤害保险和为施工场地内自有财产购买财产保险。保险事故发生时，乙方有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　9。17乙方应积极配合甲方、监理和质量监督部门进入乙方施工场地检查工程质量。

　　9。18乙方在施工前必须进行材料检测，检测合格后才能使用，否则造成的一切损失全部由乙方承担。

　　十、安全施工：

　　10。1乙方应遵守建设工程安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，因乙方安全措施不力造成事故的责任和因此起发生的费用，由乙方承担。

　　10。2甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　10。3乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、毗邻建（构）筑物或临街交通要道附近、放射毒害性环境中施工以及实施爆破作业、使用毒害性腐蚀性物品施工时，施工开始前应向甲方提出安全防护措施，经甲方认可后实施，防护措施费用由甲方承担。

　　10。4乙方在施工过程中发生安全事故造成的乙方人身伤亡、财产损失以及造成第三人或第三人的人身和财产侵权，均由乙方承担全部经济、民事、行政、刑事责任；如由于乙方原因造成媒体曝光事件，乙方应补偿甲方信誉损失费5000元/次。

　　10。5在施工场地涉及危险地区或需要采取安全防护措施时，乙方应向甲方书面提出安全防护措施要求，否则发生一切安全事故由乙方承担全部法律和经济责任。

　　10。6乙方发生安全事故，应按法律规定及时进行处理并书面报甲方，甲方视情节根据合同对乙方进行相应处理。

　　10。7乙方在施工过程中，应对甲方提供的安全措施和安全防护设施进行检查，确认合格后方可进行施工。乙方发现甲方提供的安全措施和安全防护设施不合格或存在不安全因素，应当拒绝施工，并以书面材料向甲方项目部提出报告。

　　十一、环保与文明施工：

　　11。1甲方有权审查乙方文明施工管理体制是否符合市政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出文明施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

　　11。2乙方施工现场应按照文明安全工地的标准和要求进行文明安全施工管理，包括有关设施的设置、办法的制定与实施和资料的准备。

　　11。3乙方应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪声控制到最低程度。

　　11。4乙方在工程施工中，严格遵守国家环境保护部门的有关规定。乙方有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，对工程范围以外的土地及植被应注意保护，并应保证甲方避免由于污染而承担的索赔或罚款。

　　十二、事故处理：

　　12。1发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并报告甲方，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　12。2乙方和甲方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的.认定处理。

　　十三、保险：

　　13。1在乙方劳务工作开始前，甲方应获得乙方为工作场地内的自有人员及第三方人员生命财产办理的保险的相关资料。

　　13。2甲方可以根据乙方的要求为其租赁或提供给乙方使用的工作机械设备办理保险，保险费用由乙方承担。投保的范围（内容）包括：根据分包合同项目确定。

　　13。3乙方必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为工作场地内自有人员生命财产和工作机械设备办理保险。如由甲方统一购买保险，则在结算时按实际支付保费，进行扣除；乙方可在甲方购买保额基础上追加保额，甲方不另行支付保费。若赔付金额超出保障金额，超出部分由乙方自行承担。乙方自行投保的范围（内容）为：所有属于劳务分包合同项目的意外伤害保险。

　　13。4保险事故发生时，甲乙双方有责任采取必要的措施，防止或减少损失。

　　十四、材料、设备供应：

　　14。1乙方应在接到图纸后，向甲方提交材料、设备、构配件供应计划；经确认后，甲方应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源；需要乙方运输、卸车的，乙方须及时配合。

　　14。2乙方应妥善保管、合理使用甲方供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，由乙方负责，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　十五、施工机具、机械设备供应：

　　乙方劳务作业使用的机具机械、施工设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试，运行良好后投入使用。

　　十六、施工变更：

　　16。1施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方现场代表应提前7天向乙方发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。乙方按照甲方发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　（1）更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸；

　　（2）增减合同中约定的工程量；

　　（3）改变有关的施工时间和顺序；

　　（4）其他有关工程变更需要的附加工作。

　　16。2因变更增加工程量，延误的工期相应顺延；因变更减少工程量，工期相应调整。

　　16。3施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

　　16。4因乙方自身原因导致的工作量增加，乙方无权要求追加劳务报酬。

　　16。5如甲方因故停建或缓建，工期相应顺延，乙方不得因此提出索赔。

　　16。6任何施工图纸以外的施工内容或涉及到工程费用增加的内容，均须获得甲方书面通知为施工指令，乙方未获得甲方书面通知擅自进行施工的工作，乙方不得因此提出索赔。

　　十七、施工验收：

　　17。1乙方应确保所完成工程施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。乙方施工完毕，应向甲方提交完工报告，通知甲方验收；甲方应当在收到乙方的上述报告后立即组织相关部门进行验收。隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明乙方施工质量不合格时，由甲方书面通知乙方修复，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失；如乙方接到通知24小时内既不答复也不派人来修复，甲方有权利另外派专业队伍来修复，由此产生的费用经现场代表和监理确认后，由甲方代为支付，并在质保金里扣除。

　　17。2质量保修期：2年。全部工程竣工经业主验收合格2年后，乙方对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由甲方承担。

　　十八、违约责任：

　　18。1当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

　　（1）甲方不按时向乙方支付劳务结算款，应按银行同期贷款利率向乙方支付拖欠利息；

　　18。2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

　　（1）乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付的违约金；逾期竣工超过7天，甲方有权解除合同并承担合同总金额5 %的违约金。（逾期违约金与解约违约金累计计算）。因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的10% 。

　　（2）乙方施工质量不符合本合同约定的质量标准，乙方应无偿返工，并承担返工造成的一切损失；

　　（3）乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。

　　十九、争议：

　　19。1甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，应向甲方所在地绵阳仲裁委员会申请仲裁。

　　二十、禁止转包或再分包：

　　乙方不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，甲方有权单方解除本合同并要求乙方承担暂定合同金额10%的违约金，同时乙方自行承担由此给造成的全部损失。

　　二十一、不可抗力：

　　21。1不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施。

　　21。2因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　二十二、合同解除：

　　22。1如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因甲方原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，甲方和乙方可以解除合同。

　　22。2合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。若乙方未按甲方要求撤场，甲方有权自行处置乙方遗留在施工场地内的物品、设施及设备且无需向乙方作出任何补偿或赔偿。

　　二十三、合同终止：

　　双方履行完合同全部义务，合同即告终止。

　　二十四、合同生效：

　　本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，经双方签字盖章后生效。

　　甲方：__________乙方：__________

　　__________年__________月__________日__________年__________月__________日

劳务分包合同2

　　甲方：

　　乙方：

　　经甲乙双方协议根据《中华人民共和国劳动法》及《合同法》和有关条文的规定，现将该工程有关砖砌体分项清工承包给乙方施工，为明确双方的责任和权利，特订如下条约：

　　一、承包方式：

　　按砌砖方量承包。

　　二、建筑面积：

　　按墙体实砌的墙面方量结算。

　　三、砌体工作内容：

　　包括项目：按图纸设计要求及会审纪要设计变更通知书，按国家规范及图集等要求施工，泥桶、泥铲、砌砖线及其它小型工具，图线上包括的所有砌体总包干价为元/每方，一次性包死，中途不做任何调整。如果乙方未将工程施工完毕，中途无故退场，甲方有权向乙方拒付余下的工程款。将余下工程款补给下个班组。

　　四、工程质量：

　　严格执行现行的有关施工验收规范和设计图纸的要求施工，确保合格，并在保证质量的要求下节约材料，如发现有浪费材料的现象，按实际材料价格翻一倍进行罚款。如因质量原因造成的返工，其材料费及人工费均归乙方自负。

　　砌体之前地面应按要求湿水，冲洗干净，如发现一次扣贰佰元。

　　五、文明施工：

　　1）、乙方进场人员必须严格执行甲方有关规定。

　　2）、每层的砌体完工后应做到工完料清。

　　3）、工地现场严格进行打架斗殴。

　　4）、小孩及不工作的妇女，严禁进入施工现场。

　　六、付款方式：

　　每月结算一次，按已完成实际实砌的工程量墙面方量承包干价的60%付款，余款待砌体分项全部完工后付10%，余下30%待中间验收合格后付清。

　　七、本工程质量要求为合格工程。

　　八、工期：

　　自合同签字生效之日起，至砌体全部完工后，工期以甲方要求为主。

　　九、安全生产：

　　乙方施工人员必须严格按照《安全生产条例》施工，如因乙方原因发生安全事，则一切责任由乙方自己承担。

　　十、甲方权利与义务：

　　1）、提供乙方工人的生活用水用电。

　　2）、对不服从管理和领导的班级，管理人员有关权更换。

　　3）、对不遵守公司、项目部及有关部门的安全规章制度的有权进行罚款并开除当事人。

　　4）、对故意浪费材料的.班组，经劝阻后还不改正的有权进行加倍罚款。

　　5）、对有关部门要求整改的部位，乙方必须整改合格。

　　十一、乙方权利与义务

　　1）、听从甲方和监理单位的指挥，服从甲方领导，遵守公司项目部及有关部门的各项规章制度。

　　2）、自备安全帽、安全带、雨衣及劳保用品。

　　十二、未尽事项经甲、乙双方另行商议，如发生纠纷先由劳动仲裁及有关主管部门裁决，还不能解决的，由法院裁决。

　　十三、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自签字之日生效，工程款付清后自动失效。

　　甲方：代表人签字：日期：年月日

　　乙方：代表人签字：日期：年日月

劳务分包合同3

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　今甲方新建的要，现甲方决定将工程中的部分装饰装修分项工程交由乙方施工，经甲、乙双方共同商议达成一致，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，本着公平、公正、诚实守信的原则，甲、乙双方共同认可，特签订本合同书，具体合同书内容如下：

　　一、工程名称：月湖街办事处办公楼、月湖街派出所办公楼

　　二、工程地点：汉阳区琴台路378号

　　三、分包方式及内容：包工包料，具体分包施工内容如下：

　　1、地下室墙面﹑梁﹑柱及天棚面

　　2、一～六层内墙面(含室内部分柱面)﹑楼梯墙﹑梁﹑板面。

　　3、女儿墙﹑百叶窗面

　　以上均包括各工程施工时除吊篮外的一切施工工具﹑施工时需搭设的脚手架搭设及施工完工后工完场清等工作。

　　四、安全、质量要求：

　　根据现行建筑施工验收规范要求，本工程为黄鹤杯报评工程，安全、质量均需达到黄鹤杯评定标准要求。

　　五、分包施工工期：自合同签订日月日起至日全部完工，历时工作日。合同签订时，乙方向甲方交付元保证金，合同签订后一周内乙方上齐施工人员(大工人，副工人)后退返保证金

　　六、分包价格：达到设计施工图纸及甲方要求前提下，按实际施工面积，地下室部分每平方米元，其余每平方米元。

　　七、结算方式：达到设计施工图纸及甲方要求前提下，根据甲方同意指定交由乙方施工的分项工程，以实际施工面积为计算基数乘以对应分包单价得出结算总额。

　　八、付款速率：整体分项工程施工完成按完成工程量付至70%，单位工程

　　九、甲方的职责及权利：

　　1、负责提供给乙方施工现场及甲方应提供的主要材料。

　　2、负责提出各分项的施工要求及相关施工技术资料。

　　3、负责监督乙方的`施工进度、施工质量、安全生产及按图施工情况。

　　4、负责本工程中各工种、工序间的协调与配合，技术交底，乙方在安全、质量、工期、场容场貌等方面有违反合同约定的(甲方有权指定其他班组进行施工)，甲方可口头或书面提出整改意见，情节严重的甲方有权给予经济处罚(处罚只需告知乙方，直接从工程款中扣除)。

　　5、负责提供给乙方因本工程所需的住宿房间、照明、手机充电、电扇和食堂生活及用水，由于本工程地理位置特殊任何班组不得私自在工程现场范围内自行开火做饭等，一经发现甲方有权直接没收做饭工具并给予相应的经济处罚或清退出场。

　　6、负责按时付给乙方合同约定的工程款。

　　十、乙方的责任及权利：

　　1、负责准备充足的施工人员，认真阅读施工图纸，领悟施工意图，精心组织施工。

　　2、在施工开始前必须向甲方指定一名现场负责人员，本负责人员必须懂施工图纸及相关规范，能调动班组内任意施工人员，并长驻现场，听从甲方现场项目咳嗽敝富樱精心努力施工，负责每天对自己班组施工自检等。

　　3、保质保量按合同及甲方要求准时完工。

　　十一、安全文明施工要求：

　　1.服从安全管理，严格遵守安全规章制度。

　　2.禁止酒后作业，不戴安全帽、穿拖鞋、打赤脚、穿短裤上班，每发现一次罚款50元。

　　3.对不服从安全指挥的处20元至100元罚款。

　　4.施工过程中乙方应定时对班组人员组织安全教育，加强安全意识，施工时由乙方原因造成的安全事故由乙方承担全部责任;由于甲方存在安全隐患，乙方向甲方提出三次后甲方仍不完善改正，而造成的安全事故由甲方承担责任。乙方未向甲方提出安全隐患自行施工造成安全事故由乙方承担全部责任。

　　5.施工过程中，施工人员不得在施工现场打架、斗殴、盗窃等，一经发现给予500—1000元处罚并清退出场。

　　6.严格执行建筑工程施工现场管理规定，坚持文明施工，做到每层完工后，工完场清。

　　十二、违约责任：

　　1.根据总工期按约定工期，每延误一天，罚金500元，直接从工程款中扣除(属甲方及非人力不可抗拒因素除外).

　　2.乙方安全、文明施工达不到约定标准时由甲方给予处罚。

　　3.一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方应承担所违约造成的后果、责任，而应继续履行合同。

　　4.乙方不得将分项工程再行转包，一经发现甲方有权终止合同，不予结算，并将乙方清退出场。

　　十三、合同争议的解决：

　　在履行合同的过程中发生争议时，甲方双方首先协商，协商不成由有关部门申请调解，调解不成可通过仲裁或法院解决。

　　十四、合同生效：本合同经甲、乙双方签字后生效，施工完成结算完毕自动失效。

　　十五、本合同壹式叁份，甲方贰份，乙方壹份，均具相同法律效应。

　　甲方(盖章)：

　　乙方(盖章)：

　　代表(签字)：

　　联系电话：

　　年月日

　　联系电话：

劳务分包合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方聘用乙方为装配工，遵照国家有关劳动法规的.政策，经双方协商达成如下协议：

　　一、甲方聘用乙方从事装配（岗位）：劳动合同期限为年月日至年月日止。其中试用期为个月，至年月日止。

　　二、甲方基本权利和义务

　　1、根据工伤需根和本单位的规章制度及本合同项目条款，规定对乙方进行管理。

　　2、保护乙方的合法权益，应按有关规定，付给乙方工资，按月结算。

　　3、劳动合同职工人享有本单位工人权利、义务及各项待遇。

　　4、遵守国家政策、法律，以及甲方依法制定的规章制度和纪律。

　　三、乙方应明确的具体事项：

　　1、工资待遇：月薪制每月元整，大写计）。

　　2、劳动保验及福利：包食宿。

　　3、根据待业特点及协议劳动合同保证金和人身保险、团体保险。

　　四、本合同生效后，甲乙双方无正当理由不得提前解除合同，任何一方解除合同提前30天通知对方，方能解除合同，并办理有关手续。

　　五、如有一方违反本合同，造成双方经济损失，有违约方按责任大小负责赔偿损失。

　　甲方（签章）

　　乙方（签章）

　　日期：

劳务分包合同5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　为确保优质高效地完成福建省莆永高速公路莆田XXA1标段桥梁施工任务，乙方在充分阅读理解A1标段招标文件、技术规范、桥涵规范和设计图纸的基础上愿意承担劳务任务。根据《中中华人民共和国民法典》和《建筑工程承包合同条例》，结合本工程实际情况和甲方施工任务需要，遵循"平等、自愿、诚信"的原则，经甲乙双方充分友好协商，为明确职责双方达成如下协议，希双方共同遵守。

　　一、工程名称：

　　_________莆(田)永(定)高速公路莆田段A1标段桥梁工程

　　二、工程地点：

　　_________莆田市秀屿区、北岸境内

　　三、劳务分包工程项目：_________

　　1. K1+203环湾分离式桥(3-30m)

　　2.K1+932.5秋炉中桥(3-25m)

　　3.K4+495.5秋炉大桥(4-25m)

　　4.K5+327.6忠门互通主线1号桥(3-25m)

　　5.K5+823忠门互通主线2号桥(3-25m)

　　6.K6+718忠门分离是大桥(6-30m)

　　7.K8+743.708西园1#大桥(10-25m+3-40m+23.9m+15-25m)

　　8.K9+598.300西园2#大桥(16-30m)

　　9.桥梁变更(假设有)。

　　四、劳务分包工作内容：_________

　　(一)基础工程

　　1.钻孔灌注桩钢筋：_________钢筋笼、检测管制作、安装等。其中：_________钢筋、机械接头、检测管原材料及费用由甲方提供。

　　2.砍桩头：_________抽水、砍桩头、外运、钢筋调直等;

　　3.开挖土石方(含水下)：_________开挖、抽水、支撑、防护等措施;

　　4.砼基础：_________模板制安、浇筑砼、振捣、养护、基础回填、平整等。其中：_________商品砼(含费用)由甲方提供。

　　以上工作内容包含所有工序，除明示外，其余未明示工作内容及费用均包含在各相关细目号中均不再单独计量计价。

　　(二)下部工程

　　1.下部结构钢筋：_________除结构主材钢筋、机械接头、预埋件由甲方提供外，其余场地硬化、装卸车、钢筋制定(含接头镦粗攻牙)。所有水平运输。垂直吊装机械、标准化加工设备、水电、临时安全支架等所有工序费用均由乙方负责。

　　2.下部砼(含垫石)：_________除商品砼(含费用)由甲方提供外，其余钢模板、脚手架、浇筑砼所需机械设备、养生等所用工序和费用均由乙方负责。

　　(三)上部结构

　　1.T梁预制、安装工作内容：_________除结构钢筋(含钢模板)、机械接头、钢绞线、锚具、波纹管、商品砼、永久性支座8中材料由甲方提供外，其余所有工序及费用均包含在T梁预制和安装中。

　　如：_________①钢模板制作、安装及拆除(含钢模板及加工费用);

　　②钢筋制作、安装(含含接头镦粗攻牙、如果有);

　　③钢绞线制作、张拉、压浆(膨胀剂、减水剂、水泥甲方负责)、封锚(含锚具、波纹管安装);

　　④预制场地建设：_________含硬化、底座、砼、龙门吊、架桥机及相关配套设施;

　　⑤临时支座;

　　⑥养护(采用淋喷设施、覆盖土工布养护等措施);

　　⑦T梁出坑、堆放、运输、安装;

　　⑧临时设施费、水电费等;

　　⑨场地清理恢复。

　　2.现浇箱梁工作内容：_________除8种主材(同上)由甲方负责及钢筋制定和钢绞线张拉单独计价外，其余工作内容参照T梁，及包括地基处理(含换填及硬化费用)、满堂支架、贝雷支架(假如需要的话)、支架预压(含预压材料)。除明示外，其余未明示工作内容工、料、机等费用均包含在现浇箱梁砼单价中。

　　3.桥面系(含湿接缝、顿顶现浇、桥面铺装)及防撞护栏工作内容：_________除结构商品砼、钢筋(含预埋钢板)原材料、伸缩缝、泄水管由甲方提供外，其余所有工序及费用均由乙方负责，不再单独计价。

　　4.预制场地特别条款工作内容：_________本项目根据实施性施工组织设计，因赶工必须建设两个预制场，其中：XXX+700~900段;②K7+500~780段。乙方承诺无条件按照甲方要求的.日期、规模标准化投入。否则甲方有权采取一切措施，所产生的一切费用均由乙方承担。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

劳务分包合同6

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲方现将的砌砖工程分包给乙方，为了保证工程质量和进度。遵守互利原则，通过甲乙双方共同协商，共同签订如下条约：_________________

　　一、承包内容：_________________乙方包工不包料，负责整个工程的所有砌砖工程及二次镶嵌。

　　二、甲方负责向乙方提供材料、后台、物料提升机，工程款发放。

　　三、乙方进场后必须遵守公司的规章制度，对每一道工序必须按照施工规范要求做好，墙面必须垂直平整，所有楼地面施工后必需清理干净，乙方每天开工人数必须跟上工程进度的需要，如出现以下行为的甲方有权回收发包工程;

　　①;人数不够，或因技术、人力跟不上甲方的`要求，达不到甲方要求的进度，

　　②;工程另行转包的，

　　③：_________________不遵守公司质量规定的、不听现场施工人员按排的，本工程合同价格己考虑并包含了乙方在施工的不可预见的施工容、及进退场费用在内。如乙方不能按甲方要求完成任务中途退场、乙方所做工资将按己完成工程量的75%结算，并在限定的时间内离开工地，否则一切后果由乙方负责。乙方在工地内必须遵纪守法，遵守公司现场的各种制度，听从现场施工人员的按排，不准同任何工班工人吵架、打架，不准偷盗别人财物、或公司财产，不准在工地内大、小便，不准收留闲杂人员在工地，否则将处以每次500-1000元之间的罚款，情节严重的送交治安部门处理，所有机械必须派专人开机、保管，乙方进入工地后，自己抓好所有的安全措施，发现不安全的地方及时上报工地管理人员进行处理，每个工人上班时必须带好安全帽，不准穿拖鞋上班，不准从高空乱扔东西下来，不准带小孩进入工地，不准乱拉、乱接电线，乙方在工作其间要严格抓好工人的人身安全，出现安全事故由乙方负责。任何乙方在施工中如因质量不合格造成的返工、或其它原因造成的罚款，由乙方自己承担。

　　四、承包单价：_________________按实际砌砖数量计算，单价为每块元.

　　五、付款方式：_________________六：_________________本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力，任何一方不得违反。如要修改需经双方同意，本工程完工结算后，此合同协议自行失效

　　甲方代表（签章）：_________________

　　乙方签字：_________________

　　乙方身份证号码：_________________

　　乙方联系电话：_________________

　　年月日

劳务分包合同7

　　发包方（甲方）：

　　承包方（乙方）：

　　一、承包事项：时代阳光工程施工资料

　　二、承包方式： 0.8 元/m2，总建筑面积为： m2，总价款为：元。

　　三、承包范围：

　　工程施工中的基础、主体、屋面、装饰、给排水、电气、初验、竣工验收（含人防）。

　　四、工作内容

　　乙方保证施工资料编制、整理与工程进度同步。

　　1、各栋号承建商必须提供一套完整有效的材料合格证与检测报告。

　　2、报验申请表、检验批、隐蔽工程验收记录表编制一份原件；基槽、基础、主体、初验、竣工验收记录表编制6份原件，供建设、监理、施工总包、质监科、备案科。

　　3、建设单位、声像、监理单位资料、安全检查记录表不在乙方职责内。

　　4、太阳能、消防、节能、电梯、人防设备安装资料等分包单位由分包单位负责。

　　5、纸制资料与声像交档案馆、质监员与备案科发生的.费用乙方一概不承担。（纸制资料在齐全的情况下）

　　6、深基坑、模板、外架专项安全论证方案编制需另外计算。（20xx元/套，不含专家费用）

　　五、结算

　　按进度对款：以单栋号计算，基础验收后付30%，主体验收后付的30%，工程初验后付30%，工程竣工验收备案后付剩余费用。

　　甲方负责人：

　　乙方负责人：

　　年月日

劳务分包合同8

　　发包方：（以下简称甲方）

　　承包方：（以下简称乙方）

　　根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定，双方本着平等互利，公平竞争，诚实信用的原则，就本工程劳务事宜，协商一致，特签订本合同，甲乙双方遵照执行。

　　一、工程名称：

　　二、工程地点：

　　三、承包范围及工作内容：工程图纸及设计变更、签证及会审中所有瓦工作业工程。

　　1、地下部分：土方清理、平整、回填及清挖基槽、承台、垫层、承台砖模、基础梁砖模、承台抹灰、基础梁抹灰、土方夯平后垫层、防水保护层、主体砌体、砼浇筑全部图纸内容。

　　2、主体工程

　　（1）主体结构混凝土工程：混凝土的入模、振捣、找平、收面、养护、凿毛、楼层清理、堵缝、地泵及泵管的安装拆除清理、发生堵管的处理、楼层水平运输、垂直运输、所有机械配电用具按项目部指定的地点摆放整齐。（甲方只提供塔机、施工电梯及砂、水泥等原材料；其他一切辅助工具、用具、用品由乙方负责；所有砼工的`工作量由乙方负责）。

　　（2）砌筑工程：施工图范围内的全部砌筑工程。包括基础砖胎膜的砌筑、图纸范围内的所有砌筑工程的放线、确定皮数杆、砌筑、砌体材料的运输

　　四、施工工期：

　　开始工作日期：具体开工日期以甲方批准的开工日期为准。

　　五、承包形式：本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工实行全承包。安全事故的处理：劳务分包单位承担工伤保险赔偿之后5000元以内的经济损失，5000元以上的经济损失除工伤保险赔偿后，项目部与劳务分包公司各承担50%的经济损失。甲方必须投入安全设施。

　　六、食宿由乙方自行安排（住宿由项目部提供住房后，费用在结算时扣除），乙方自备瓦工作业所需的一切机具及设备，高处作业时需系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

　　七、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。乙方负责施工现场的安全保卫、临时设施，三级配电以后的施工、照明等设施包含在承包单价内，由承包人自行完成和承担。

　　八、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚：

　　1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元；

　　2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调10%。

　　3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解除合同，

　　九、承包单价及付款方式：

　　1、承包单价：

　　（1）砌筑实心砖（120）元/m3。

　　（2）砌筑实心砖（240以上）元/m3。

　　（3）砌筑加气砼块（120及120以下）/m3。

　　（4）砌筑加气砼块（120以上）/m3。

　　（5）砌筑空心砖（120及120以下）/m3。

　　（6）砌筑空心砖（120以上）元/m3。

　　（7）内墙抹灰（梁板柱墙）/m2。

　　（8）天棚刮水泥浆（达到验收标准）/m2。

　　（9）外墙抹灰（含雨棚线条等）/m2。

　　（10）砖地模及无标准抹灰/m2。

　　（11）基础至主体商砼浇筑元/m3。

　　（12）人工清基及平整夯实元/m2。

　　（13）屋面找坡、保护层、面层元/m2。

　　（14）卫生间防水、保护层填充等元/间。

　　（15）厨房防水及保护层等元/间。

　　（16）楼梯踏步抹灰/m2。

　　（17）临时工棚砌筑元/m3。

　　（18）临时墙面地面抹灰/m2。

　　2、结算方式

　　（1）乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，工程主体结构封顶后向项目部提出结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

　　（2）主体结构封顶发包人对单项工程进行验收，验收达到质量标准后，甲方根据双方认可的已完成工程量支付70%，剩余工程款工程全部完工验收合格后甲方除留5%作为质保金外一次性付清。

　　（3）乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务，由甲方财务审核后发放到每位职工，领取工资时随带身份证核查，否则甲方财务可以拒绝支付工资。

　　（4）乙方应按月提供考勤情况。

　　十、税费管理费用：劳务公司承包价中包含企业管理费、人工费、措施费、住宿费、工完场清费、文明施工费等，只不含税金。未尽事宜甲、乙双协商解决。

　　十一、本合同一式叁份，由甲方执贰份、乙方执壹份，签字盖章后生效。工程完工，款项结清后失效。

　　甲方（盖章）：负责人（签字）：

　　负责人（签字）：乙方（盖章）：

　　年月日

劳务分包合同9

　　雇佣方（以下简称甲方）：

　　被雇佣方（以下简称乙方）：

　　甲乙双方经过充分协商，现就xx工程项目的具体施工事宜达成如下协议：

　　一、施工内容：

　　1、基础的施工内容从垫层开始，按建筑面积为层，每平方米元，增加另计，以基础图纸设计工作内容为准。不包括回填、抹灰。

　　2、主体施工内容以该工程设计图纸的全部工作内容为准。文明工地甲方负责，不包括预制构件，乙方负责安装。施工内容包工计算方法为：车库（储藏室）为一层每平方米元。阁楼按标准面积计算为层，每平方米元。不包括挂瓦。

　　二、施工人员管理

　　1、乙方人员要服从甲方管理，若违章作业发生人身伤亡事故由责任方处理，意外事故甲乙双方协商解决。

　　2、乙方在施工过程中严格按施工规范和操作规程施工，若违犯而发生的质量事故，由乙方承担相关责任。

　　三、劳务费用的结算

　　在施工过程中，甲方必须保证乙方人员的`基本生活费用，并按完成每层结算付款支付，工程主体验收合格，应支付全部费用的，其余费用在主体验收合格日起1个月内结清。

　　四、施工材料的承担

　　本合同项目所需的一切材料、设备由甲方承担，乙方严格按操作规程操作，在确保安全条件下使用和维护，乙方做到文明施工，工完料净，不浪费材料。

　　五、甲方负责抄平放线、乙方配合甲方。

　　六、零工及隐蔽

　　隐蔽挖土方每立方元，打灰土每立方元，沙石垫层每立方元。甲方用乙方零工，木工每工日元、瓦工每工日元、钢筋工每工日元、壮工每工日假期期间每工日增加元。

　　七、本合同一式两份，双方签字、盖章生效，未尽事宜，应另定协议。

　　甲方（盖章）：__________________

　　乙方：_________________________

　　代表人（签字）：________________

　　身份证号码：____________________

　　_________年________月_______日

劳务分包合同10

　　甲方：（以下简称甲方）

　　乙方：（以下简称甲方）

　　现甲、乙双方遵循平等自愿、诚实守信、协商一致的原则，依据《XX人民共和国合同法》、《XX人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其它法律、法规的相关规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： xx千方交通信息产业园一期工程中的_ 6号楼、7号楼、10号楼、30号楼

　　2、工程地点： xx南岸区茶园新区新塘科技园（经侦业务楼对面）

　　3、工程面积：约4.5万方（此方量不作最终结算依据），以工程最终施工实际面积和甲方项目核定面积结算；

　　二、承包范围及内容

　　乙方按甲方提供的“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更核定单”等作为施工依据，相关施工图纸及资料由甲方借给乙方一套由乙方自行复印，具体承包内容如下：

　　本工程全部水、电、防雷设施等分项工程的预留洞口、预埋管道、安装等（其他建设单位专业分包除外）。即包括施工图及设计变更中所有安装内容（属于总包范围内的）；承包范围内的进场材料上下车、材料场内转运、堆码整齐；文明施工满足项目部的要求。

　　内容说明：

　　（1）给水部份：从客户水表起至客户室内的给水系统安装由乙方按施工图安装接至设计要求位置。室内一户一表及主给水管网安装由自来水公司按施工图纸施工到各户水表，乙方负责配合施工。

　　（2）排水部份：室内污水、雨水、空调冷凝水的排放按施工图施工，至小区综合管网所示的第一个井或沟。

　　（3）强电部份：从本工程各单元室外手孔井至各栋总配电箱、各楼层配电箱、各户电表箱的系统安装及属生活用电的一户一表范围表前部份由供电局施工，表后部份由乙方施工，具体范围界面以业主方或供电局所提供的设计图为准。房间、公共厅堂、楼梯间、走道的照明、电梯动力及照明、设备用房出高压配电柜至专用设备线路的安装，乙方按施工图（含电梯安装图）施工。

　　（4）弱电部份：电信网络通信、有线电视、建筑设备监控、火灾报警及消防联动、安全防范等系统，按设计图预留预埋各类管道和各类箱体盒体位置预留。并保证管线畅通及配合弱电专业公司完成穿线工作。

　　（5）燃气工程：按设计管道走向预留预埋穿墙和穿楼板的套管。

　　（6）对楼层管道吊洞管井的封堵。

　　（7）对墙体开槽用细石砼的补槽。

　　（8）二级电箱以后的电箱和线缆均由乙方提供。

　　（9）甲方除提供塔吊外，其它机械、机具、工具设备均由乙方提供。

　　三、承包方式：

　　1、本工程采用人工费包干，包括小型机具、工具、合格的安全防护用品及低值易耗品在内的承包形式。

　　2、施工工具、机具及耗材的范围包括：如：焊条、元丝、扎丝等辅材；安装用中小型机具如：电焊机、切割机、车丝机等；工具如：断线钳、压线钳、夹钳、管钳、电焊钳、电焊罩等及相关机具工具的耗材、末级配电箱后电线电缆、照明灯具器等由乙方自行提供。

　　四、工程工期：以甲方通知时间为准，乙方在接收到甲方通知后5日内进场。

　　五、工程质量

　　乙方所分包的分项工程必须按照现行国家及地方行业主管部门颁发的验收规范标准、图纸及甲方要求认真组织施工，保证验收合格。每到工序完成经乙方自检合格后，乙方必须陪同建设单位、监理公司及甲方质检员、现场管理人员统一验收。如因乙方原因造成质量不合格，由乙方自行的返工及承担材料损失，费用在乙方当月工程款中捐出。

　　六、劳务款结算依据及结算单价

　　根据设计施工图说等要求施工，基础、主体水电安装工程中的预留、预埋单价分别是：预留元/m，安装为元/m（建筑面积按《99定额》计算规则进行工程结算）。

　　上述结算单价包含本工程全部承包工作及承包范围内容（水电安装工程劳务的人工费、辅材费、安全责任及意外伤害保险、劳保及防护服务器、应按相关法律规定支付的各种工资、税金、高温补贴、节假日加班、夜班、赶工补贴、自备工具用具费、岗位培训费、安全文明施工费用以及完成本合同第二条约定的承包范围内全部工程的其他所有费用）；本工程的劳务结算价款均为一次性包干价，甲方不再向乙方支付其他任何费用。

　　七、工程其它费用的确定

　　当不可避免地发生计时工时，技术工按 80 元/工日计算，普工按 50 元/工日计算，并经项目主管审批同意。

　　八、工程款结算支付方式（单位工程）

　　1、时间及付款方式：乙方应垫资至承包楼栋号施工面积达1万方，完成垫支之日起半个月内支付清之前工程款的80%，以后工程量每月30号报进度，经甲方审核后次月15日前支付上月核定完成工程量的85%。

　　2、在工程全部完工验收后一个月内工程款付至总额的90%。余款在工程竣工验收合格后2个月内付清，不计息。

　　3、工程完工后双方应及时对已完成工程量进行结算。

　　九、安全文明施工

　　1、乙方必须严格按甲方及相关规定进行安全生产，文明施工。乙方进场进必须配合甲方对全体现场工作人员进行安全教育，牢固树立“安全第一，预防为主”的方针，同时与每个工作人员签订安全责任书，保证安全文明施工达标。

　　2、乙方必须按安全生产施工规范、施工操作，配备完整的安全工具、用具，如发生安全事故，费用在30000元内（含30000），由乙方自行承担，超出30000元以上部份，甲方承担70%，乙方承担30%，但乙方必须承担主要责任。若乙方野蛮施工所造成的事故，所发生的任何损失概由乙方自行全部承担。

　　十、甲方责任

　　1、提供必要的施工图纸一套（白图）给乙方复印，做好技术交底，按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料。

　　2、提供施工用水、用电接口。

　　3、派出技术人员和现场管理人员对乙方进行技术指导和现场工程质量监督管理，进行安全宣传教育和安全检查。

　　4、按时支付乙方劳务工资。

　　十一、乙方责任

　　1、按设计施工图纸及施工规范和甲方及建设方的要求施工，确保工程质量。未经许可不得擅自变更施工，必须安全生产、文明施工。必须保证工完料净场地清。

　　2、乙方管理人员必须坚守工地，负责班组的`全面事务。每天进行班前教育和技术交底，并做好记录，同时必须确保每栋楼随时有一位施工员负责现场管理及技术指挥工作。

　　3、必须服从甲方管理人员统一指挥和安排，必须接受建设单位、监理单位的现场监督检查，不得无故拒绝。否则，每发生一次上述情况，甲方对乙方处以500元/次罚款。

　　4、乙方对甲方运到现场的各类材料、设备要协助看管，必须教育工作人员严禁偷盗或损毁工地上的任何材料、设备。负责保护好已完工程工作成果，不得损坏。否则，照价赔偿；若乙方人员发生偷盗行为，甲方对乙方处以1000元以上/次罚款。

　　5、乙方工人必须按照要求佩戴好安全带、安全帽（安全带、安全帽、雨具等由乙方自行购买合格产品），否则，甲方将对乙方进行经济处罚：50元/人.次。

　　6、乙方工人必须遵章守纪，不得发生打架、斗殴及偷盗等事件，否则，甲方将给予经济处罚500-5000元/人.次，情节严重者，将被追究刑事责任。

　　7、乙方必须保证按相关规定按时按月发放乙方管理人员和工人工资，按有关要求将工资表实名制签字盖手印，并交甲方保存；如因乙方不按时发放工资，引起工人闹事，甲方将重罚乙方，其善后事宜由乙方负责处理。

　　8、甲方支付乙方工程款，乙方必须提供正规票据给甲方。

　　9、乙方应严格控制安装材料的损耗，若材料超出3%的损耗，由乙方承担超出部分材料的相关费用。

　　10、若发现乙方人员在现场有意长流水或长明灯，甲方给予乙方200元每次的处罚；在宿舍私接使用电气设备（如煮饭、取暖、烧水等）每次罚款500元，甲方当场没收电器。

　　11、乙方必须满足甲方工程进度、质量要求，因乙方原因造成工期、质量不能满足甲方要求，甲方可单方解除合同，责令乙方无条件退场，甲方按乙方实际已完工程量的60%结算给乙方，结算时间按合同有关规定时间执行。

　　12、甲方负责给乙方提供食堂；若发现乙方人员乱倒饭菜，甲方对乙方按50元每次罚款。

　　13、甲方对乙方的经济处罚，均在当月结算工程款中扣出。乙方不得以任何理由，向甲方索赔相关技术难度，施工难度及停误工费用。

　　14、乙方不得以任何理由，扰乱现场，投诉及围堵甲方现场。

　　15、乙方必须将进场人员造册并附身份证复印件一份，照片三张，所报花名册必须与相应人员本人身份证名字及事实相符。乙方必须保证其队伍的人员稳定，不能随意变动，如需变动或增减人员，必须在三天内向甲方提供变更人员清单。

　　十二、其他

　　1、乙方在签合同时缴纳给甲方 5 万元的履约保证金给甲方（如乙方不能按甲方要求按时进场或无能力履行本合同时此履约保证金不予退还），全部工程主体封顶后一周内，甲方全额退还乙方保证金，不计息。

　　2、本合同未尽事宜，由双方协商解决。

　　3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。经甲、乙双方签字盖章（乙方交纳保证）后生效，结清全部劳务条款后，本合同即自行终止。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　负责人：负责人：

　　年月日年月日

劳务分包合同11

　　承包人(甲方)：__________________

　　分包人(乙方)：__________________

　　依照《建设工程勘察设计合同管理办法》以及其它有关法律、行政法规，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于武汉3506服装厂 (发包人)与甲方已经签订工程勘察设计合同(以下称为“总包合同”)，经发包人同意，甲方和乙方双方就勘察设计劳务分包事项，经协商达成一致，订立本合同。

　　一、勘察设计劳务分包工作名称： __________________

　　二、勘察设计劳务分包工作地点：

　　甲方将其承担的__________________勘察设计项目中的外业勘察设计部份，委托乙方实施。具体工作内容及工作量见甲方提供的勘察设计委托书。

　　四、工期要求：

　　开工日期：乙方必须于_________月_________日之前开始进行外业勘察设计工作;竣工日期：乙方必须于_________月_________日之前，完成全部外业勘察设计工作，并在三日之内，上交本项目所有的外业勘察设计资料。

　　五、质量标准及技术要求

　　本勘察设计劳务分包工作的质量标准及技术要求，见承包方的勘察设计委托书和技术设计书

　　六、双方责任

　　(一)甲方责任

　　1、提供书面的工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

　　2、提供外业勘察设计工作范围内，已有的技术资料及所需的坐标与标高资料。

　　3、提供勘察工作范围内，地下已有埋藏物的资料(如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

　　4、负责与发包人联系、协调外业勘察设计过程中所需要联系、协调的事宜。

　　5、若勘察设计现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行三、勘察设计劳务分包工作内容：保健防护，并承担费用。

　　6、负责外业勘察设计过程的监理。

　　7、及时检查、验收乙方按期提供的中间成果资料和最终全部成果资料。

　　8、按照合同约定的期限和方式，支付本合同中双方约定的合同价款，以及其他应当支付的的款项

　　(二)乙方责任

　　1、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的勘察设计委托书和技术设计书进行工程勘察设计;按本合同规定的时间提交质量合格的勘察设计成果资料，并对其负责。

　　2、在外业勘察设计工作开始前，提出外业勘察设计纲要或组织设计书，派人验收甲方提供的所有资料。

　　3、在现场工作的外业勘察设计人员，应遵守甲方的安全保卫及其他有关的规章制度。

　　4、乙方须服从甲方转发的`发包人与分包工程有关的指令。未经甲方允许，乙方不得以任何理由与发包人发生直接工作联系，乙方不得直接致函发包人，也不得直接接受发包人的指令。如乙方与发包人发生直接工作联系，将被视为违约，并承担相应的违约责任。

　　5、乙方向甲方承诺，履行总包合同中与分包工程有关的甲方的所有义务，并与甲方承担履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。

　　6、乙方应保护甲方的勘察设计方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术等，未经甲方同意，乙方不得复制、泄露、擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目;如发生上述情况，乙方应负法律责任，甲方有权索赔。

　　7、乙方必须为乙方涉及本合同的外业勘察设计人员办理相应的社会保险和意外人身伤害保险。

　　8、乙方在履行本合同过程中，必须做好安全防护工作，如发生安全事故的所有责任与费用，均由乙方承担。

　　七、违约责任

　　1、由于甲方原因造成乙方停、窝工，工期顺延。

　　2、由于乙方的原因未按本合同要求的工期完成外业勘察设计工作，乙方应向甲方缴纳工程总价款10 %的违约金。

　　3、由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予及时地补充、完善，使其达到质量合格;若乙方无力补充、完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部费用;或因外业勘察设计质量问题，造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的外业勘察设计费用外，应根据损失程度向甲方支付赔偿金，赔偿金经甲方、乙方商定为实际损失的 % 。

　　4、乙方在履行本合同的过程中，如发生重大质量事故和安全事故给甲方造成经济损失或信用损失时，甲方有权向乙方索赔。

　　八、工作量计算及付款方式

　　1、工作量计算。本合同工作量的计算，以甲方签字验收后的实际工作量据实结算。

　　2、工程费用计算。本工程以单价为：勘探孔每米元人民币。抽水试验孔每个单价24000元，营业税金(税率为5.86%)由承包人支付。附决算清单。

　　3、付款方式。本工程付款为

　　工程全部验收合格后一年以内付工程总价款100%的工程款。

　　九、合同争议

　　本合同在履行过程中如发生争议，甲、乙双方友好协商解决。友好协商解决不成，可向武汉仲裁委员会申请仲裁

　　十、合同订立时间： _________年______月______日。

　　十一、合同订立地点：。

　　十二、本合同双方签字盖章后生效。

　　十三、本合同一式四份，甲、乙双方各执二份

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

劳务分包合同12

　　承包人：

　　代理人：

　　联系地址：

　　劳务分包人：

　　代理人：

　　联系地址：

　　根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_______________工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：

　　一、总包工程概况

　　1、总包工程名称：

　　2、总包工程地点：

　　3、总包工程立项及批准文号：

　　二、劳务分包作业范围

　　（一）分包合同范围：_________________________________________________；

　　（二）劳务分包作业范围及内容：

　　1、承包人负责编制施工组织设计，包括如下内容：施工方案、施工现场平面布置图、施工进度计划和保证措施、劳动力及材料供应计划、施工机械设备的选用、质量保证体系及措施、安全生产与文明施工措施、环境保护与成本控制措施等，在劳务作业过程中，施工组织设计修订的，承包人应及时通知劳务分包人。

　　2、劳务分包人应当根据承包人要求及施工组织设计，编制及修订劳务作业方案，劳务作业方案应包括劳动力安排计划、机具、设备及材料供应计划等。

　　三、劳务分包作业期限

　　1、计划开始日期：______年___月___日；

　　2、计划完工日期：______年___月___日；

　　3、作业总日历天数为：______天。

　　作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。承包人保留随时调整总工期的权利，分包人不得以此为由要求赔偿。

　　四、劳务作业质量标准

　　劳务作业质量应符合_______标准，并符合承包合同有关质量的约定。

　　五、劳务分包合同价格

　　签约合同价为：_______元（人民币），大写：_____________________________元。

　　六、劳务分包人资质

　　1、资质证书编号：_________________________________；

　　2、资质专业及等级：_______________________________。

　　七、项目经理、施工队长及劳动力管理员

　　1、发包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为_____________，职务：_____________，工程建造师（项目经理）证书号_____________。身份证号码：__________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知承包人。

　　2、承包人委派的担任驻工地履行本合同的负责人为_____________，职务：_____________，岗位证书号：_____________ ，身份证号码：_________________________。委托权限：_____________。人员如有变动，应提前7日书面通知发包人。

　　3、发包人现场劳动力管理员_____________，上岗证号_____________，职责为_____________；承包人现场劳动力管理员__________________________，上岗证号_____________，职责为_____________。

　　4、承包人委派的分包合同价款收取负责人为_____________，身份证号码：__________________________，职务：_____________，联系电话：_____________，工程所在地住址：_________________________，家庭住址：_________________________。

　　八、承包方义务

　　1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责；

　　2、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、实验化验的'控制、监督、检查和验收；

　　3、统筹安排、协调解决非乙方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；

　　4、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；

　　5、按本合同约定，向乙方支付劳动报酬。

　　九、劳务分包方义务

　　1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作；未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；

　　2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款；

　　3、自觉接受甲方及有关部门的管理、监督和检查；接受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；

　　4、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程的成品保护工作，因乙方责任发生损坏，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款；

　　5、妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施；

　　6、乙方应为下属职工办理职工社保、职工福利及各种社会保险，并支付费用；

　　7、乙方须服从甲方转发的发包人及工程师的指令；

　　8、除非本合同另有约定，乙方应对其作业内容的实施、完工负责，乙方应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　十、安全施工

　　1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格执行有关安全文明生产管理规定，负责对现场施工作业人员进行安全教育，负责现场施工的安全管理，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

　　2、甲方应为现场施工作业人员办理意外伤害保险，支付保险费用；乙方因为现场施工作业人员办理工伤保险，并支付保险费用；施工现场内需用的安全防护用品，由乙方提供使用计划，甲方负责按使用计划及时组织供应。

　　3、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。如因甲方现场管理不当导致安全事故，由甲方承担相应责任及发生的费用。

　　十一、劳务报酬

　　1、本工程采用固定劳务报酬，共计______________元，大写人民币_________________________元整。

　　2、劳务报酬的支付：甲方收到建设单位拨付的工程款后，按劳务报酬总额占工程总造价比例向乙方支付。

　　3、本合同劳务报酬（依据现有施工图确定，结算时按实进行调整）。

　　4、甲方与乙方达成的劳务报酬支付方式，不得作为乙方向下属作业人员支付工资的依据，乙方应按有关法规及时支付下属作业人员工资。本工程若发生拖欠工人工资等劳资纠纷，由乙方承担全部责任和费用，概与甲方无关。

　　十二、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：

　　1、中标通知书（如果有）；

　　2、投标函及其附录（如果有）；

　　3、专用合同条款及其附件；

　　4、通用合同条款；

　　5、技术标准和要求；

　　6、图纸；

　　7、已标价工作量清单或预算书（如果有）；

　　8、其他合同文件。

　　上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。

　　十三、承诺

　　1、承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。

　　2、劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。

　　3、承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

　　十四、争议

　　发包人和承包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第____种方式解决争议：

　　1、向_____________仲裁委员会申请仲裁；

　　2、向_____________所在地人民法院起诉。

　　十四、附则

　　1、合同订立时间：______年___月___日，订立地点：________________________________。

　　2、本合同自______年___月___日生效。

　　3、本合同一式____份，具有同等法律效力，承包人执____份，劳务分包人执____份。

　　承包人：（公章）

　　法定代表人或者委托代理人：（签字）

　　组织机构代码：

　　地址：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　账号：

　　劳务分包人：（公章）

　　法定代表人或者委托代理人：（签字）

　　组织机构代码：

　　地址：

　　联系电话：

　　开户银行：

　　账号：

劳务分包合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　为优质、高速建好**************，经甲、乙双方友好协商，甲方将本工程路基、防护及排水等施工项目的劳务部分承包给乙方，为明确双方职责，确保工程施工顺利进行，现就有关事项签订协议如下：

　　一、工程地点：

　　二、承包方式：

　　包工不包料，按实际完成工程量综合单价包干的形式承包。

　　三、工作范围：

　　本工程施工范围内的路基、防护及排水等施工项目的劳务部分。

　　四、工作内容及单价：

　　1、本工程承包范围内的路基、防护及排水等施工内容直至验收合格按综合单价包干结算(含施工所需劳保福利、加班加点补助以及完成上述内容所需的部分小型机具等)，工作内容及单价详见附件。

　　2、凡达不到合格标准的工程要求返工，返工直至合格标准，其返工所需人工、材料、设备等损失全部由乙方承担，并且甲方有权按协议单价下浮20%结算。

　　3、乙方协助做好施工场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，做好工程已完工部分的成品保护工作，因乙方责任发生的损坏，乙方应承担损坏的全部经济损失。

　　4、凡在协议中约定按综合单价包干的项目，一律不另行结算计时工。设计变更新增加项目，双方另行协商约定综合单价。

　　5、未能及时完成或未做到工完场清的项目内容，施工员书面通知乙方及时完成，通知后仍未在甲方要求时间内及时完成的，甲方施工员可对乙方处以200-20xx元/次罚款，如屡教不改者甲方有权单方面终止协议，已完所有合格施工项目，甲方有权按协议单价下浮20%结算，并且甲方不再支付进度款，直至工程竣工验收后壹月内付清。

　　五、工程质量标准：

　　乙方严格按照施工图纸和现行《市政工程施工验收规范》施工，所有工序必须达到合格工程标准，将偏差控制在合格工程标准允许值内。乙方必须严格按照图纸、规范和甲方技术交底施工，因乙方原因造成的返工所发生的一切费用(包括人工、材料、设备)由乙方承担。如乙方在施工中无法保证工程质量，甲方有权随时单方面终止协议，已完所有合格施工项目，甲方有权按协议单价下浮20%结算，并且甲方不再支付进度款，直至工程竣工验收后壹月内付清。

　　六、工程进度：

　　该协议承包内容总的进度要求按照甲方制定的进度计划完成，分项工程施工进度凭甲方施工员签发的完成日期准时完工，达到验收标准。乙方必须组织足够的施工力量且保证能够24小时翻班作业。

　　七、付款方式：

　　1、为了规范劳务人员工资发放及生活保障，施工期间根据工程进度每两个月进行一次计量，并按已完合格工程价款总额的70%支付进度款。

　　2、本工程全部施工内容完成并验收合格后付至总结算价款的90%，剩余劳务承包款一年内付清。

　　3、乙方不得以任何理由拖欠劳务人员工资。

　　八、双方责任：

　　甲方责任：

　　1、甲方向乙方提供设计图纸、施工用图集复印件一套。

　　2、提供乙方生活、工作场地及生活用水、用电。

　　3、按合同要求及时支付劳务承包进度款。

　　4、按进度提前落实各种材料的进场，并负责材料的检验及测试。

　　5、负责协调场地周边及相关各方的关系。

　　乙方责任：

　　1、服从甲方的管理和监督，按甲方的交底要求组织施工。

　　2、严格按图纸及相关规程规范的技术要求组织施工，确保施工质量。

　　3、做好安全文明施工，确保临时用电安全。承担施工中所有自身原因引起的安全事故的全部责任。

　　4、乙方施工人员必须服从甲方安排，不准打架、斗殴、以及发生任何违法事件，如有违反，甲方有权视情节轻重给予相应的经济处罚。

　　5、负责组织生产所需人员及技术力量，且自理伙食开支。自备各项劳动工具，且负责自行保管。

　　6、根据施工进度计划的`要求，投入足够的人力，保证工期。

　　7、乙方不得将本协议项目下的施工作业转包或分包给他人。

　　九、安全生产、文明施工要求：

　　1、进入工地的施工人员必须有身份证、计划生育证、暂住证，且注册登记，进入施工现场必须配戴好安全帽、工号牌。

　　2、严格遵守安全生产施工规范、规程及工地管理制度，服从工地管理人员的指挥和调配，严禁酒后作业，严禁穿拖鞋、赤膊进入施工现场。

　　3、上班前须对施工用工具、机械设备进行检查，对有安全隐患的地方需整改后方能进行施工(配合其他工种或通知施工员安排)。

　　4、机械操作工必须由专业人员操作、持证上岗。

　　5、听从甲方的指挥，不得冒险蛮干，否则后果自负。工地上严禁喝酒、。

　　6、材料、设备吊装由专人指挥，不得随便指挥作业。

　　7、做到工完场清，下班后各种剩余材料清检堆码好。

　　乙方必须遵守安全施工操作规程，并做好班组人员安全教育，杜绝一切安全事故的发生。如发生安全事故，是因乙方操作失误或不按施工规范作业等自身原因造成的安全事故由乙方负全部责任，甲方不承担任何责任。

　　十、其它：

　　1、乙方必须服从甲方安排和指挥，并接受有关单位的检查，不得有任何抵制情绪、言语和行动，更不得停工闹事，否则视情节严重处以1000元/次以上罚款，施工人员必须配戴安全帽进入工地，且不允许穿背心拖鞋，否则按50元/次〃人处以罚款，并在进度款支付中予以扣除。

　　2、乙方严禁在工地打架斗殴，否则甲方有权视情节严重处以10000元/次以上罚款，并且甲方不承担任何责任和费用。

　　3、施工期间施工班组长必须日夜坚守工地，有事外出应向现场施工员请假并按时回来，否则每次罚款200元。

　　4、所有乙方施工人员必须是从事过本行业规定年龄以内的男性熟练工，老、弱、病、残等人员一律不得进入工地，一经发现每人每次罚款100元，并应立即请送出场，更不得收容在逃罪犯进入工地，一经发现罚款1000元/人。

　　5、乙方在施工过程中，不得浪费材料或损坏机具，否则由乙方全部负责照价赔偿，并处以200元/次罚款。所有材料必须及时清理成堆、机械定期清洁保养，否则甲方安排人员清理，其费用由乙方进度款中扣除。

　　6、乙方施工人员的各项保险、社保费用由乙方自行承担。

　　十一、未尽事宜协商解决

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字生效，望共同遵照执行。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

劳务分包合同14

　　工程承包人(施工总承包人或专业工程承(分)包人)：__________

　　劳务分包人：____________

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于_____(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳务分包人资质情况

　　资质证书号码：___________

　　发证机关：_______________

　　资质专业及等级：____________

　复审时间及有效期：___________

　　2、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：_______________

　　工程地点：_______________

　　分包范围：_______________

　　提供分包劳务内容：___________

　　3、分包工作期限

　　开始工作日期：___年___月___日

　　结束工作日期：___年___月___日

　　总日历工作天数为：___天

　　4、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定____等级。

　　5、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同;

　　(2)本合同附件;

　　(3)本工程施工总承包合同;

　　(4)本工程施工专业承(分)包合同。

　　6、标准规范

　　除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

　　(1)___________________

　　(2)___________________

　　7、总(分)包合同

　　7.1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。

　　7.2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。

　　8、图纸

　　8.1工程承包人应在劳务分包工作开工___天前，向劳务分包人提供图纸___套，以及与本合同工作有关的标准图___套。

　　9、项目经理

　　9.1工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为___，职务：____，职称：____

　　9.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为___，职务：___，职称：___。

　　10、工程承包人义务

10.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总(分)包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向发包人负责;

　　10. 2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用：

　　(2)在___年___月___日前完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求;

　　(3)在___年___月___日前向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料;

　　(4)在___年___月___日前完成办理下列工作手续(包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外)：__________________________

　　(5)在___年___月___日前向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置，其交验要求与保护责任为：__________________________

　　(6)在___年___月___日前向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施：________，其交验要求与保护责任为：____________;

　　10.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

　　10.4、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收;

　　10.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地;

　　10.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要;

　　10.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬;

　　10.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　11、劳务分包人义务

　　11.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系;自觉遵守法律法规及有关规章制度;

　　11.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，必要时按工程承包人要求提交旬、周施工计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，经工程承包人批准后严格实施;

　　11.3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准;科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期;加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全;加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款;

　　11.4、自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查;接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况;与现场其他单位协调配合，照顾全局;

　　11.6、按时提交报表、完整的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收;

　　11.7、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款;

　　11.8、妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转材料及其他设施;

　　11.9劳务分包人须服从工程承包人转发的发包人及工程师的指令。

　　11.10除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。

　　12、安全施工与检查

　　12.1、劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担。

　　12.2、工程承包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。

　　13、安全防护

　　13.1、劳务分包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程承包人提出安全防护措施，经工程承包人认可后实施，防护措施费用由工程承包人承担。

　　13.2、实施爆破作业，在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，劳务分包人应在施工前lo天以书面形式通知工程承包人，并提出相应的安全防护措施，经工程承包人认可后实施，由工程承包人承担安全防护措施费用。

　　13.3、劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品(如安全帽、安全带及其他保护用品)，由劳务分包人提供使用计划，经工程承包人批准后，由工程承包人负责供应。

　　14、事故处理

　　14.1、发生重大伤亡及其他安全事故，劳务分包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程承包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。

　　14.2、劳务分包人和工程承包人对事故责任有争议时，应按相关规定处理。

　　15、保险

　　15.1、劳务分包人施工开始前，工程承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员生命财产办理的保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　15.2、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

　　15.3、工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。工程承包人自行投保的范围(内容)为：_______________

　　15.4、劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。劳务分包人自行投保的范围(内容)为：___________

　　16、材料、设备供应

　　16.1劳务分包人应在接到图纸后____天内，向工程承包人提交材料、设备、构配件供应计划(具体表式见附件一);经确认后，工程承包人应按供应计划要求的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付;需要劳务分包人运输、卸车的，劳务分包人必须及时进行，费用另行约定。如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理。

　　16.2劳务分包人应妥善保管、合理使用工程承包人供应的材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏，劳务分包人应赔偿，并承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。

　　16.3工程承包人委托劳务分包人采购下列低值易耗性材料(列明名称、规格、数量、质量或其他要求)：

　　___采购材料费用为：___ (单价)

　　___采购材料费用为：___(单价)

　　___采购材料费用为：___ (单价)

　　16.4工程承包人委托劳务分包人采购低值易耗性材料的费用，由劳务分包人凭采购凭证，另加___%的管理费向工程承包人报销。

　　17、劳务报酬

　　17.1本工程的劳务报酬采用下列任何一种方式计算：

　　(1)固定劳务报酬(含管理费);

　　(2)约定不同工种劳务的计时单价(含管理费)，按确认的工时计算;

　　(3)约定不同工作成果的计件单价(含管理费)，按确认的工程量计算。

　　17.2本工程的劳务报酬，除本合同17.6规定的情况外，均为一次包死，不再调整。

　　17.3采用第(1)种方式计价的，劳务报酬共计___元。

　　17.4采用第(2)种方式计价的，不同工种劳务的计时单价分别为：

　　___，单价为___元;

　　___，单价为___元。

　　17.5采用第(3)种方式计价的，不同工作成果的计件单价分别为：

　　___，单价为___元;

　　___，单价为___元。

　　17.6在下列情况下，固定劳务报酬或单价可以调整：

　　(1)以本合同约定价格为基准，市场人工价格的变化幅度超过___%，按变化前后价格的差额予以调整;

　　(2)后续法律及政策变化，导致劳务价格变化的，按变化前后价格的差额予以调整;

　　(3)双方约定的其他情形：

　　18、工时及工程量的确认

　　18.1采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时和工程量。

　　18.2采用按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人，由工程承包人确认。

　　18.3采用按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务分包人按月(或旬、日)将完成的工程量报工程承包人，由工程承包人确认。对劳务分包人未经工程承包人认可，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人不予计量。

　　19、劳务报酬的中间支付

　　19.1采用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人约定按下列方法支付：

　　(2)中间支付：

　　第一次支付时间为___ 年___ 月___ 日，支付___ 元;

　　第二次支付时间为___年___月___日，支付___元;

　　19.2采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法为_________________

　　19.3本合同确定调整的劳务报酬、工程变更调整的劳务报酬及其他条款中约定的追加劳务报酬，应与上述劳务报酬同期调整支付。

　　20、施工机具、周转材料供应

　　20.1工程承包人提供给劳务分包人劳务作业使用的机具、设备，性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付劳务分包人使用。周转材料、低值易耗材料(由工程承包人依据本合委托劳务分包人采购的除外)应按时运入现场交付劳务分包人，保证工需要。如需要劳务分包人运输、卸车、安拆调试时，费用另行约定。

　　20.2工程承包人应提供施工使用的机具、设备一览表见附件二。

　　20.3、工程承包人应提供的周转材料、低值易耗材料一览表见附件三

　　21、施工变更

　　21.1施工中如发生对原工作内容进行变更，工程承包人项目经理应提前7天以书面形式向劳务分包人发出变更通知，并提供变更的相应图纸和说明。劳务分包人按照工程承包人(项目经理)发出的变更通知及有关要求，进行下列需要的变更：

　　(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;

　　(2)增减合同中约定的工程量;

　　(3)改变有关的施工时间和顺序;

　　(4)其他有关工程变更需要的附加工作。

　　21.2因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延;因变更减少工程量，劳务报酬应相应减少，工期相应调整。

　　21.3施工中劳务分包人不得对原工程设计进行变更。因劳务分包人擅自变更设计发生的费用和由此导致工程承包人的直接损失，由劳务分包人承担，延误的工期不予顺延。

　　21.4因劳务分包人自身原因导致的工程变更，劳务分包人无权要求追加劳务报酬。

　　22、施工验收

　　22.1劳务分包人应确保所完成施工的质量，应符合本合同约定的质量标准。劳务分包人施工完毕，应向工程承包人提交完工报告，通知工程承包人验收;工程承包人应当在收到劳务分包人的上述报告后7天内对劳务分包人施工成果进行验收，验收合格或者工程承包人在上述期限内未组织验收的，视为劳务分包人已经完成了本合同约定工作。但工程承包人与发包人间的隐蔽工程验收结果或工程竣工验收结果表明劳务分包人施工质量不合格时，劳务分包人应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的工程承包人的相关损失。

　　22.2全部工程竣工(包括劳务分包人完成工作在内)一经发包人验收合格，劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量不再承担责任，在质量保修期内的质量保修责任由工程承包人承担。

　　23、施工配台

　　23.2劳务分包人按约定完成劳务作业，必须由工程承包人或施工场地内的第三方进行配合时，工程承包人应配合劳务分包人工作或确保劳务分包人获得该第三方的配合，且工程承包人应承担因此而发生的费用。

　　24、劳务报酬最终支付

　　24.1全部工作完成，经工程承包人认可后14天内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。

　　24.2工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。工程承包人确认结算资料后14天内向劳务分包人支付劳务报酬尾款。

　　24.3劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时，按本合同关于争议的约定处理。

　　25、违约责任

　　25.1当发生下列情况之一时，工程承包人应承担违约责任：

　　(1)工程承包人违反本合同第19条、第24条的约定，不按时向劳务分包人支付劳务报酬;

　　(2)工程承包人不履行或不按约定履行合同义务的其他情况。

　　25.2工程承包人不按约定核实劳务分包人完成的工程量或不按约定支付劳务报酬或劳务报酬尾款时，应按劳务分包人同期向银行贷款利率向劳务分包人支付拖欠劳务报酬的利息，并按拖欠金额向劳务分包人支付每日___‰的违约金。

　　25.3工程承包人不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向劳务分包人支付违约金___元，工程承包人尚应赔偿因其违约给劳务分包人造成的经济损失，顺延延误的劳务分包人工作时间。

　　25.4当发生下列情况之一时，劳务分包人应承担违约责任：

　　(1)劳务分包人因自身原因延期交工的，每延误一日，应向工程承包人支付___ 元的违约金;

　　(2)劳务分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准，但能够达到国家规定的最低标准时，劳务分包人应向工程承包人支付___的违约金;

　　(3)劳务分包人不履行或不按约定履行合同的.其他义务时，应向工程承包人支付违约金___ 元，劳务分包人尚应赔偿因其违约给工程承包人造成的经济损失，延误的劳务分包人工作时间不予顺延。

　　25.5一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

　　26、索赔

　　26.1工程承包人根据总(分)包合同向发包人递交索赔意向通知或其它资料时，劳务分包人应予以积极配合，保持并出示相应资料，以便工程承包人能遵守总(分)包合同。

　　26.2在劳务作业实施过程中，如劳务分包人遇到不利外部条件等根据总(分)包合同可以索赔的情形出现，则工程承包人应该采取一切合理步骤，向发包人主张追加付款或延长工期。当索赔成功后，工程承包人应该将索赔所得的相应部分转交给劳务分包人。

　　26.3当本合同的一方向另一方提出索赔时，应有正当的索赔理由，并有索赔事件发生时有效的相应证据。

　　26.4工程承包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，以及应由工程承包人承担责任的其他情况，造成工作时间延误和(或)劳务分包人不能及时得到合同报酬及劳务分包人的其他经济损失，劳务分包人可按下列程序以书面形式向工程承包人索赔：

　　(2)发出索赔意向通知后2l天内，向工程承包人项目经理提出延长工作时间和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料;

　　(3)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后，于21天内给予答复，或要求劳务分包人进一步补充索赔理由和证据;

　　(4)工程承包人项目经理在收到劳务分包人送交的索赔报告和有关资料后2l天内未予答复或未对劳务分包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可;

　　(5)当该项索赔事件持续进行时，劳务分包人应当阶段性地向工程承包人发出索赔意向，在索赔事件终了后21天内，向工程承包人项目经理送交索赔的有关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与(3)、 (4)规定相同。

　　26.5劳务分包人未按约定履行自己的各项义务或发生错误，给工程承包人造成经济损失，工程承包人可按上述程序和时限以书面形式向劳务分包人索赔。

　　27、争议

　　27.1工程承包人和劳务分包人在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列第___ 种方式解决争议：

　　(1)双方达成仲裁协议，向___ 仲裁委员会申请仲裁;

　　(2)向有管辖权的人民法院起诉。

　　27.2发生争议后，除非出现下列情况，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果：

　　(1)单方违约导致合同确已无法履行，双方协议终止合同;

　　(2)调解要求停止合同工作，且为双方接受;

　　(3)仲裁机构要求停止合同工作;

　　(4)法院要求停止合同工作。

　　28、禁止转包或再分包

　　28.1劳务分包人不得将本合同项下的劳务作业转包或再分包给他人。否则，劳务分包人将依法承担责任。

　　29、不可抗力

　　29.1本合同中不可抗力的定义与总包合同中的定义相同。

　　29.2不可抗力事件发生后，劳务分包人应立即通知工程承包人项目经理，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，工程承包人应协助劳务分包人采取措施。工程承包人项目经理认为劳务分包人应当暂停工作，劳务分包人应暂停工作。不可抗力事件结束后48小时内劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况。不可抗力结束后14天内，劳务分包人应向工程承包人项目经理提交清理和修复费用的正式报告和有关资料。

　　29.3因不可抗力事件导致的费用和延误的工作时间由双方按以下办法分别承担：

　　(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于劳务作业的材料和待安装的设备的损害由工程承包人承担;

　　(1)工程承包人和劳务分包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;

　　(2)劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失，由劳务分包人自行承担;

　　(3)工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏，由工程承包人承担，但停工损失由劳务分包人自行承担;

　　(5)工程所需清理、修复费用，由工程承包人承担;

　　(6)延误的工作时间相应顺延。

　　29.4因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

　　30、文物和地下障碍物

　　30.1在劳务作业中发现古墓、古建筑遗址等文物和化石或其他有考古、地质研究价值的物品时，劳务分包人应立即保护好现场并于4小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，工程承包人项目经理应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门，工程承包人和劳务分包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。如劳务分包人发现后隐瞒不报或哄抢文物，致使文物遭受破坏，责任者依法承担相应责任。

　　30.2劳务作业中发现影响工作的地下障碍物时，劳务分包人应于8小时内以书面形式通知工程承包人项目经理，同时提出处置方案，工程承包人项目经理收到处置方案后24小时内予以认可或提出修正方案，工程承包人承担由此发生的费用，顺延合同工作时间。所发现的地下障碍物有归属单位时，工程承包人应报请有关部门协同处置。

　　31、合同解除

　　31.1如果工程承包人不按照本合同的约定支付劳务报酬，劳务分包人可以停止工作。停止工作超过28天，工程承包人仍不支付劳务报酬，劳务分包人可以发出通知解除合同。

　　31.2如在劳务分包人没有完全履行本合同义务之前，总包合同或专业分包合同终止，工程承包人应通知劳务分包人终止本合同。劳务分包人接到通知后尽快撤离现场，工程承包人应支付劳务分包人已完工程的劳务报酬，并赔偿因此而遭受的损失。

　　31.3如因不可抗力致使本合同无法履行，或因一方违约或因发包人原因造成工程停建或缓建，致使合同无法履行的，工程承包人和劳务分包人可以解除合同。

　　31.4合同解除后，劳务分包人应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按工程承包人要求撤出施工场地。工程承包人应为劳务分包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工作劳务报酬。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

　　32、合同终止

　　32.1双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，劳务分包人向工程承包人交付劳务作业成果，井经工程承包人验收合格后，本合同即告终止。

　　33、合同份数

　　33.1本合同正本两份，具有同等效力，由工程承包人和劳务分包人各执一份;本合同副本___份，工程承包人执___份，劳务分包人执___ 份。

　　34、补充条款

　　_____________________________

　　35、合同生效

　　合同订立时间：___年___月___日

　　合同订立地点：____________

　　本合同双方约定______后生效。

　　附件一：工程承包人供应材料、设备、构配件计划

　　附件二：工程承包人提供施工机具、设备一览表