【热门】承包合同范本
随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，合同起到的作用越来越大，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？以下是小编为大家整理的承包合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
承包合同范本1
甲方：安徽鑫宏机械有限公司
乙方：刘奎明
为了使本公司生产有条有序的开展，乙方自愿承包甲方后道车间，经双方协商，达成协议如下。
1、承包范围：本公司所有铸件的以下工序;清沙、垃圾外运、气割、抛丸、砂轮、电焊、打磨、检验、返修、退火、部分油漆(不含柳工)、成品检验入库、包装、装车发货。概言之：从浇注往后直至合格产品出厂。
2、乙方负责后道人员组织，管理等事项。保证生产任务准时完成，铸件不积压，规定当天浇铸的产品第二天下午必须全部清理完毕，检验合格后堆放到指定地点入库，延期入库每次500元的罚款进行处罚。特殊情况需征得甲方同意后可延期入库。
3、质量要求：根据客户要求，由甲方下达质量要求，乙方按照要求完成相应的`工序，先自检合格后经甲方质检部门检验合格方可入库，对不合格的产品尚未达到报废标准的进行及时返修，无返修率，但视返修数量可酌情延长入库时间，甲方不再支付返修费用。对判定报废的产品需征得甲方同意，否则按毛钢水每公斤贰元进行处罚。
4、如果乙方违规操作引起产品报废的或是因后道原因退回的，甲方允许乙方比例为2%，超出的由乙方2元/公斤赔偿甲方，对外观、尺寸检验不合格造成客户在加工使用过程中报废的，按客户的实际赔偿费用对乙方处罚。
5、甲方提供乙方正常生产所需工具。但需按规范使用，人为原因损坏则按实际原价赔偿。
6、安全生产：乙方按照操作规程操作，对新招用的员工进行培训及指导，对工人因违章操作引起的损失，费用由乙方自负，造成的设备损失由乙方原价赔偿。接受甲方的各项监督管理，对不按规定操作甲方有权处罚。
7、工资结算：承包人工费以毛钢水每吨220元/吨，以合格入库毛钢水数量为准。甲方要准时发放工资，双方同意工资推迟一个月发放，未准时发放工资，造成的经济损失由甲方承担。人工费用实行总包干方式，甲方不再支付工人其他费用。
8、协议与终止：为了遵守信用，需交5000元人民币给甲方，合同期满后一次性结清所有工资，退还押金，在协议生效期间，乙方不能突然终止合同或撤走人员，甲方也不能终止乙方协议，若一旦发生，要赔受害方50000元人民币，并可向法院上诉。
9、材料损耗：甲方提供生产所用材料和劳保用品，乙方不得浪费一经发现，甲方可对乙方进行实价赔偿。
10、协议起止：此协议自20xx年5月1日至20xx年4月30日止，暂定试用期为一个月，若试用期因乙方原因造成甲方重大损失，甲方有权终止协议，并扣除未发工资和押金。
甲方：乙方：
年月日年月日
承包合同范本2
合同编号：125043
发包方：(以下简称甲方)
承包方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，为明确双方权利和义务，结合本工程实际情况，经双方友好协商一致达成如下条款：
第一条：工程概况
一、工程名称：
二、工程地点：
三、建筑面积：(按实际面积计算)
第二条：承包方式
本工程甲方按固定平方米单价发包给乙方，按建筑面积xx元平方米计算(包括人工费、机械、工具费等)。
第三条：承包范围
第四条：质保金
在签订本合同前，乙方已付甲方质保金万元，工程完工时，甲方足额返还乙方。
第五条：双方职责
一、甲方职责：
1.协调与总工程发包方及公司项目部管理人员关系处理。
2.督促乙方按时保质完工。
3.工程预付款的催收并发放给乙方。
4.工程竣工后，工程款的结算。
二、乙方职责：
1.负责现场安全文明施工，确保质量，按时完工。
2.负责与现场各施工人员、各班组的配合、沟通、协调。
3.负责施工人员的.安排、材料计划、施工设备和工具配置。
第六条：本合同未提及部分(如违约责任、付款方式等)，均按总发包方高阳会与李XX、邵XX签订的《水电安装工程劳务承包合同》执行。
第七条：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，合同经甲乙双方签字(盖章)生效，工程完工结算付款完毕，合同自动失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
________年____月____日 ________年____月____日
承包合同范本3
甲方：娄底市新源有色科技有限公司
乙方：易XX
为提高生产经营效益，将企业扭亏为盈，经公司全体股东协商，将原氨法生产工艺改造成酸法生产工艺，并向下游产品伸延，经甲乙双方友好协商，由乙方投资对原生产工艺进行改造，并由乙方承包生产经营，现达成如下协议，以资共守。
一、承包生产经营期限：自二OXX年四月一日起至二OXX年四月一日止，时间为五年，第一年度免交生产经营承包费用，第二年度上交股东梁永福承包经营款肆拾万元，其余股东按此股份比例上交费类推，第三年度到第五年度共三个年度每个年度上交股东梁永福承包经营款叁拾万元，其余股东按此比例类推。
二、承包期满后的投资固定资产与设备处理。对乙方本次改造投资的固定资产及设备，承包期满后对有使用价值的固定资产及设备按国家标准计提折旧后的剩余价值，由下届承包人支付给乙方。
三、承包期内，乙方生产经营需要银行贷款，以甲方名义申报贷款，甲方同意将其名下的固定资产作为贷款抵押。甲方及股东必须及时配合办理相关贷款手续。乙方必须按时归还贷款，并以易世峰所持股份作担保。乙方以公司名义向政府及相关部门申请项目支持资金归乙方所有，费用由乙方承担。
四、乙方承包期所产生的`债权、债务均由乙方自行承担，甲方概不负责。
五、乙方在承包期内承担企业法人的全部权利与义务，注重安全生产，乙方在生产经营中所产生的安全事故均由乙方承担责任及相关费用，甲方概不负责。
六、乙方20xx、20xx年承包款按每年100万元计算，在此承包期内，乙方代公司偿还原公司固定资产投资欠款、土地款，办理环保许可证所支付款项及应由公司承担的其它款项，在乙方应上交的承包款项中扣除后剩余部门再分配给各股东。杜冬云应得承包款交梁永福代收。
七、未尽事宜，双方本着友好与实事求是的原则，协商解决。
甲方：
乙方：
年 月 日
承包合同范本4
甲方(发包方)：
乙方(承包方)：
甲乙双方经互相协商，甲方将其公司厂房承包给乙方经营。甲乙双方本着自愿、公平、诚实信用和互惠互利的原则上，签订如下协议：
一、承包方式
甲方将权属公司承包给乙方自产自销经营。承包期内，一切经营资金由乙方自筹;一切开支包括厂房租金、水、电费、税费、卫生管理费等费用均由乙方支付。员工与甲方签订劳动合同，但承包期间的相关的人事成本由乙方承担(如工资、加班费、社保、住房公积金、员工福利、解除劳动合同的经济补偿金和违约金、工伤赔偿等)。
二、承包内容
承包地点：
场地范围：
承包设备：
其他内容：
三、承包期限
合同承包期限为 ，自 年 月 日起至 年 月 日止。合同期满后，如甲乙双方同意，可继续签订承包合同。
四、承包费用和支付方式
承包费用为每年人民币 元(大写 元整)。乙方于每月 日前向甲方缴交承包款 元，合同签订后 日内乙方应缴交第一期承包款。如乙方逾期未缴交承包款，每日按拖欠总额的 收取滞纳金;超过 日未缴交承包款，甲方有权终止承包合同，于保证金中扣除相关费用并退还余额，不足部分乙方仍须补交。
乙方在合同签订后 日内应向甲方交纳人民币 元保证金。合同终止时甲方扣除相关费用后返还。
五、安全责任
乙方应自承包合同签订日起为员工购买工伤保险。合同期内，安全事故及相关风险与其所产生的费用由乙方承担。
六、违约责任
合同期内双方须按照诚实信用原则履行合同义务如有违约，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，应补偿其损失额。包括合同履行后可以获得的`利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。违约方就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
七、其它事项
1、甲方负责提供场地和设备供乙方使用，须保证工作环境及设备品质。除乙方异常使用和正常磨损而造成的维修费用，其它维修保养费用由甲方承担。所有物品于甲乙双方接交时验收并签订清单，合同期满后乙方按清单归还物品，遗失或损坏的物品按价赔偿。
2、合同期内，如厂房非因甲方过错无法继续租用或存在政策调整相关事宜导致乙方无法正常生产，甲方须负责协调或另外租厂房供乙方使用，乙方每月仍然按 标准支付厂房租金;因搬厂房造成停工期间按 元/日扣减承包费。如甲方在 日内仍无法提供工作场所并保证乙方正常生产，乙方可终止合同。如厂房因甲方过错无法正常使用，乙方无须支付租金，且甲方应赔偿乙方直接经济损失并根据租期剩余时间以每日 元计算违约金。 3、本合同适用中华人民共和国法律;有关本合同的一切争议，双方应友好协商解决，若协商无效，双方同意由昆山市人民法院管辖。 4、未尽事宜由甲乙双方另行协商并签订书面文件。 5、此合同一式两份，甲乙双方各持一份具有同等法律效力，经双方确认后生效。 甲方(公章)： 乙方(公章)：
甲方代表(签名)： 乙方代表(签名)：
签定日期： 年 月 日 签定日期： 年 月 日
承包合同范本5
甲方：
乙方：
由甲方承建的奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程，经双方平等协商由乙方负责工程的施工。为了完成双方商定的工程相关事宜，明确甲乙双方权利和义务关系，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，在双方共同遵照执行甲方与奇台县水管总站签定的《奇台县石梯子乡等一乡三镇饮水安全施工合同》以及新疆昌吉州浩源水利建设有限公司（新净达字20xx）20号文件《关于执行公司分包管理办法的通知》和《昌吉州浩源水利建设有限公司董事会决议》（20xx年6月20日文件）的前提下，经双方协商，签订本工程施工承包协议。
一、工程名称、内容、承包方式、质量和保质期
1、工程名称：奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程
2、工程地址：奇台县
3、工程范围及内容：奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程水池及附属设施工程。
4、承包方式：采用包工包料方式
5、工程质量：质量标准达到水利工程质量检验评定标准及新疆
建设厅有关规定合格标准。
6、工程质量保修期：保修期自工程竣工验收合格之日起开始计算，执行奇台县水管总站关于本工程的保修规定。
二、工程期限
总工期为 30天，自20xx年 5 月 14日开工，至20xx年 6月14日竣工。
三、工程造价及管理费用
在核算时，甲乙双方按监理及业主认可的实际工程量，以甲方中标清单中的单价和实际完成分项工程量进行计算。甲方负责承担该项工程管理费用，乙方承担该项工程税金5.36%。
四、双方责任
1、甲方负责提供乙方办理本工程相关手续而必须使用的文件。乙方签订任何与本工程有关的合同文件，必须经甲方复核同意后方可签订，并及时报甲方归档，否则甲方不予认可。乙方应严格履行甲方与奇台县水管总站所签订的本工程施工合同以及甲乙双方签订的本工程承包协议的各项内容。
2、乙方在结算劳务费、机械费用时，应建立进出账款账目，支付时应要求对方打收条并注明收款内容、收款人、收款时间、联系电话及身份证复印件；乙方在每月领取工程款时，必须把当月发生的人工、机械费用使用情况及付款收条报给甲方存档，并有双方签字确认的确认书（一式两份，双方各存一份）后甲方再进行支付。若无上述资料，甲方有权利拒绝支付当月工程款。
3、本工程在施工期间，甲方将安排人员到工程施工现场核实工程进度及工程款使用情况；工程款支付到60%时，甲方将安排人员核实乙方财务账目，乙方应积极配合甲方驻派人员的工作。工程完工验收合格后付清全款。
4、乙方对奇台县三个庄子乡等一乡三镇饮水安全工程的质量、工期、安全负完全责任。乙方必须严格依照施工图纸进行施工，工程质量执行国家和自治区现行水利工程施工及验收规范、质量评定标准和《水利工程质量检验评定标准》中的有关规定。因乙方原因造成本工程在质量、工期上达不到合同的要求，所造成的一切损失费用由乙方承担，甲方不承担任何经济、法律上的责任。
5、乙方在本工程施工期间，均不得以甲方名义对外赊欠人工、材料、机械及其他相关的费用；本工程对外所发生的一切债权债务，均由乙方负责承担。
6、工程施工前，乙方必须向甲方提供管理人员名单和各工种人员名单（上述人员须附身份证复印件、本人签名及手印留档）、施工组织设计及各项指标落实的保证措施。乙方负责全面组织、管理好现场施工人员，严格按国家有关安全生产法律、法规及有关条例进行施工，不得违规操作。由乙方违规施工造成的一切人员及机械安全事故和因此发生的费用，均由乙方承担，甲方不承
担任何法律经济责任。
7、乙方在本工程中应签订好劳动用工合同，及时将劳动考勤、劳务费结算及支付情况报甲方备案，并监督好劳务内部的工资分配。乙方必须确保本工程竣工后，人工、材料、机械等费用及时结清。本工程所有的劳务用工、机械费用、外购材料等结账均由乙方负责，由此产生的债务纠纷由乙方负责，与甲方无任何关系。若因上述费用的'拖欠而导致人员上访及造成其他后果，均由乙方负责承担，并按本协议承担违约责任。
8、乙方每领取一笔农民工工资，必须将上一期发放给农民工工资的签名表（应与开工时提供的人员名单一致，签字并按手印）提交给甲方备案，以核实是否拖欠农民工工资。每期工程款支付完毕后，乙方应提交相关证明材料（包括发放农民工工资的签名表；材料、机械费用的支付发票等），证明本期农民工工资、机械费、材料费及其他费用已结清，保证不会出现拖欠款现象。
9、工程竣工后，乙方应协助甲方做好工程竣工决算，并移交工程资料，清理账务，提供给甲方一套完整的工程资料及竣工验收备案资料归档。全部资料交甲方后，方可办理退还质量保证金手续。
10、工程保修期内的修复工作及发生的一切费用均由乙方承担。
五、违约责任
该协议产生后如有违约，违约方应承担总造价的20%的违约金。
六、解决争议的方法
在协议履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不能解决的前提下，可向昌吉市人民法院提起诉讼解决。
七、本协议自双方签字盖章之日起生效。
八、本协议一式两份，甲、乙双方各持一份
甲方（签章） 乙方（签章）
代表人： 代表人：
联系电话： 联系电话：
年 月 日 年 月 日
承包合同范本6
甲方：
乙方：
依照《合同法》、《建筑法》的有关规定和相关的施工规范，操作规程，结合王大龙等六户联建商业楼的具体情况，在确保工程质量安全生产和工程进度的前提下，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就建设本工程施工事项协商一致订立本合同。
一、订立合同条件：
1、乙方必须持有承包同等合同工程等级资质的法定公司或授托法人才可承包本工程。
2、乙方承包本工程上岗的工程技术人员、检验员、大型机械或特种设备操作人员、电工、架子工、钢筋工、模板工、砼工、塔吊司机等都应具有上岗证件。
3、所有进场机具设备、检测仪器、测量仪器的完好率应达到100%。
二、工程名称
王大龙等六人联建商业楼。
三、工程承包内容
1、混凝土搅拌桩50cm桩头清理，清理倾倒场地由甲方指定（不包括开挖、打桩、回填）。桩头以上30cm沙石垫层，机械辗压、基础回填施工中机械不到位之处的施工由乙方人工配合。
2、建筑图纸所设计的土建全部主体工程（包括各种预制构件、隔墙、线管铺设预埋）。
3、模板工程（不包括钉子、铁丝、胶带、小五金等材料）。
4、钢筋工程（包括钢筋加工、调直、绑扎丝、钢筋连接套管、短钢筋对焊）施工所需的扎丝、焊条、铁丝由甲方提供。
5、内外墙抹灰工程（东、西、南、北四面到1米以下防水砖及地面散水）。
6、室内地面垫层工程：地面找坡找平。
7、所有现浇部分全部用清水模板施工。
8、各种试块、部件的制作。
9、外墙沙灰抹平、内墙沙灰抹平拉毛。
10、提供施工地办公、工人生活的房屋及设施（另外向甲方项目负责人、收料人、看料人及工程监理人员提供办公生活用房两间，包括办公桌椅床等）。
11、工程围栏设施、施工隔离围墙。
12、一、二级配电箱的`配备安装、施工所需的电缆电线。
13、送质检部门质检钢筋、试块及其他所需质检的相关部件，所产生费用由乙方负责。
14、门前六家污水管道的连接，送至主排污管道并与主管道连接。
四、承包方式：
此工程乙方只负责承包轻工（包工不包料），建筑所需的一切设备由乙方自行配备：如塔吊、架材、模板、钢筋加工设备、棱木等等。甲方保证水、电、路三通，建筑材料如水泥、石子、
沙子、钢筋、砖块等由甲方负责提供。
五、工期及要求
1、本工程从20 年 月 日开工至20年 月 日竣工。总工期4个月，120天完成。
2、本合同签订后乙方施工人员和所有机具设备等应在 日内全部进场就绪，并设立施工组织机构、质量自检机构、安全管理机构，编制详细的施工组织设计和工程进度计划报甲方审核。
3、在确立工程施工组织设计，工程进度计划内乙方如延误一天接受处罚1000元，如延误5天以上乙方必须无条件组织机械、人力、物力依照合同要求，采取措施弥补计划进度。否则，甲方有权将部分分项工程量安排其他工队施工或将乙方清除出场，所需费用全部在乙方承包款中扣除，并承担由此引起的一切责任和全部经济损失。
4、乙方在施工过程中应每10天向甲方呈报一次工程进度和完成工程数量，每迟报1天或误报一次甲方有权处罚乙方1000元。
5、因不可抗力的自然灾害而造成工程延误时，工期顺延。
六、质量标准和要求
1、工程质量标准，所有土建工程为合格工程。
2、乙方应严格按照施工规范、施工规程、操作规范和设计图纸进行施工、不得擅自变更设计尺寸、分项科目、配筋、配合比等。如出现上述情况，每发生一次乙方应无条件拆除或返工，甲方有权扣除乙方工程款20xx元，并承担由此引起的一切费用和相应责任，工期不得顺延。
3、乙方在施工中应充分做到每到工序的自检和申报，并做好对隐蔽工程和中间验收工程的自检及申报，接受甲方人员，工程监理对工程质量进度、安全生产的抽检、检查和监督。凡检验不标准的乙方应无条件拆除并承担由此引起返工的一切费用。
七、工程承包价款及结算方式
1、乙方所承包的王大龙等六人联建商业楼六层为全框架、现浇顶，总建筑面积为343.4m2，承包单价为373元/m2，总价款为人民币大写：肆佰玖拾柒万柒仟零捌拾捌元整。施工途中全部用双排架施工。
2、工程正负零完工后，甲方付乙方工程款10%，以后每层完成计划主体工程的100%，付工程款7%，电梯井及水房封顶后付工程款7%，填充墙、隔墙完工后付20%。抹灰、拉毛工程完工后付工程款9%，工程竣工经验收合格后除扣留3%质量保证金外，下余9%款项一次性全部付清。
甲方：
乙方：
承包合同范本7
甲方：____________联系电话：_________________________
乙方：____________联系电话：_________________________
甲乙双方按照<中华人民共和国经济合同法>和<建筑工程承包合同条例>规定的原则，结合房屋建设的实际情况，经过协商，达成如下协议。
一、工程概况
1、甲方准备在______新建______间______层带尖子的房屋一栋。经与乙方接触、洽谈、协商，决定将其房屋建筑工程(房屋从主体结构开始到粉刷完毕)承包给乙方进行施工建设，工程从________年______月______日开始动工，至________年______月______日竣工;房屋建设采用费用包干制的形式;乙方按照甲方的图纸保质保期来进行施工。
2、采取费用包干的'方式。乙方负责房屋建筑时所需的设施(比如:脚手架、跳板等)，甲方负责材料的供应;工程开工，从协议签定之日开始，历时______天内完成;房屋建筑总面积______平方米，按每平方______元计算，费用金额共计______元整。
3、付款方式:主体结构工程完工，甲方应向乙方支付工程款的______﹪，即(金额大写):_____________元;待工程完工后，经甲方验收合格，付清工程的余下款项。
二、质量要求
1、工程验收标准，甲方按照下面的规定执行。
2、施工中，乙方应按照甲方的要求进行施工，主体结构建设时，墙体要垂直、整体平整，所有的门及门窗的安放与墙体成一条线;粉刷时墙体厚度均匀，无裂缝，内墙面达到整体水平、平整、无裂缝，门及门窗与墙接触地方的粉刷看不到缝隙，天面要达到厚度均匀，无裂缝，所有刷白颜色均匀，大门墙体及卫生间的瓷砖要平整完好的粘贴，达到水平;阴阳角与墙体成一条线，与墙面垂直或平行;房屋四周要进行雨水排除的处理，待工程全部结束后，甲方进行竣工验收。
三、安全问题
工程施工现场的安全由乙方自行完全负责，若发生安全事故由乙方完全负责，承担一切责任，甲方概不负责，没有任何法律责任。
本合同一式_____份，双方各执_____份。本合同自________年______月______日签定之日起生效。
甲方(签章)：_____________乙方(签章)：_____________
________年______月______日________年______月______日
承包合同范本8
甲方：(以下称甲方)______________
乙方：(以下称乙方)______________
根据市规划与建设局和绿化有限公司签订的工程施工合同，甲方将绿化工程1标段的绿化委托乙方养护，经甲乙双方协商，达成如下协议：
一、养护项目相关情况养护项目名称：绿化工程1标段绿化养护养护地点：公路收费站至五明路养护面积：13000㎡。
二、养护期限养护期限自绿化工程1标段工程竣工后至该工程移交给建设局止。
三、养护职责
1、承包绿化养护期限内，乙方应按照园林绿化养护操作规程及园林绿化养护质量标准，合理组织，精心养护，保质保量完成养护管理任务。
2、绿化设施及主要养护内容
(1)修剪：根据各类植物的生长特点、立地环境、景观要求，按照操作规程适时进行。
(2)施肥：根据各类植物的生长特点及植物对肥料的需要，要求年施肥不得少于2次以上，新种植物视生长情况，适时适量进行施肥，以保持各类植物的生长旺盛达到一定景观效果。
(3)除草：各类绿地、树穴、绿带要结合松土及时清理各类杂草。
(4)抹芽：主要用于乔X、大型灌木，对不定芽要及时清除，以保持树木骨架清晰，促使生长形态美观，营养集中。
(5)病虫害防治：病虫害防治是园林植物养护中较为重要的.手段和内容，要根据各类植物的寄生对象及时做好预测预报，及时采取措施防治。
(6)抗旱、抗台、抗涝：旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。
3、对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、材料设备和服务由乙方自行组织，由此产生的一切费用由乙方承担。
4、承包期限内，本合同养护项目设施量发生减少及毁损的，乙方应及时补齐或修复，并自行承担所需费用。合同期限届满时，乙方应保证本合同养护项目设施量完好无损。未完好的，由乙方负责补齐或修复。届时，未补齐或修复的，甲方可自行或委托他人补齐或修复，费用由乙方负责。
5、乙方应定期向甲方汇报养护管理计划及有关措施。
6、乙方必须重视安全生产，确保全年不出安全责任事故。养护期间，养护工人由于操作不规范等因素造成的安全责任事故，由乙方承担一切责任及损失。
7、根据合同的养护项目，________年养护经费为绿化工程1标段竣工后工程量(即759863.00元)的5%，合计养护费大写叁万柒仟玖佰玖拾叁元整，小写_______元，承包方式为全额经济责任制承包。
8、________年养护经费待养护期满后一次性付给乙方，由业主方建设局将原扣留的5%工程质量保证金通过移交验收后直接拔交给乙方。
五、考核验收
甲方每月不定期采取普查与随机抽查相结合的办法，对乙方养护质量进行考核验收。
六、附则
1、所有经费，甲方不再对乙方进行取费。
2、未尽事宜，甲乙双方协商解决，并作书面补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
七、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，经双方签章后生效。
甲方：______________ 乙方：______________
法人代表：_______ 法人代表______________
签订日期：______________
承包合同范本9
为加强土地管理，维护集体利益，经村民会议讨论同意，将权属甲方的.山林土地发包给本村村民承包耕种和经营。根据国家相关法律、法规，在甲乙双方平等、自愿的基础上，订立如下合同条款：
一、地名界址及面积：（具体以1：10000地形图勾汇为准）
1、地点或地名：
2、界址：
东至：
南至：
西至：
北至：
3、面积 亩。
二、即从
三、承包价格及付款时限：
1、承包价格： 元/年。亩，每年共 元。
2、付款时限：乙方在每年12月底前以现金方式向甲方一次性付清当年承包款。
四、承包期内，承包地的一切收益归乙方所有，且可以由乙方亲属继承本合同乙方权责利。
五、乙方若未按时按额缴交承包款，甲方应处罚乙方应交款的3%滞纳金。若乙方超过三年拒交承包款，视为乙方违反合同，甲方将收回乙方的承包地。
六、在承包期满后，若甲方继续发包，在同等条件下，乙方享有优先权。
七、本合同从双方签字之日起生效。
八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（签章）： 乙方签名：
签约时间： 年 月 日
承包合同范本10
甲方： 乙方：
根据《民法典》的有关规定，为了明确甲、乙双方的权利及义务，确保工程进度和工程质量，经甲、乙双方平等友好协商，特签订本合同。
一、工程名称：建设项目厂区道路水泥硬化。
二、承包形式：采取包工包料施工承包方式。道路水泥硬化所需人工、材料全部由承包方负责（基础层由甲方负责）。
三、工期：全期工程15天，即XXX____月____日至XXX____月____日。
四、工程施工承包价格：厂区道路水泥硬化施工承包价格按混凝土实际体积计算承包价格，全部包干价格为实际验收混凝土体积每立方10公分370元立方，20公分350元立方计算。
五、工程质量：乙方必须严格按工程质量标准施工，水泥一定要采用冀东水泥32。5的配比用料，混凝土密实度严格按标准验收，涨缩间距不超过XXX。并用油膏进行充填道路硬化施工热门合同篇道路硬化施工热门合同篇。路面保证平整度，路面指纹标准，出现断装和密实度达不到标准，必须返工，并由乙方承担全部返工损失。工程质量保质期XXX。在XXX内出现的质量问题需进行处理，由乙方无偿的负责处理。（房屋维修合同）
六、安全责任：乙方必须严格按标准规程进行施工，保证安全施工。凡发生安全事故造成人身伤亡事故及损失的.，一律由乙方自行负责，并承担全部经济损失。
七、付款方式：采取分期付款方式，工程完成30%时由甲方支付一次，完成60%时由甲方支付一次，全部工程完成经验收后，乙方除留下全部工程5%的保证金外，剩余工程承包款由甲方付清，XXX之内工程没有任何质量问题，甲方付清乙方的保证金。
八、本合同未尽事宜由甲、乙双方另行协商解决。
九、本合同经甲、乙双方签字后生效。
十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份。
甲方（签章）：乙方（签章）：
XXX____月____日
承包合同范本11
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：
1、承包事项：工程技术资料
2、承包方式：平米包干，元/m2，建筑面积为：m2(不包含车库面积)，
3、承包范围：土建、水电暖安装的工程技术资料填写、收集、整理、组卷，直至竣工。
4、办公用品归属：电脑、打印机、纸张、由已方提供，竣工装订由甲方负责。
5、工作分工
乙方要保证资料填写、整理与工程进度同步，工程竣工验收前做好组卷和预验收工作。①检验试验：甲方按乙方的要求负责原材料、试样、试件的取样及制作，乙方负责土建工程相关资料的填写并送试验室承办检验试验工作。
②资料编制填写：施工组织设计、施工方案、各种图、安全资料中有技术要求和方案要求的.由甲方工程师编制，所有报验表、检验批表、验收表、统表等均由乙方负责填写。③资料签字由乙方找相关人员签字，要求与工程同步。
④分包工程技术资料：乙方负责检查验收所有分包工程技术资料，并整理归档。
6、结算
7、乙方进入现场要遵守甲方的各项规定。合同履行期间，乙方进入施工现场要戴好安全帽并按规划的路线行走，防止出现人身伤亡事故。
甲方负责人：乙方负责人：
年月日
承包合同范本12
甲方：
立合同单位
乙方：
兹有甲方食堂宿舍工程经招投标由乙方中标承建为了使工程顺利进展，达到预期目的，根据《经济合同法》和建筑安装工程承包合同条例规定，使双方在施工工程中责任明确，经双方共同商定，特签订以下合同。
一、 工程名称：食堂、宿舍
二、 工程地点：
三、 承包方式：采取包工包料一次性包干，工程量、材料价
格及费率不作调整，工程变更按实结算。
四、 施工范围：按现有施工图范围内给排水及电气安装
五、 工程承包价的确定：
按施工图预算总价元，给排水，下浮元(壹拾捌万玖仟陆佰陆拾贰元整)，其变更部分下浮率同上。
六、付款与结算方法：
1、工程开始安装预付20%，计币
2、完成工程在万元;
3，余款，待竣工验收合格后一次性结清，暂留保修期12个月，保修期内无发现质量问题，保修金按时退还。
六、工程期限：从合同生效日起，乙方密切配合土建同步施工，与土建同步竣工。
七、工程质量验收：
1、乙方严格按照施工图纸，各个单项工程及隐蔽工程须经甲方验收后方可施工，质量标准按质监部门评定为标准，如达不到合格标准，返工等一切损失均由乙方负担。
2、在施工中乙方应严格按图施工，不得更改，如甲方要求变更原设计或增加设施，甲方出图纸设计变更联系单，乙方按新设计施工，但变更部份牵及到已完工的，其返工费均由甲方负担。
3、乙方必须对用户负责，在交付使用的壹年内负责包修，保修范围：⑴施工质量的包修费用由乙方自理;⑵材料质量的包修费用由乙方负担;⑶因甲方使用不当出现电气线路、管道设备故障或损坏，乙方有责任预以排除或调换，费用由甲方自理。
八、乙方必须重视安全生产，严格按安全操作规程施工，在施工中如发生工伤事故，由乙方承担责任。
九、其它：
1、在施工中，甲方应尽量提供乙方在施工中的'各种方便，积极做好配合协调工作。
2、在施工之前，乙方所需要的加工场地，工具材料间由甲方提供负担解决。 本合同一式肆份，甲方贰份乙方贰份自双方签字盖章后生效。工完帐清
甲 方： 乙 方： 法定代表人： 法定代表人： 电话号码： 电话号码： 开户银行：
帐 号：
年 月 开户银行： 帐 号： 日订立
承包合同范本13
甲方：鲜鱼村一社
乙方：鲜鱼村一社社员袁泽清
甲方将集体荒山一段，地名燕子岩，其地理位置为：东面是电视台岩轮与鲜鱼村八社分界；西面是本社大堰壁以上，距大堰沟两米以外，两米以内属集体；南面是与贵州堰沟分界；北面是滴水岩直上，一直到岩，在滴水岩外面现有的杷竹及其它林木归乙方管理砍伐，但不能再进行栽植竹木及其它，否则集体根据其情况给予罚款。经甲、乙双方协商同意达成如下协议：
一、乙方承包期为20年，即从**年三月份起至XX年三月底止。
二、乙方向甲方产纳承包费从一九九一年起算，一九九一年交纳（50）伍拾元正，一九九二年交（100）壹佰元正，一直到承包期满，共交承包费（1850）壹仟捌佰伍拾元。交纳时间，订于每年年底十月三十日以前交清承包款，如乙方交款每超出即推迟（10）拾天，乙方付甲方延误费10%。
三、乙方在承包期中，可根据自己的意图进行种植任何经济林木，甲方无权干涉，从承包期日起，伍年以后，不能再继续种植庄稼，如有在荒上种植庄稼，就在每年承包款上加罚八倍，即就是交（100）壹佰元，就交（800）捌佰元归集体甲方所有。
四、乙方在承包期内发生地址不名或其他，林权纠纷可由甲方指明和处理。如发生盗窃，甲方可以协助乙方追查破案，查获后按规定给以罚款，由乙方负责追收罚款，除赔偿乙方所应得以外，全归甲方所有。
五、在承包期内如本人丧失劳动力或死亡后，可委托他人或自己的儿女同样承受承包权。
六、乙方承包的荒山，不包括现有在荒山内的粮食种植耕地伍米，水果肆米，东树伍米，其它叁米。
七、乙方承包期满，乙方可继续承包，但必须与甲方协商重新签定合同。20满后，承包费按有当年产植四、六分层，即四层归集体，六层归承包者，乙方不再承包，由甲方负责转包给别人承包，甲方付乙方的种植费，但必须有记在。如杉木，五分公分之上归乙方，五分公以下归甲方，计费标准按每窝伍角，竹子老的90%归乙方，保持10%的老竹母，甲方付乙方当年产植的.百分之十（10%），嫩的全部归甲方，乙方不得任意确伐嫩竹及其它，否则给以罚款当年产值的百分之三十（30%）给甲方，水果按当年产值甲方付乙方百分之二十（20%），乙方在承包期满后，不得进行毁灭性的砍伐和其他行为。
八、乙方在承包期间，甲方要进行集体建设，占用土地，土地费全归甲方，集体进行建设在半亩以内，不付乙方任何代价，如有大型的建设，青苗费归乙方所有，还有必须保持好电视台的输电线及其电杆，不得对输电线路的修整进行任何阻拦或敲诈。
九、承包期中，甲方干部如有变换，合同仍然生效，不得变换或更改仍按合同执行。
十、合同签定，经过乡、村签发意见盖章后生效，双方共同遵守，不得违约，乙方中途违约，付甲方全部承包款。甲方中途违约付乙方全部种植费。
十一、国家政策的变化和体制改革变化，按政策规定办理。
监证单位：
合江县车辋乡人民政府（公章上签了：同意按此合同执行）
合江县车辋乡鲜鱼村村民委员会（公章上签了：同意按合同执行）
甲方代表：王福州（生产队长）
乙方代表：袁泽清
公司承包合同范本工程劳务承包合同钢筋承包合同
承包合同范本14
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着平等、互利的原则，并在实际运作时严格遵守四法三条例 （即《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》、《国务院建设工程质量管理条例》、《国务院安全生产管理条例》《福建省建筑管理条例 》），经协商一致，达成如下条款：
承包经营范围及期限
乙方的业务经营范围为：市政工程、房屋建筑、装修装饰、消防设施、土石方工程等业务。
承包经营期限：自协议签订之日起暂定为三年 。
合同承包期满，履行本协议，乙方的承包权可优先 。
上缴甲方管理费
暂定从20__年6月15日起至20__年6月15日止，每年 月 日联单前由乙方一次性向甲方缴纳一周年包干管理费共计贰拾万元整，未按时缴纳管理费的视为自动放弃分公司承包权；甲方有权收回乙方所管辖区内的承包经营权及甲方提供的各种有效证书、证件和公章及财务专用章。
乙方在一年承包期内必须完成20xx万元以上的经营产值。若未完成规定产值，甲方有权自行收回乙方的分公司承包权，乙方亦无任何索赔权；若超出20xx万元经营产值，甲方不另增加乙方的管理费 ，并优先获得下一年度承包权。
工程质量、安全及现场文明施工管理
乙方对其管辖地区内的施工项目实行工程质量终身负责制 ，确保工程质量满足施工合同需要。
乙方对其管辖地区内的业务负有安全生产及现场文明施工管理责任，必须符合国家及当地行业行政主管部门的规定，预防和杜绝发生安全事故。
因乙方在其管辖地区内出现的工程质量及安全事故而引发的返修、赔偿、罚款等均由乙方承担，每发生一起并向甲方一次性赔偿企业名誉损失费壹拾万元整。
甲方有义务对乙方辖区内的业务进行质量、安全指导，提供技术支持，同时甲方有权对乙方辖区内的业务进行质量、安全监督。
当地行业主管部门开展的各类检查由乙方负责迎检，必要时可要求甲方参加。
若乙方管辖地区内当年有三个以上在建项目的，必须创质量、安全优良工程奖各一项。
工程款、税费缴纳及资金管理
乙方管辖区内的工程项目，工程款转入乙方在当地设立的账号。
乙方必须按国家及地方规定缴纳各项应缴税、费，不得有偷税、漏税违法行为。
乙方有义务自觉接受当地税务部门的合法检查。
因乙方承接业务需出具的投标保证金、银行保函，由乙方自行办理。特殊情况可同甲方协商，但必须由乙方承担一切费用。
乙方承接的工程项目，工程款进入乙方账号后，乙方必须确保专款专用，不得挪用、拖欠，凡遇到与承建工程相关的资金纠纷一概由乙方承担。
公章、介绍信及各类证书的使用
为便于乙方开展业务，甲方向乙方提供分公司营业执照、资质证书、安全生产许可证、体 系认证证书各壹本，公章、财务专用章各壹枚，介绍信壹本。项目经理证书及五大员证书视业务情况由甲方提供。
乙方在使用公章时必须严格遵守与甲方签订的公章使用协议书 。
甲方向乙方提供的介绍信仅限于在乙方管辖区内承接基建业务使用，不作它用。
因证书年检换证，乙方必须按甲方通知如期将相关证书交至指定部门。
因乙方原因导致相关证书损毁、遗失的，其补办费用一概由乙方承担。
项目管理
乙方负有对其管辖区内承接项目的管理职责，有义务对所管辖内所承接的工程项目应即时签订内部管理合同，明确双方管理责任，若项目出现经济纠纷，分公司的对外债务由乙方承担并进行清偿，甲方不承担任何经济责任。
乙方应确保所辖项目不得出现拖欠民工工资现象。
编制工程预（结 ）算及标书
乙方可自行编制工程预（结）算和标书，经甲方审查后盖章。
若乙方委托甲方编制预（结）算和标书，按甲方的相关规定收费。
甲方有义务协助乙方进行投标决策、咨询，有权利监督乙方的市场行为。
分公司开支
甲方不承担乙方的任何开支，乙方的管理人员工资自负。
甲方不向乙方提供任何设备、仪器、交通、通讯工具等。
奖罚机制
为加强在建工程项目的监督与管理，乙方应向甲方缴纳在建工程监督管理费 。5000万元经营产值以内不另缴纳监督管理费；若经营产值超过5000万元的. ，每超出1000万元乙方须交纳甲方在建工程监督管理费5万元，依此类推。
若乙方在承包期内管理完善，完成本协议的经营、质量、安全任务，获当地行业主管部门好评的，甲方将超出部分收取的监督管理费的50％给乙方作为奖励；如未完成协议约定的工程优良奖，甲方不予奖励。
乙方承建的工程因工程质量、安全、市场行为违规导致被行业主管部门通报处罚，停止招投标的，在停止招投标的期限内必须继续缴纳承包管理费， 且每出现一次乙方必须赔偿甲方名誉经济损失费10～20万元。
其它
乙方必须服从甲方的各项规章制度、配合甲方的各项质量 、安全检查。
本协议如有未尽事宜，双方协商解决，涉及违反本协议的 ，可诉诸法律。
本协议壹式陆份，正本贰份 ，双方各壹份 ，副本肆份 ，甲方叁份，乙方壹份，签字盖章后具有法律效力。
甲方（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日
承包合同范本15
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。
一、工程名称：环山中XX和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程
二、工程地点：环山中XX和厨房后
三、工程内容：
护坡总体积为30.89;
护坡总投资13900元。
宿舍后圳护坡长：42.2215;宽0.3215;高0.8
10.133
宿舍后圳边：长42.2215;宽0.5215;高0.24
5.063
厨房后圳边：长38.4215;宽0.5215;高0.3
5.763
厨房后圳护坡：长38.4215;宽0.3215;高0.8
9.223
伸进土中加宽脚：长0.3215;宽0.15215;高0.8215;20个
0.72
30.893215;450元313900元
四、合同工期
1、经双方协商确定工作日为20天，自________年____月____日起至________年____月____日。
2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
五、质量标准
1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，13900.00元。
2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。
3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。
4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后____日内全部支付。
六、甲方义务
1、按时向承包人拨付工程款。
2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。
七、乙方义务
1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。
2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。
3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。
八、施工安全
承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的'安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。
九、违约责任
1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期借款利率计算支付利息。
2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期____日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过____日，甲方有权单方面解除合同。
十、其他
本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。
甲方：乙方：________年____月____日
【承包合同】相关文章：
有关承包合同02-27
门窗承包合同02-27
关于承包合同02-27
饭堂承包合同03-02
砖厂承包合同04-07
经济承包合同04-07
超市承包合同04-07
锅炉承包合同04-08
内部承包合同04-08
木工承包合同04-08